节选部分<<2024版最新宁夏银川监理工程师质量投资进度控制模拟真题>>题型

每个人都不得不面对考试， 在面对"2024版最新宁夏银川监理工程师质量投资进度控制模拟真题"时，德国曾经说过，只有在人群中间，才能认识自己。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 那么，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来复习吧！最后的祝福:试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。两袖清风去，何苦染尘埃。 祝考试成功!!!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下关于政府部门对建设工程进行管理的目标，正确的是()。

A.保障公众安全不受到危害

B.建立和落实工程质量责任制

C.对建设工程全方位实施有效管理

D.保证建设工程总体目标的实现

正确答案:查看最佳答案

第1题:单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.勘察设计单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是()。

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止

D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

第4题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

正确答案:查看最佳答案

第5题:FIDIC《施工合同条件》规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的()负责。

A.施工质量

B.施工进度

C.施工人员

D.施工方法

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程施工合同履行中，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。

A.发包人负责检查试验，并承担相应费用

B.承包人负责检查试验，并承担相应费用

C.承包人负责检查试验，费用由发包人负责

D.发包人负责检查试验，费用由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

第7题:建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保建筑工程()。

A.—切险

B.—切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.—切险加人身意外伤害险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；(2)被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。详见教材第17页。

第8题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是()。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(五)发包人要求提前竣工如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%。

第10题:关于保证的叙述中，有误的是()。

A.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

B.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人不得拒绝承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第11题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)规定，监理人在应当获得监理酬金之日起()日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.5

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第12题:资格后审和资格预审描述不妥当的是()

A.二者审查的时间不同

B.审查的内容是一致的

C.资格预审比较适合具有单件性特点的招标项目

D.资格后审适合于潜在投标人数量较多的通用性、标准化项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。

第13题:企业定额的水平()。

A.应反映社会平均水平

B.应高于地区定额水平才具有竞争能力

C.都高于地区定额水平

D.都低于地区定额水平

正确答案:查看最佳答案

第14题:项目监理机构向建设单位提交的质量事故书面报告的内容不包括()。

A.工程及各参建单位名称

B.事故责任者的认定

C.事故处理的过程及结果

D.事故发生原因的初步判断

正确答案:查看最佳答案

第15题:限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在()内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。

A.1个月

B.45个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

第16题:勘察人根据岩土条件和设计要求,选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。这属于勘察作业要求中的()。

A.测绘要求

B.勘探要求

C.取样要求

D.试验要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察人应当选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试，测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性，属于试验要求。

第17题:根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

正确答案:查看最佳答案

第18题:工程开工令应由()签发。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.设计单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第19题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程施工索赔分类中，将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔起因

B.索赔的目的

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第21题:甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，必须进行招标的项目是()。

A.涉及国家安全、国家秘密的工程

B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目

C.抢险救灾工程

D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目

正确答案:查看最佳答案

第23题:某市政基础设施工程项目建安工程费6000万元，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程项目部的专职安全生产管理人员配备不少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。

A.报价

B.能力

C.资历信誉

D.规模和经济实力

正确答案:查看最佳答案

第25题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边是施工现场内无围护设施或围护设施高度低于()的楼层.楼梯.平台或阳台.屋面和洞.沟.坑.槽等边沿的总称。

A.0.8m

B.0.9m

C.1.0m

D.1.2m

正确答案:查看最佳答案

第27题:总价合同，也称总价包干合同，是指合同就约定的工程施工内容和要求，规定一个确定的总价作为业主支付给承包商的款额。总价合同包括固定总价和可调总价两种形式。以下关于固定总价合同说法错误的是()

A.承包商几乎承担了如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等全部风险

B.承包商在报价时，应充分的估计价格变动因素以及不可预见因素

C.业主把风险分配给承包商，业主承担的风险较小

D.工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下不可以对合同价格进行调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制，通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。

第28题:某工程屋面节能工程采用了反射隔热材料，根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于该材料的复验，正确的是()。

A.应进行导热系数性能检验

B.应进行压缩强度性能检验

C.应进行太阳光反射比.半球发射率性能检验

D.应进行燃烧性能检验

正确答案:查看最佳答案

第29题:企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于()的法律行为。

A.法定代理

B.指定代理

C.代表企业

D.代表部门

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则()。

A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任

B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任

C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任

D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第32题:发包人应在收到定金或预付款支付申请后()内，将定金或预付款支付给勘察人

A.7天

B.14天

C.28天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人

第33题:由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由()来判断。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.上级主管部门

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第35题:协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。

A.合同

B.技术

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第36题:按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板支撑架的立杆基础不在同一高度时，必须将高处的纵向扫地杆应向低处延长()跨与立杆固定，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不得小于()。

A.2，500mm

B.2，600mm

C.3，500mm

D.3，600mm

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程师有权处理的索赔是()。

A.承包商依据合同条款提出的索赔

B.承包商依据其他法律文书提出的索赔

C.承包商提出的道义索赔

D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长()跨与立杆固定。靠边坡的立杆轴线到边坡距离不应小于()mm。

A.3，500

B.3，400

C.2，500

D.2，400

正确答案:查看最佳答案

第40题:以下关于项目监理机构查验施工控制测量成果，正确的是()。

A.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量成果

B.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量保护措施

C.应检查.复核施工单位测量人员的特种作业上岗证书

D.审查场区控制网点位，应在通视良好.利于长期保存的地点

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，以下关于机动翻斗车的使用，不正确的是()。

A.机动翻斗车的制动装置(包括手制动)应保证灵敏有效

B.司机应经过专业培训

C.不得违章行驶

D.场内短途水平运输时，料斗内可以载人，但不得超过2人。

正确答案:查看最佳答案

第42题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。

A.提出竣工验收日

B.竣工验收合格日

C.主体工程完工日

D.业主占用日

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。

第44题:FIDIC《施工合同条件》规定，裁决委员会的成员一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()d。

A.78

B.84

C.105

D.140

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理单位回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第46题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结

A.项目技术负责人

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.项目专职质检员

正确答案:查看最佳答案

第47题:在现代经济生活中，大部分合同都是()，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

A.实践合同

B.诺成合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第48题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工企业职工安全生产教育培训次数，正确的是()。

A.每周不应少于一次

B.每月不应少于一次

C.每季度不应少于一次

D.每年不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第50题:《民法典》规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则可以()。

A.撤销合同

B.变更合同

C.解除合同

D.中止合同

正确答案:查看最佳答案

第51题:()是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。

A.收货人

B.价格

C.目的港

D.尺寸

正确答案:查看最佳答案

第52题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请投标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第53题:法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.自始无效

正确答案:查看最佳答案

第54题:某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失

D.供应方承担购买方2万元损失

正确答案:查看最佳答案

第55题:依据《民法典》的规定，()是承担违约责任的主要形式。

A.违约金

B.定金

C.赔偿损失

D.继续履行

正确答案:查看最佳答案

第56题:施工合同履行过程中，可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。

A.合同约定的合同价款

B.追加的合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于低压配电系统使用的电线.电缆进场复验检查数量，正确的是()。

A.同厂家各种规格总数的10%，且不少于1个规格

B.同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格

C.同厂家最大与最小2个规格

D.同厂家最大规格

正确答案:查看最佳答案

第58题:某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是()。

A.由设计单位直接向承包人承担违约责任

B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任

D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据施工合同履约担保规定,发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是()。

A.承包人遇不可抗力使施工受阻

B.中标人拒绝签订施工合同

C.承包人在施工中毁约

D.承包人提出不合理的索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿:①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。

第60题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

正确答案:查看最佳答案

第61题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第62题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第63题:设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第64题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

正确答案:查看最佳答案

第65题:材料采购合同履行中，当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

A.保留金

B.违约金

C.预付款

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第66题:按照《合同法》的规定，要约人撤销要约的通知应在()到达受要约人，才能取消该项要约。

A.受要约人发出承诺通知之后

B.承诺通知到达要约人之前

C.要约到达受要约人之前

D.受要约人发出承诺通知之前

正确答案:查看最佳答案

第67题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种.型号.规格.质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管.保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

第68题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在()内确认。

A.合同协议书

B.规范

C.投标书

D.中标书

正确答案:查看最佳答案

第69题:以下对包装的说法错误的是()

A.卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方无需将包装物退还给卖方

D.买方必须将包装物退还给卖方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

第70题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的保温材料进场时，同厂家.同材质的保温材料，复验次数不得少于()。

A.1次

B.2次

C.3次

D.5次

正确答案:查看最佳答案

第71题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法人

正确答案:查看最佳答案

第72题:FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是()。

A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％

B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％

C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％

D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％

正确答案:查看最佳答案

第73题:《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。

A.进行监理招标的一方

B.监督监理招标的一方

C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人

正确答案:查看最佳答案

第74题:评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A.变更投标工期

B.变更投标报价

C.投标书中含有的技术细节

D.中标通知书的主要内容

正确答案:查看最佳答案

第75题:对工程成套设备的供应，投标人不可以是()

A.生产厂家

B.招标人下属机构

C.工程公司

D.贸易公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司

第76题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第77题:下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是()。

A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用

B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费

C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议

D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清

正确答案:查看最佳答案

第78题:某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。

A.大雨造成现场档案资料损毁

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮在空中突遇停电状况时，吊篮操作人员应()。

A.手动操作滑降至安全位置

B.手动操作上行至顶层安全位置

C.就近往楼层转移至安全位置

D.在空中跨越转移至相邻安全吊篮

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:合同实施计划应包括()

A.合同实施总体安排

B.合同跟踪、诊断和纠偏

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同交底工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中，合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。

第81题:下列关于施工过程中检查和返工的表述中，正确的是()。

A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延

B.经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延

C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第82题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各个设计阶段需发包人提供的资料和文件有以下几种:(1)方案设计阶段:1)规划部门的规划要点、规划设计条件、选址意见书；2)场地规划红线图；3)场地地形坐标图；4)设计任务书。(2)初步设计阶段:还需提供1)已批准的方案设计资料；2)场地工程勘察报告(初勘或详勘)；3)有关水、电、气、燃料等能源供应情况的资料；4)有关公用设施和交通运输条件的资料；5)有关使用要求或生产工艺等资料；6)如工程设计项目属于技术改造或者扩建项目时，发包人还应提供企业生产现状的资料、原设计资料和对现状的检测资料。(3)施工图设计阶段:还需提供1)已批准的初步设计资料；2)场地工程勘察报告(详勘)。

第83题:构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括()。

A.招标广告

B.合同条件

C.技术规范

D.图纸和技术资料

E.对投标人质疑的书面解答

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程质量事故发生后，总监理工程师应要求()。

A.保护好现场

B.采取必要措施防止事故扩大

C.提交技术处理方案

D.事故调査组进行调查

E.事故发生单位按规定要求向主管部门上报

正确答案:查看最佳答案

第85题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第86题:下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。

A.在专业技术上有相应的资格和能力

B.良好的银行信用

C.完善的质量保证体系

D.业绩良好

E.有无独立订立合同的能力皆可

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列合同中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第88题:监理人确认分包工程的施工质量工作包括()。

A.检查确认分包工程的施工质量

B.审查、批准分包商的索赔

C.向分包商发出变更指令

D.审查分包商的资质

E.计量确定分包商完成的工程量

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有()。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、E项属于发包人的工作。承包人负责接收、保管和施工现场内二次搬运所发生的费用。

第90题:根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.提出开工申请

B.办理临时道路通行审批手续

C.编制施工组织设计

D.提交工程质量保证措施文件

E.负责管理施工控制网点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人在施工准备阶段的义务包括:1、现场查勘2、编制施工实施计划，包括施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施计划3、修建现场内的道路和临时工程4、管理施工控制网5、提出开工申请。选项B属于发包人的义务。教材P82-84。

第91题:下列内容中属于投标人须知的有()。

A.招标的货物和服务

B.招标文件的组成

C.投标分项报价表

D.招标投标程序

E.投标一览表

正确答案:查看最佳答案

第92题:施工合同的履约保证一般是由()向招标人出具履约保函或者保证书。

A.法人

B.银行

C.担保公司

D.公证机关

E.政府机关

正确答案:查看最佳答案

第93题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),应急预案应包括的内容有()。

A.应急组织体系

B.应急人员组成

C.应急人员职责

D.事故分析报告

E.危险源辨识

正确答案:查看最佳答案

第95题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A.投标函有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中的响应虚假投标的

正确答案:查看最佳答案

第96题:建筑工程地基和基础分部工程施工质量验收时，应由()参加。

A.总监理工程师

B.施工单位项目负责人

C.设计单位项目负责人

D.勘察单位项目负责人

E.建设行政主管部门项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第97题:供货方不能按期交货的行为可以分为()。

A.交货数量与合同不符

B.按期交货

C.逾期交货

D.提前交货

E.交货质量不符

正确答案:查看最佳答案

第98题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第99题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第100题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

第101题:以下哪些财产可以作为抵押物

A.土地所有权

B.建筑材料

C.正在建的建筑物

D.建设用地使用权

E.非营利的公益设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第102题:按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，发包人的职责有()。

A.组织修改设计图纸会审中发现的设计问题

B.解决工程施工过程中出现的设计问题

C.为设计人提供必要的施工现场工作条件

D.组织鉴定和验收设计工作成果

E.保护设计人的计算软件和专利技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:1、按时向设计人提供设计依据文件和基础资料2、为设计人提供必要的现场工作条件3、外部协调工作(组织鉴定、验收并报批设计阶段成果)4、设计费用的阶段支付5、保护设计人的知识产权。选项A、B属于设计人的职责。详见教材第68-71页。

第104题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第105题:以下关于建设工程保修义务的承担和经济责任承担，正确的有()。

A.施工单位未按国家有关标准.规范和设计要求施工，造成质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因设计原因造成质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

C.因地震.洪水等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

D.建设单位采购的建筑材料不合格引起的质量问题，由施工单位负因责维修并承担经济责任

E.因使用不当造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

正确答案:查看最佳答案

第106题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.设计交底完成后，方可签发开工令

C.图纸会审完成后，方可签发开工令

D.施工组织设计已由总监理工程师签认后，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第107题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.评标委员会成员资格认定

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，对不满足设计要求的地基，常见的处理方案有()。

A.注浆地基

B.高压喷射注浆地基

C.水泥土搅拌桩地基

D.预压地基

E.天然地基

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协商分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第111题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于模板支撑体系安装，正确的有()。

A.模板及支撑体系安装应按专项施工方案实施

B.模板支撑架不得与脚手架混搭

C.当下层楼板承载力不能满足上层施工荷载时，经设计认可后方可搭设上层支架

D.上层支架应对准下层支架立柱，并应在立柱底铺设垫板

E.严禁在模板支撑架上架设起重设备

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购支付的合同价款有()。

A.预付款

B.交货款

C.监造款

D.验收款

E.结清款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备采购支付的合同价款包括:预付款、交货款、验收款、结清款。

第113题:建设工程施工合同履行中，投保()是转移风险的有效措施。

A.第三者责任险

B.机械损坏险

C.建筑工程一切险

D.人身意外伤害险

E.安装工程一切险

正确答案:查看最佳答案

第114题:工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是()。

A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任

B.群体工程中采取分阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划

C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师

D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见

E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据

正确答案:查看最佳答案

第115题:甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约

B.水泥厂新报价属于承诺

C.水泥厂新报价属于新要约

D.水泥厂的价目表属于要约邀请

E.甲建筑公司的订购表示属于要约

正确答案:查看最佳答案

第116题:建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()。

A.物理试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.化学分析法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第117题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第118题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑围护结构在拆除支撑前应按设计要求设置可靠的换撑措施，包括()。

A.监测装置

B.可靠的换撑传力构件

C.防水构造

D.回填夯实

E.管线保护套管

正确答案:查看最佳答案