节选部分<<2024年青海省二级建造师管理科目测试考题>>题型

我们该怎么找到"2024年青海省二级建造师管理科目测试考题"？爱迪生曾经说过，失败也是我需要的，它和成功对我一样有价值。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 经过上述讨论，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来找题吧！最后的祝福:时光如流水一般，一去不返。分别一 年，不知你是否过的还好，也许还是那样!眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!放松心情，去迎接挑战，我相信你，你一定是最出色的!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:当工程质量缺陷经加固.返工处理后仍无法保证达到规定的安全要求，但没有完全丧失使用功能时，适宜采用的处理方法是()。

A.不做处理

B.报废处理

C.返修处理

D.限制使用

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据我国现行规定，发包人安全文明施工费预付的时间和金额分别为()。

A.付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

B.预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%

C.预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%

D.预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的80%

正确答案:查看最佳答案

第2题:在制定材料消耗定额时，可以用来确定材料损耗率的方法是()。

A.理论计算法

B.统计法

C.经验法

D.测定法

正确答案:查看最佳答案

第3题:某建设工程项目采用施工总承包管理模式，业主将其中的基础施工分包给某专业分包商，则该分包商应接受()的施工管理。

A.业主

B.监理方

C.施工企业

D.施工总承包管理方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包方的管理任务。，选项分析:分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包商(不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方)必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。

第4题:项目技术负责人向各班组进行施工方案交底属于施工质量保证体系运行的()。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量保证体系的运行。，选项分析:实施包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。

第5题:施工总承包管理模式在质量控制方面的一个特点是()。

A.对分包人的质量控制主要由发包人进行

B.各分包合同交叉界面的定义由发包人负责

C.对分包人来说，符合质量控制上的”他人控制“原则，对质量控制有利

D.施工总承包管理的招标不依赖于施工图设计，对质量控制不利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包管理模式的特点。，选项分析:总承包管理单位负责控制分包工程质量，符合工程质量的“他人控制”原则，因而有利于控制工程质量。

第6题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门需要审批()。

A.资金申请报告

B.可行性研究报告

C.初步设计文件

D.项目建议书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目投资审批、核准或备案管理。，选项分析:对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。

第7题:根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标［2013］44号)，全费用综合单价的组成是()。

A.人工费+材料费+机械费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+利润+规费+税金

D.人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+规费+税金

正确答案:查看最佳答案

第8题:单代号网络划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔()。

A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差

B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差

C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差

D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:计算相邻两项工作之间的时间间隔LAGi—j相邻两项工作i和j之间的时间间隔LAGi-j等于紧后工作j的最早开始时间ESj和本工作的最早完成时间EFi之差。

第9题:在施工质量管理过程中，对工程质量进行动态跟踪检查的作用是()。

A.监测团队情绪

B.控制项目成本

C.确保质量标准得到执行

D.评估项目风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:对施工质量管理动态跟踪检查功能的认识。，选项分析:答案C，“确保质量标准得到执行”是对工程质量进行动态跟踪检查的主要作用。ABD选项虽然是项目管理的一部分，但并非施工质量管理动态跟踪检查的直接目的。

第10题:某建设工程施工合同约定:工程无预付款，进度款按月结算，保留金按进度款的3%逐月扣留，监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为25万元。经计量确认，施工单位第一个月完成工程款25万元，第二个月完成工程款30万元，则第二个月监理工程师应签发的付款金额为()万元。

A.24.25

B.29.1

C.53.35

D.55

正确答案:查看最佳答案

第11题:某建设工程由于业主临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日;承包商租赁的挖土机窝工2个台班，挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为()元。

A.5200

B.4800

C.5400

D.5800

正确答案:查看最佳答案

第12题:在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位不是保证工程项目建设()的重要岗位。

A.安全

B.工期

C.质量

D.利润

正确答案:查看最佳答案

第13题:为控制施工进度，施工单位可采取的经济措施是()。

A.分析论证承包模式

B.分析论证施工方案

C.进行进度控制风险分析

D.进行资源需求分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工进度控制的措施。，选项分析:“分析论证承包模式”“进行进度控制风险分析”属于管理措施。“分析论证施工方案”属于技术措施。

第14题:按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013文件的规定，工程量清单综合单价可表示为()。

A.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费

B.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费

C.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费

D.人工费十材料费十施工机具使用费十管理费十利润十风险费十措施项目费十规费十税金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程量清单计价的方法。，选项分析:《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中的工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

第15题:下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是()。

A.确定进度控制的工作流程

B.优选施工方案

C.选择合适的施工承发包方式

D.选择合理的合同结构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。

第16题:某工程采用施工总承包模式，施工过程中某分包工程发生生产安全事故，则负责将该事故向建设主管部门和有关部门上报的单位是()。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是事故报告的要求。，选项分析:生产安全事故发生后，受伤者或者最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

第17题:某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月;2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是()。

A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任

B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担

C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期.进而导致税金增加

D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任

正确答案:查看最佳答案

第18题:某工程因工期紧，项目部采用了标准要求低但可缩短工期的施工工艺，造成了质量事故。按照事故责任分类，该事故属于()。

A.指导责任事故

B.操作责任事故

C.技术原因事故

D.管理原因事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程质量事故分类。，选项分析:指导责任事故:指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。

第19题:下列建设工程施工方进度控制的措施中，(属于技术措施的是()。

A.重视信息技术在进度控制中的应用

B.分析工程设计变更的必要性和可能性

C.采用网络计划方法编制进度计划

D.编制与进度相适应的资源需求计划

正确答案:查看最佳答案

第20题:某网络计划中，工作Q有两项紧前工作M.N，M.N工作的持续时间分别为4天和5天，M.N工作的最早开始时间分别是第9天和第11天，则工作Q的最早开始时间为第()天。

A.9

B.16

C.15

D.13

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程施工风险管理的工作程序中，风险应对的下一步工作是()。

A.风险评估

B.风险监控

C.风险识别

D.风险预测

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工风险管理的工作任务及工作流程。，选项分析:施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。

第22题:某工作有2个紧后工作，紧后工作的总时差分别是3天和5天，对应的间隔时间分别是4天和3天，则该工作的总时差是()天。

A.7

B.6

C.8

D.9

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总时差TFi等于该工作的各个紧后工作j的总时差TFj加该工作与其紧后工作之间的时间间隔LAG之和的最小值，即；TFi＝MIN(LAG＋TFj)，本题该工作总时差应为3+4=7天。

第23题:下列属于分项工程质量验收合格应符合的规定的是()。

A.所含检验批的质量均应验收合格

B.主控项目的质量经抽样检验均应合格

C.一般项目的质量经抽样检验合格

D.具有完整的施工操作依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分项工程质量验收合格应符合下列规定:所含检验批的质量均应验收合格;(2)所含检验批的质量验收记录应完整。BCD属于检验批质量验收合格应符合的规定。

第24题:2013年5月实际完成的某工程按2012年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为()万元。

A.20

B.30

C.40

D.50

正确答案:查看最佳答案

第25题:施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指()。

A.工程概况牌.管理人员名单和监督电话牌.消防保卫牌.安全生产牌.文明施工牌

B.工程概况牌.管理人员名单和监督电话牌.现场平面布置牌.安全生产牌.文明施工牌

C.工程概况牌.现场危险警示牌.现场平面布置牌.安全生产牌.文明施工牌

D.工程概况牌.现场危险警示牌.消防保卫牌.安全生产牌.文明施工牌

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由()进行。

A.施工企业行业协会

B.施工企业上级主管部门

C.施工企业的最高管理者

D.第三方认证机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针.目标.机构和程序等。

第27题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费的说法，正确的是()

A.承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查

B.若基准日期后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担

C.承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用由承包人承担

D.发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的50%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用;选项C，承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。选项D.发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%。

第28题:根据建标[2013]44号:住房和城乡建设部.财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知的规定，建筑安装工程费按照费用构成要素划分，下列不属于企业管理费的是()。

A.差旅交通费

B.土地使用税

C.工程排污费

D.检验试验费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括:1.管理人员工资2.办公费3.差旅交通费4.固定资产使用费5.工具用具使用费6.劳动保险和职工福利费7.劳动保护费8.检验试验费9.工会经费10.职工教育经费11.财产保险费12.财务费13.税金14.其他工程排污费属于规费，所以答案为C。

第29题:职业健康安全管理体系建立的主要工作有:①制定方针、目标、指标和管理方案；②初始状态评审；③文件的审查、审批和发布；④体系文件编写；⑤管理体系策划与设计等。正确的工作步骤顺序是()。

A.①-②-⑤-④-③

B.②-①-④-③-⑤

C.②-①-⑤-④-③

D.①-⑤-②-④-③

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程()。

A.同时设计、同时建设、同时验收

B.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

C.同时设计、同时施工、同时验收与使用

D.同时设计、同时建设、同时投入生产和使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是三同时”制度。，选项分析:《安全生产法》第二十八条规定“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。”

第31题:在项目实施过程中，为了加强成本管理，对施工方法进行调整优化，改进施工工艺，属于成本控制措施的()。

A.经济措施

B.管理措施

C.组织措施

D.技术措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工成本管理的措施。，选项分析:技术措施是分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。因此“技术措施”的说法正确。

第32题:下列合同计价方式中，建设单位进行造价控制最难的是()。

A.可调总价合同

B.可调单价合同

C.成本加固定百分比酬金合同

D.成本加浮动酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第33题:争议评审意见形成后，若发包人和承包人均接受评审意见，则应该采取的后续行动是()。

A.由总监理工程师立即执行评审意见

B.由监理人拟定执行协议，并作为合同的补充文件

C.立即向人民法院提起诉讼

D.取消原合同，重新签订新合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对接受争议评审意见后的程序性行动的理解。，选项分析:选项B正确，根据教材内容，若争议双方都接受评审意见，监理人需根据评审意见拟定执行协议，并将其作为合同的补充文件。选项A错误，因为虽然总监理工程师的确定执行在特定条件下适用(仲裁或诉讼期间)，但不是评审意见被接受后的行动。选项C和D错误，因为它们不符合接受评审意见后的规定步骤。

第34题:关于施工总承包管理模式的说法，错误的是()。

A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议

B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理

C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行

D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包管理的含义。，选项分析:“建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议”、“施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理”正确，采用施工总承包管理模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位或者由多个单位组成的联合体或合作体签订施工总承包管理协议，由其负责整个项目的施工组织与管理。“施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行”正确，施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。“施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工”错误，施工总承包管理单位想承担部分具体工程的施工，可以参加这一部分工程的投标，通过竞争取得工程任务。

第35题:下列建筑安装工程费中，由施工企业投标时自主报价，在施工过程中按签约合同执行的是()。

A.暂估价

B.暂列金额

C.总承包服务费

D.增值税销项税额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。

第36题:下列施工项目目标控制措施中，属于经济措施的是()。

A.采用价值工程进行动态控制

B.落实加快施工进度所需资金

C.争取工期提前的合同奖励条款

D.合理处置工程变更和利用好施工索赔第二章施工招标投标与合同管理

正确答案:查看最佳答案

第37题:以下()不是360°反馈法在施工成本管理绩效考核中的优点。

A.提高考核准确性

B.考核时间和成本较高

C.促进个体发展

D.增强部门合作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查对360°反馈法在施工成本管理绩效考核优缺点的识别能力。，选项分析:A项提高考核准确性是360°反馈法的优点之一；B项考核时间和成本较高，这其实是360°反馈法的缺点之一，因此为答案；C项促进个体发展是360°反馈法的优点之一；D项增强部门合作同样也是360°反馈法的优点。

第38题:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的过程，在设计准备阶段的工作是()

A.编制设计任务书

B.编制项目建议书

C.编制可行性研究报告

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目的设计准备阶段的任务是编制设计任务书。

第39题:不能激励施工单位努力降低成本和缩短工期的合同形式是()。

A.成本加浮动酬金合同

B.成本加固定酬金合同

C.目标成本加奖罚合同

D.成本加固定百分比酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第40题:监督机构在工程项目开工前，首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行()。

A.第一次监督会议

B.第一次分配监督任务

C.第一次监督培训

D.第一次监督检查工作

正确答案:查看最佳答案

第41题:某房地产开发商计划建设一幢高档写字楼项目，拟采用施工总承包模式，则这种方式对开发商在费用控制方面的影响是()。

A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制

B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制

C.费用控制的好坏在很大程度上取决于对施工分包单位的选择

D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小

正确答案:查看最佳答案

第42题:项目监理机构检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.测量设备的养护记录

C.施工平面控制网的测量成果

D.控制桩的保护措施

正确答案:查看最佳答案

第43题:索赔款中的企业管理费主要是指()所增加的管理费。

A.工程变更期间

B.工程延期期间

C.工效降低期间

D.工作窝工期间

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工成本的直接成本包括()。

A.人工费、材料费、施工机具使用费和措施费

B.管理人员工资和工资性津贴、奖金、工资附加费

C.行政管理用固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销

D.水电费、办公费、差旅费、财产保险费、检验试验费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工成本的分类，特别是直接成本的构成。，选项分析:直接成本是指工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项支出，包括人工费、材料费、施工机具使用费和措施费。

第45题:下列施工进度控制工作中，应由施工单位承担的是()。

A.协调设计与施工的工作进度

B.编制工程设备供货进度计划

C.组织施工进度计划的实施

D.控制项目动用前准备工作进度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工进度控制的任务。，选项分析:施工方进度控制的主要工作环节包括:(1)编制施工进度计划及相关的资源需求计划；(2)组织施工进度计划的实施；(3)施工进度计划的检查与调整。

第46题:根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，在索赔事件影响结束后的()天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:索赔意向通知和索赔通知，选项分析:根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

第47题:某施工企业承揽了一个住宅施工项目，确定了项目目标的计划值，为了对项目进行动态跟踪和控制，在项目施工过程中，下列各项工作中首先应做的是()

A.调整项目目标

B.比较项目目标的实际值与计划值

C.收集项目目标的实际值

D.采取纠偏措施进行纠偏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制(1)收集项目目标的实际值;(2)定期(如每两周或每月)进行项目目标的计划值和实际值的比较;(3)通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。

第48题:某地下工程施工合同规定，3月份计划开挖土方量40000M3，合同单价为90元/M3；3月份实际开挖土方量38000M3，实际单价为80元/M3，则至3月滴，该工程的进度偏差为()万元

A.18

B.-16

C.-18

D.16

正确答案:查看最佳答案

第49题:施工文件立卷时，对电子文件应()处理。

A.电子文件不需要立卷

B.与纸质文件在案卷设置上应不一致

C.每个工程(项目)应建立多级文件夹，并与纸质文件在案卷设置上一致

D.电子文件与纸质文件无需建立相应的标识关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对电子文件立卷方法的理解。，选项分析:A选项错误，电子文件与纸质文件一样，也需要进行立卷。B选项错误，电子文件在案卷设置上应该与纸质文件一致，以便于文件的管理与查找。D选项错误，电子文件应与纸质文件建立相应的标识关系。

第50题:()是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。

A.监理制度

B.安全生产责任制

C.项目法人责任制

D.施工许可制

正确答案:查看最佳答案

第51题:某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为()

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第52题:在合同延迟履行期间发生了不可抗力事件，该怎样处理延迟履行一方的责任()。

A.免除其责任

B.不免除其责任

C.将责任减半

D.视具体情况而定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:合同延迟履行期间发生不可抗力的责任处理。，选项分析:A项错误，因为发生不可抗力也不会免除延迟履行一方的责任。B项正确，依据教材内容，“合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。”C项错误，教材中没有提及将责任减半的相关内容。D项错误，教材明确指出了处理方式，不是视情况而定。

第53题:根据国际惯例，承包商租赁设备的窝工费一般按()计算。

A.机械台班费

B.机械折旧费和设备进出现场的分摊费

C.机械使用费

D.设备租赁费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔费用的计算。，选项分析:因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

第54题:()的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。

A.管理行为控制

B.指标控制程序

C.监测成本形成过程

D.制定纠偏对策

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是管理行为控制程序。，选项分析:管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求。从这个意义上讲，首先要清楚企业建立的成本管理体系是否能对成本形成的过程进行有效地控制，其次要考察体系是否处在有效的运行状态。

第55题:工程建设监理规划编制完成后，必须经()审核批准。

A.业主

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第56题:在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工

正确答案:查看最佳答案

第57题:项目施工过程中，可能发现在地质资料中未发现的软土层，而应进行软土地基处理等工作，使施工进度延误，这种风险属于风险类型中的()风险。

A.技术

B.组织

C.工程环境

D.经济与管理

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《建筑工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，全部分包工作完成，经工程承包人认可后()日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。

A.7

B.14

C.28

D.42

正确答案:查看最佳答案

第59题:下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是()。

A.强化合同管理

B.改进施工方法

C.调整任务分工

D.改变施工管理

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程发生的质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，间接经济损失800万元。则该质量事故等级是()

A.一般事故

B.重大事故

C.特别重大事故

D.较大事故

正确答案:查看最佳答案

第61题:()是安全生产的第一负责人。

A.施工企业的法定代表人

B.项目经理

C.项目技术负责人

D.专职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

第62题:

A.3和5

B.3和6

C.4和5

D.4和6

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于施工总承包管理模式的说法，下列选项错误的是()。

A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议

B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理

C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行

D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包管理的含义。，选项分析:“建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议”、“施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理”正确，采用施工总承包管理模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位或者由多个单位组成的联合体或合作体签订施工总承包管理协议，由其负责整个项目的施工组织与管理。“施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行”正确，施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。“施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工”错误，施工总承包管理单位想承担部分具体工程的施工，可以参加这一部分工程的投标，通过竞争取得工程任务。

第64题:工程项目的施工总进度计划属于()。

A.项目的施工总进度方案

B.项目的指导性施工进度计划

C.项目施工的年度施工计划

D.项目的控制性施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或.施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。

第65题:按照《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)，下列区域中风险等级最高的是()。

A.风险区A

B.风险区B

C.风险区C

D.风险区D

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是风险和风险量的内涵。，选项分析:风险量指的是不确定的损失程度和损失发生的概率。若某个可能发生的事件其可能的损失程度和发生的概率都很大，则其风险量就很大，因此风险区域A的风险等级最高。

第66题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中，属于材料费的是()

A.施工机械折旧费

B.运输损耗费

C.仪器仪表使用费

D.固定资产使用费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AC都属于施工机具使用费，选项D属于企业管理费。

第67题:关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是()。

A.计算索赔款的时段可以是整个施工期

B.索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用

C.索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失

D.索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作的报价费。

第68题:在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于()的因素。

A.方法

B.环境

C.材料

D.机械

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下，存在的绘图错误是()。

A.节点编号不对

B.逻辑关系不对

C.有多个终点节点

D.有多个起点节点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点。

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:施工组织总设计和分部工程施工组织设计中均应包括的内容有()。

A.核心工程施工方案

B.施工机械的选择

C.作业区施工平面布置图

D.施工准备工作计划

E.资源需求量计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工组织设计的分类及其内容。，选项分析:施工组织总设计的主要内容如下:(1)建设项目的工程概况；(2)施工部署及其核心工程的施工方案；(3)全场性施工准备工作计划；(4)施工总进度计划；(5)各项资源需求量计划；(6)全场性施工总平面图设计；(7)主要技术经济指标(项目施工工期、劳动生产率、项目施工质量、项目施工成本、项目施工安全、机械化程度、预制化程度、暂设工程等)。分部(分项)工程施工组织设计的主要内容如下:(1)工程概况及施工特点分析；(2)施工方法和施工机械的选择；(3)分部(分项)工程的施工准备工作计划；(4)分部(分项)工程的施工进度计划；(5)各项资源需求量计划；(6)技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施；(7)作业区施工平面布置图设计。

第71题:危险化学品特种作业人员应具备的条件是()

A.具有初中及以上文化程度?

B.相应医疗机构体检健康合格?

C.具备必要的安全技术知识和技能?

D.有三年从事特种作业的工作经验?

E.年满16周岁

正确答案:查看最佳答案

第72题:采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决，以下关于和解的理解错误的有()。

A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外

B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请

C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁

D.发生争议后，当事人可以自行和解。如果达成一致意见，就无需仲裁或诉讼

E.当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《标准施工招标文件》，关于变更管理的说法，正确的有()。

A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更

B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书

C.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议

D.监理人应在收到承包人书面建议后30天内作出变更指示

E.承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程项目管理规范)，施工项目经理应履行的职责有()。

A.组织或参与编制项目管理规划大纲

B.对各类资源进行质量管控和动态管理

C.组织或参与评价项目管理绩效

D.主持编制项目管理目标责任书

E.进行授权范围内的利益分配

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项D，项目管理目标责任书应由企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。

第75题:根据《标准施工招标文件》在合同履行中可以进行变更的有()。

A.改变合同工程的标高

B.改变合同中某项工作的施工时间

C.取消合同中某项工作，转由发包人施工

D.为完成工程需要追加的额外工作

E.改变合同中某项工作的质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是变更的范围和内容。，选项分析:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；(5)为完成工程需要追加的额外工作。

第76题:下列项目组织管理工作中，属于施工方进度计划控制的组织措施的有()。

A.由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作

B.编制施工资源需求计划

C.明确和落实进度控制的任务分工和管理职能分工

D.编制施工进度控制的工作流程

E.进行有关进度控制的会议组织设计

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列属于工程施工技术管理资料主要内容的是()。

A.图纸会审记录文件

B.工程开工报告相关资料

C.施工组织设计文件

D.质量控制资料

E.施工记录文件

正确答案:查看最佳答案

第78题:某施工企业承担了某项施工任务，为保证项目目标的实现，项目经理做了以下各项工作，其中属于项目目标事前控制的内容有()。

A.收集项目目标的实际值

B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较

C.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素

D.针对影响项目目标的各种因素采取预防措施

E.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.E三项属于项目目标过程控制中的内容，是项目实施过程中进行的，不属于项目目标的事前控制。

第79题:大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括()。

A.项目实施总体部署

B.总进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度目标

D.施工准备与资源配置计划

E.总进度目标实现的条件和应采取的措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括;(1)项目实施的总体部署;(2)总进度规划;(3)各子系统进度规划;(4)确定里程碑事件的计划进度目标;(5)总进度目标实现的条件和应采取的措施等。

第80题:固定总价合同适用于在()的情况下采用。

A.工程量小

B.工程量大

C.工期短

D.工期长

E.图纸完整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是固定总价合同。，选项分析:固定总价合同适用于以下情况:(1)工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；(2)工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；(3)工程结构和技术简单，风险小；(4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场，复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划；(5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。

第81题:根据《建设工程施工合同示范文本》(GF-2013-0201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。

A.市场价格的任何波动

B.法律，行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

C.工程造价管理部门公布的价格调整

D.一周内非承包人原因停水，停电，停气造成的停工累计超过8h

E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度

正确答案:查看最佳答案

第82题:建设工程项目实施性施工计划的主要作用有()。

A.确定施工作业的具体安排

B.确定计划期内的人.机.料需求

C.确定计划期内的资金需求

D.确定控制性进度计划的关键指标

E.确定里程碑计划节点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实施性施工进度计划的主要作用如下:①确定施工作业的具体安排；②确定一个月度或旬的人工需求；③确定一个月度或旬的施工机械的需求；④确定一个月度或旬的建筑材料的需求；⑤确定一个月度或旬的资金的需求等。

第83题:某工程按月编制成本计划如下图所示，若6月.7月实际完成的成本为700万元和1000万元其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法正确的是()。

A.第7个月末的计划成本累计值为3500万元

B.第6个月末的实际成本累计值为2550万元

C.第6个月末的计划成本累计值为2650万元

D.第7个月末的实际成本累计值为3550万元

E.若绘制s型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:E最早开始时间或最迟开始时间计算。

第84题:按成本组成，施工成本分解为人工费，材料费和()

A.企业管理费

B.措施费

C.暂估价

D.施工机械使用费

E.间接费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工直接承办包括人工费，材料费，施工机械使用费和施工措施费等

第85题:下列施工成本纠偏措施中，属于技术措施的有()。

A.做好施工采购计划

B.确定最佳的施工方案

C.进行材料使用的比选

D.使用先进的机械设备

E.审查索赔计算合理性

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设工程安全事故调查报告的主要内容有()。

A.事故发生单位概况

B.对事故责任者的处罚措施

C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失

D.事故的性质

E.事故整改的完成人和监督人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故的处理。，选项分析:事故调查报告的内容应包括:(1)事故发生单位概况；(2)事故发生经过和事故救援情况；(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失；(4)事故发生的原因和事故性质；(5)事故责任的认定和对事故责任者的处理建议；(6)事故防范和整改措施。

第87题:固定节拍流水施工的特点有()。

A.各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻施工过程的流水步距均相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.施工段之间可能有空闲时间

E.有的专业工作队不能连续作业

正确答案:查看最佳答案

第88题:若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有

A.报价计算错误的风险

B.物价，人工费上调的风险

C.工程变更的风险

D.设计深度不够导致误差的风险

E.投资失控的风险

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建设工程安全生产管理条例》，应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有()。

A.起重吊装工程

B.拆除工程

C.深基坑工程

D.地下暗挖工程

E.高大模板工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产管理制度。，选项分析:应组织专家进行专项施工方案论证、审查的分部分项工程有:深基坑、地下暗挖、高大模板。

第90题:根据《标准施工招标文件》，关于承包人义务的说法，正确的是()。

A.组织工程项目竣工预验收

B.应按合同约定编制施工组织设计和施工进度计划

C.应设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度

D.投标阶段曾踏勘过现场的，签订合同协议书后可不再查勘现场

E.运输超重件所需的道路和桥梁临时加固费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于施工组织设计的说法中，正确的有()。

A.施工组织总设计是以整个建设工程项目为对象编制的

B.对于简单的工程，一般只编制施工方案并附以施工进度计划和施工平面图

C.单位工程施工组织设计的主要内容包括施工方案的选择

D.对于大量土石方工程应编制单位工程施工组织设计

E.施工组织总设计的主要内容包括建设项目的工程概况及施工特点分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工组织设计的分类及其内容。，选项分析:施工组织总设计是以整个建设工程项目为对象编制的说法正确；对于简单的工程，一般只编制施工方案并附以施工进度计划和施工平面图说法正确；单位工程施工组织设计的主要内容包括施工方案的选择说法正确；对于大量土石方工程应编制单位工程施工组织设计说法错误，正确说法为:分部(分项)工程施工组织设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向暴(同音字)破工程等为对象编制的；施工组织总设计的主要内容包括建设项目的工程概况及施工特点分析说法错误，正确说法为:施工组织总设计的主要内容包括建设项目的工程概况，不包括施工特点分析。

第92题:关于招标工程量清单的说法，正确的是()。

A.根据用途不同，工程量清单可分为招标工程量清单和已标价工程量清单

B.招标工程量清单既是编制最高投标限价的基础，也是施工单位投标报价的直接依据

C.招标工程量清单应以分部工程为单位编制

D.招标工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成

E.脚手架、文明施工和安全防护等措施项目，属于单价项目

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据编制广度.深度和作用的不同，施工组织设计可分为()。

A.单项施工组织设计

B.施工组织总设计

C.危大工程施工组织设计

D.单位工程施工组织设计

E.分部(分项)工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据施工组织设计编制的广度.深度和作用的不同，可分为:施工组织总设计；单位工程施工组织设计；分部(分项)工程施工组织设计。

第94题:下图示意了一个线性组织结构模式，该图所反映的组织关系有()。

A.B2接受A的直接指挥

B.A可以直接向C21下达指令

C.A必须通过B2向C22下达指令

D.B2对C21有直接指挥权

E.B1有权向C23下达指令

正确答案:查看最佳答案