节选部分<<2024版青海省西宁监理工程师质量投资进度控制真题库>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，塑料安全帽的使用期限不应超过()。

A.1.5年

B.2年

C.2.5年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

第1题:投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

正确答案:查看最佳答案

第2题:每一检验批且不超过()砌体的砌筑砂浆，应至少抽检一次。

A.250㎡

B.250m

C.500t

D.1000m

正确答案:查看最佳答案

第3题:我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。

A.发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用

D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，采用扣件式钢管模板支撑架时，单根立杆的轴力标准值不应大于()。

A.8kN

B.10kN

C.12kN

D.14kN

正确答案:查看最佳答案

第5题:一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。

A.提出变更方承担

B.对方承担

C.双方平均分担

D.提出变更方按较大比例承担

正确答案:查看最佳答案

第6题:设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.合理使用年限

C.竣工验收的标准

D.设计变更的期限

正确答案:查看最佳答案

第7题:向生产厂家订购设备时，质量控制工作的首要环节是对()。

A.质量合格标准的确定

B.运输方式选择

C.选择合格的供货厂商

D.工艺方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。

第9题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.义务监理工作

正确答案:查看最佳答案

第10题:受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，()。

A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力

B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力

C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效

D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效

正确答案:查看最佳答案

第11题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第12题:施工企业提交的履约保函，属于《中华人民共和国担保法》规定的()担保。

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第13题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第14题:施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为()。

A.送交竣工验收报告日

B.修改后提请发包人验收日

C.修改后验收合格日

D.办理竣工移交手续日

正确答案:查看最佳答案

第15题:()是设计施工合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文件。

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款担保

D.专用条款

正确答案:查看最佳答案

第16题:评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A.变更投标工期

B.变更投标报价

C.投标书中含有的技术细节

D.中标通知书的主要内容

正确答案:查看最佳答案

第17题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

第18题:FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是()。

A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％

B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％

C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％

D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％

正确答案:查看最佳答案

第19题:施工合同的当事人选择仲裁的，应当由()仲裁委员会仲裁。

A.双方选定

B.合同签字地

C.施工企业所在地

D.建设单位所在地

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，正确的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

D.预制墙的顶部应设置光滑面

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.邀请合同

正确答案:查看最佳答案

第22题:因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做()。

A.工程变更索赔

B.合同被迫终止索赔

C.工程延误索赔

D.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第23题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量均应验收合格

B.具有完整的施工操作依据.质量验收记录

C.观感质量验收符合要求

D.有关节能.环保的抽样检验正在进行

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于定金罚则的说法，正确的是()。

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料.构配件和设备，应当注明()。

A.生产厂家

B.规格和型号

C.供应商

D.使用年限

正确答案:查看最佳答案

第26题:工程竣工验收未能通过，经过承包人修正后再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()之日。

A.承包人第一次提交竣工验收报告

B.承包人修改后再次提请竣工验收

C.最终验收合格

D.办理竣工验收手续

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托()进行监测。

A.具有相应勘察资质的单位

B.具有相应设计资质的单位

C.具有相应监理资质的单位

D.具有相应施工资质的单位

正确答案:查看最佳答案

第28题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下操作不符合平刨使用安全要求的是()。

A.平刨应设防护罩

B.刨刀应设护手装置

C.刨厚度小于30mm或长度小于400mm的木料时，应用压板.棍推进

D.可以使用平刨.圆盘锯合用一台电机的多功能木工机械

正确答案:查看最佳答案

第30题:《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的()原则。

A.最低价中标.公正和公开

B.公平.最低价中标和公开

C.公平.公正和公开

D.公平.公正和最低价中标

正确答案:查看最佳答案

第31题:建设工程一切险的除外责任是()。

A.地面下陷下沉

B.雷电.暴雨

C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件

正确答案:查看最佳答案

第32题:经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

B.该合同具有法律约束力

C.该合同具有强制执行的效力

D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

正确答案:查看最佳答案

第34题:某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

正确答案:查看最佳答案

第35题:某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为20万元，则供货方应支付()万元的违约金。

A.8

B.16

C.20

D.28

正确答案:查看最佳答案

第36题:对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由()直接确定评标专家。

A.招投标鉴定机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由招标人直接确定评标专家。

第37题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工合同履行中，监理人对于已经隐蔽的工程进行重新检验，若检验不合格，则()。

A.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

B.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

C.发包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.发包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人、工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第40题:在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是()。

A.保证

B.留置

C.抵押

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第41题:在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过()d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。

A.7

B.21

C.28

D.42

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()。

A.勘察工作实施方案

B.勘察作业操作规范

C.勘察技术标准

D.勘察规程和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、B、D项由勘察人提供。

第43题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于圆盘锯的使用，不符合安全规定的操作是()。

A.圆盘锯的锯片上方应设防护挡板

B.传动部位应设防护罩

C.当锯料接近端头时，不得用推棍送料

D.无人操作时应切断电源

正确答案:查看最佳答案

第44题:某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第46题:甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A.后履行抗辩权

B.不安抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.撤销权

正确答案:查看最佳答案

第47题:若某大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，()应负责对外商的设计资料进行审查。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第48题:测定地基土含水率，应采用()。

A.烘干法

B.重型击实法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第49题:合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括()。

A.无仲裁协议

B.裁决所根据的证据无效

C.裁决中有受贿行为

D.裁决对当事人不利

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()。

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

第51题:仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以()。

A.向其他仲裁委员会申请仲裁

B.向该仲裁委员会申请执行

C.向有管辖权的人民法院起诉

D.向有管辖权的人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第52题:按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C.无论上涨还是下降均按新价格执行

D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

正确答案:查看最佳答案

第53题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工单位技术负责人签认后报送项目监理机松

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第54题:某施工合同履行过程中，需使用腐蚀性物品施工，则由此发生的安全防护措施费用应()。

A.经工程师认可后，由发包人承担

B.经工程师认可后，由承包人承担

C.无需工程师认可，由发包人承担

D.无需工程师认可，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第55题:《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令.停工令.复工令。

A.可自行

B.报经委托人同意后

C.与委托人协商后

D.经委托人同意并征得承包人同意后

正确答案:查看最佳答案

第56题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第57题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，对高度超过8m，或跨度超过18m的扣件式钢管模板支架，立杆的纵横距离除满足设计要求外，且不应大于()。

A.1500mm

B.1200mm

C.900mm

D.800mm

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第59题:公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由()主持。

A.招标人

B.投标人

C.招标监督机构

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备,卖方应在包装箱二侧标注的内容是()

A.产品名称和吊装要求

B.重心和吊装要求

C.重心和起吊点

D.产品名称和起吊点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于超大超重设备，卖方应在包装箱两侧标注重心和起吊点

第62题:全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是()。

A.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D.管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多

正确答案:查看最佳答案

第63题:投标人须知包含()部分

A.一

B.三

C.二

D.四

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式三部分

第64题:风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。

A.风险识别和风险评价都是定性的

B.风险识别和风险评价都是定量的

C.风险识别是定性的，风险评价是定量的

D.风险识别是定量的，风险评价是定性的

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，保证设计质量是设计人的责任；选项C错误，外部协调工作是发包人的责任；选项D错误，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。

第66题:下列()可作为索赔报告。

A.业主与承包商签署的合同变更协议

B.业主的口头指示

C.业主的合理建议

D.监理工程师的口头指示

正确答案:查看最佳答案

第67题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

第68题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。

第69题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()，并标明排列顺序。

A.l-2人

B.l-3人

C.1-4人

D.1-5人

正确答案:查看最佳答案

第70题:评标委员会在初评时，发现投标文件中的总价金额与单价金额不一致，则应()。

A.以总价金额为准

B.以单价金额为准

C.重新进行核算

D.淘汰该投标书

正确答案:查看最佳答案

第71题:采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为()。

A.加权评价值

B.最高评价值

C.独立评价值

D.最低评价值

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每个评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值。

第72题:下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是()。

A.超声回弹综合法

B.钻芯法

C.回弹法

D.超声波对测法

正确答案:查看最佳答案

第73题:卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的()计收。

A.0.1%

B.0.5%

C.1%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第74题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

正确答案:查看最佳答案

第75题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出()的通知。

A.指明其未履行义务

B.终止监理合同

C.暂停履行合同

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第76题:某工程使用了进口原材料，项目监理机构做法正确的是()。

A.总监理工程师应组织对该批原材料的考察

B.总监理工程师应主持对该批原材料的联合检查

C.专业监理工程师应组织对该批原材料的考察

D.专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明

正确答案:查看最佳答案

第77题:以下属于观感质量验收意见的是()。

A.合格

B.不合格

C.完整

D.一般

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮连续停用()以上重新使用前，应对吊篮实行专项检查并有检查记录。

A.2日

B.一周

C.半个月

D.一个月

正确答案:查看最佳答案

第79题:某防洪堤坝的压实土的干密度未达到规定值，设计要求挖除不合格土，重新填筑。该处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的是()

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考。招标人不得规定最低投标限价，可以规定最高投标限价。

第81题:世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

第82题:施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权。

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

正确答案:查看最佳答案

第83题:委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括()。

A.对生产工艺设计要求的认定权

B.要求更换监理人员的权利

C.对工程施工组织设计的审批权

D.发布开工令的权利

E.监理工作执行情况的检查权

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，关于发包人应完成工作的表述，正确的是()。

A.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

B.办理施工许可证

C.办理土地征用.拆迁补偿.平整施工场地等工作

D.确定水准点与坐标控制点

E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列关于竣工验收的说法正确的有()。

A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

C.工程严禁任何部分甩项竣工

D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日

E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

正确答案:查看最佳答案

第86题:设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。

A.设计合同

B.设计监理委托合同

C.经批准的可行性研究报告及设计任务书

D.设计参考资料

E.规划部门批文

正确答案:查看最佳答案

第87题:某一般项目的评标委员会组成如下:招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有()。

A.不应该包括建设行政监督部门代表

B.不应该包括招标人代表

C.技术、经济方面的专家所占比例偏低

D.招标人代表所占比例偏低

E.招标人可以直接指定专家

正确答案:查看最佳答案

第88题:在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有()。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(三)监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:(1)监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。由于监理人不是合同当事人，因此合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第90题:以下关于我国工程质量管理体系，正确的有()。

A.实行“政府监督.社会监理与检测.企业自控”的质量管理体系

B.委托了社会监理，建设单位不再承担质量责任

C.委托了社会监理，施工单位不再承担质量责任

D.监理和咨询服务属于建设方的监控

E.咨询服务方包括监理单位.咨询单位.审图机构

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法错误的有()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

正确答案:查看最佳答案

第92题:项目监理机构对关键部位的施工质量进行旁站时，主要职责有()。

A.检查施工单位现场质检人员到岗情况

B.现场监督关键部位的施工方案执行情况

C.现场监督关键部位的工程建设强制性标准执行情况

D.现场核查监督施工单位技术交底制度

E.现场核查进场材料采购管理制度

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第94题:无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在()情况下合同有效。

A.相对人知道或应当知道其无权处分的

B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的

C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的

D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的

E.无处分权人通过订立合同取得处分权的

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列选项中可以没收投标保证金情况的有()。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

B.投标人在投标有效期内修改投标文件的

C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的

D.无正当理由拒签合同协议书的

E.未按招标文件规定提交履约担保的

正确答案:查看最佳答案

第96题:如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为()。

A.口头形式

B.书面形式

C.电传形式

D.法定形式

E.约定形式

正确答案:查看最佳答案

第97题:下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有()。

A.采用特定的专利

B.建筑艺术造型有特殊要求的

C.公共建筑

D.市政给排水项目

E.可候选的投标人较少的工程

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，关于发包人应完成工作的表述，正确的是()。

A.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

B.办理施工许可证

C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

D.确定水准点与坐标控制点

E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

正确答案:查看最佳答案

第99题:在《担保法》规定的担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。

A.保证

B.抵押

C.动产质押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第100题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第101题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

第102题:“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。

A.业主与承包商签订施工合同日

B.承包商提交履约担保日

C.业主办理土地征用手续日

D.承保项目所用建筑材料运抵工地日

E.保险工程在工地动工日

正确答案:查看最佳答案

第103题:工程建设合同是()合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第104题:工程货物采购招标中对投标人的货物要求有()。

A.商业信誉

B.质量保证体系

C.供货业绩经验

D.企业人员数量

E.企业经营策略

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常情况下，对投标人的资格要求主要包括如下方面:(1)具有独立订立合同的能力。(2)在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。(3)具有完善的质量保证体系。(4)业绩良好。具有设计、制造与招标材料相同或相近材料的供货业绩及运行经验。(5)有良好的银行信用和商业信誉等。

第105题:在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()。

A.投标人资质

B.监理规划

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据相关规定，超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括()。

A.建设单位项目负责人

B.有关勘察.设计单位项目技术负责人

C.总包单位的项目负责人

D.项目总监理工程师

E.建设行政主管部门的安全监督员

正确答案:查看最佳答案

第107题:工程设计资质分为()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第108题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第109题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第110题:英国土木工程师学会发布的工程施工合同(ECC)的基本组成内容有()。

A.核心条款

B.索赔条款

C.主要选项条款

D.次要选项条款

E.决协议条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于具体工程项目建设使用的施工合同，使用者可以根据其项目模式特点和自身需要，在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款，就可以组合形成了一个内容约定完备的合同文件。

第111题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工升降机，正确的有()。

A.施工升降机的金属结构应接地，接地电阻不应大于10Ω

B.施工升降机工作照明开关应与主电源开关相互独立

C.施工升降机各种电气安全保护装置应齐全.可靠

D.货用施工升降机的总电源应设置短路保护及漏电保护装置

E.施工升降机电缆安装时应注意防止机械损伤

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，夏热冬冷地区的门窗(包括天窗)节能工程，应对其()进行复验，复验应为见证取样检验。

A.燃烧性能

B.门窗的传热系数

C.气密性能

D.玻璃的遮阳系数

E.可见光透射比

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下属于“临边”的是()。

A.围护设施高度低于0.8m的楼层

B.围护设施高度低于0.8m的楼梯

C.围护设施高度低于0.8m的平台或阳台

D.围护设施高度1.8m的屋面

E.围护设施高度1.8m的楼梯

正确答案:查看最佳答案

第114题:建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同的特征包括(1)合同主体的严格性(2)合同标的的特殊性(3)合同履行期限的长期性(4)计划和程序的严格性(5)合同形式的特殊要求(采用要式合同)。教材P2-3。

第115题:依据《民法典》，有关承担违约责任的条件的表述，正确的是()。

A.承担违约责任的条件采用过错责任原则

B.违反合同而承担的违约责任，是以合同有效为前提的

C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任

D.当事人一方因第三人的原因造成违约时，无须向对方承担违约责任

E.施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿

正确答案:查看最佳答案

第116题:《民法典》规定，因某种原因合同解除后，则()。

A.尚未履行的，终止履行

B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状

C.合同中结算和清理条款的效力将受到影响

D.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可采取其他补救措施

E.当事人对于已经履行的，有权要求赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第117题:项目监理机构对基坑土方开挖巡视的检查要点包括()。

A.土方开挖条件是否具备

B.土方开挖顺序.方法是否与设计要求一致

C.每道支撑底面粘附的土块.垫层等是否及时清理

D.垫层混凝土的浇筑是否及时

E.卷材防水的细部处理是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《标准施工合同文件》监理工程师收到承包人的索赔通知后，应及时开展的工作有()

A.组织发包人和承包协商合同变更

B.审查素赔通知书的内容

C.征求争议评审组的意见

D.查验承包人素赔证据材料

E.督促发包人尽快付款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第119题:施工单位实施质量控制活动的质量记录资料包括以下内容()。

A.施工现场质量管理检查记录资料

B.工程材料质量记录

C.施工过程作业活动质量记录资料

D.质量监理细则

E.监理规划

正确答案:查看最佳答案