节选部分<<2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师质量投资进度控制预习题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是()。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同文件的优先解释次序为:“合”“中”“投”“专”“通”“技”“图”“清”。

第1题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是()。

A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明

C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止

D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比

正确答案:查看最佳答案

第2题:项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定.监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》,因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.工程师决定业主或承包商

D.业主和承包商协商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:EPC基本上排除了承包商以外界物质条件不可预见为理由向业主提出费用索赔的机会。

第4题:当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。

A.技术标准

B.专用条款

C.最新签署的纪要、协议

D.通用条款

正确答案:查看最佳答案

第5题:以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.深基坑工程

C.大暴(同音字)破工程

D.模板工程

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后()天内，向政府有关部门报送设计文件。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。

第7题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第8题:某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第9题:FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是()。

A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％

B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％

C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％

D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()。

A.分工与协作统一

B.稳定性与适应性统一

C.权责一致

D.动态相关性

正确答案:查看最佳答案

第11题:欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是()。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.可变更或可撤销的合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应()。

A.要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.中止合同并要求甲公司退货

D.换货后要求甲公司支付电视机货款

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的()担保。

A.留置

B.定金

C.质押

D.保证

正确答案:查看最佳答案

第14题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足()个的，应当重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《标准设计招标文件》,允许投标人递交备选投标方案的,关于备选投标方案的说法,正确的是()。

A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价

B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同

C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑

D.投标人最多只能提供一个备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。如招标人未允许，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。如招标人允许，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

第17题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑支护体或支撑发生险情时，可采取的措施不包括()。

A.立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物资

B.有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载

C.对基坑支护体或支撑进行加固处理

D.坑外双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“以顾客为关注焦点”质量管理原则的是()。

A.一切要以客户为中心

B.确保在组织范围内树立顾客意识

C.保证顾客和其他受益者平衡的途径

D.确立持续性的改进目标

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程施工合同履行中，对于因制造原因达不到验收要求的，设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，当设备是由承包人采购的，则由()。

A.承包人承担全部费用，工期不予顺延

B.发包人承担部分费用，工期不予顺延

C.发包人承担全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担部分费用，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程缺陷责任期自()起计算。

A.工程竣工验收合格日期

B.工程投入使用日期

C.工程实际竣工日期

D.工程正式移交日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算

第21题:担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第22题:发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是()。

A.发包人应向承包人发出整改通知

B.监理人应向承包人发出整改通知

C.发包人应向承包人发出立即解除合同通知

D.监理人应向承包人发出立即解除合同通知

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延

B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延

C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

正确答案:查看最佳答案

第24题:()是工程施工合同的基础和框架。

A.核心条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基本条款

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。

A.设计

B.规划

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第26题:监理人应当在接到书面请求后()内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

A.24小时

B.36小时

C.12小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人应当在接到书面请求后24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

第27题:某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第28题:初步设计文件应达到()的深度要求。

A.控制设计概算的需要

B.非标准设备制作的要求

C.满足主要设备材料采购的需要

D.满足主要设备材料订货的需要

正确答案:查看最佳答案

第29题:我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。

第30题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第31题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由

C.承包商c.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。

第32题:《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的()原则。

A.最低价中标、公正和公开

B.公平、最低价中标和公开

C.公平、公正和公开

D.公平、公正和最低价中标

正确答案:查看最佳答案

第33题:在签订设备采购合同过程中，项目监理机构没有()。

A.编制设备采购计划权

B.签订设备采购合同决定权

C.选择设备供应单位

D.编制设备采购方案权

正确答案:查看最佳答案

第34题:初步设计文件应达到()的深度要求。

A.控制设计概算的需要

B.非标准设备制作的要求

C.满足主要设备材料采购的需要

D.满足主要设备材料订货的需要

正确答案:查看最佳答案

第35题:FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至()止。

A.工程移交证书指明的竣工日

B.颁发工程移交证书日

C.颁发解除缺陷责任证书et

D.承包商提交的结清单生效日

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()。

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，犀面工程质量验收应该由()组织。

A.施工单位项目负责人

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第38题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第39题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第40题:施工招标中,对投标申请人资格预审可采用的方法是()。

A.合格制和淘汰制

B.有限数量制和淘汰制

C.资质合格制和有限数量制

D.合格制和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法。

第41题:建设工程施工合同示范文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括()。

A.建设项目所依据的国家计划被取消

B.战争

C.动乱

D.协议条款内约定等级以上的地震

正确答案:查看最佳答案

第42题:工程投标时，投标有效期是指()。

A.申请资格预审日起，至开标日止

B.购买招标文件日起，至开标日止

C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止

D.投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止

正确答案:查看最佳答案

第43题:监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取()。

A.一次性结清

B.每月等额支付工程款

C.首期支付多少，工程竣工验收后结算全吾is尾款

D.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工合同履行过程中，因监理人指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第45题:由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.限额工作

正确答案:查看最佳答案

第46题:下列有关施工招投标管理的叙述中，错误的是()。

A.以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理

B.评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优

C.综合评分法可以较全面地反映投标人的素质

D.对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

第48题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第49题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第50题:建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保建筑工程()。

A.—切险

B.—切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.—切险加人身意外伤害险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；(2)被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。详见教材第17页。

第51题:关于工程设计管理的说法，正确的是()。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

正确答案:查看最佳答案

第52题:工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位()。

A.停工整改并封存不合格材料

B.征求设计单位对不合格材料的使用意见

C.限期将不合格材料撤出施工现场

D.征求检测机构对不合格材料的使用意见

正确答案:查看最佳答案

第53题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。

A.施工阶段

B.招标阶段

C.竣工验收阶段

D.设计阶段

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列关于专业分包的说法，错误的是()。

A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任

C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划

D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入

正确答案:查看最佳答案

第55题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.支撑架基础承载力应满足要求

C.模板支撑架不得与脚手架混搭

D.模板及其支架在安装过程中，应根据现场情况确定是否设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第56题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第57题:有关设计文件在处理质量事故中的作用是()。

A.核查设计中是否存在问题，成为导致质量事故的原因

B.界定质量责任的依据

C.对照.核实施工单位提供的情况

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第58题:《标准设备采购招标文件》规定，买方对合同设备验收后，卖方按合同约定保证合司设备适当、稳定运行并消除合同设备故障的期限为()。

A.技术服务期

B.故障消除期

C.运行维护期

D.质量保证期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方对合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行并消除合同设备故障的期限为质量保证期

第59题:合同法律关系的主体不包括()。

A.自然人

B.法人

C.智力成果

D.其他组织

正确答案:查看最佳答案

第60题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

第61题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第62题:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前()天相应价格为准。

A.14

B.30

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调因子现行价格指数应在约定付款证书相关周期最后一天前42天相应价格为准

第63题:以下属于工程质量事故处理方案类型的是()。

A.不做处理

B.试验验证后处理

C.定期观测处理

D.专家论证后处理

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是()。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、B、C项属于次要选项条款的内容。

第65题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

正确答案:查看最佳答案

第66题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()万元人民币。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额不得超过招标项目估算费用的2%。最多不超过10万人民币

第67题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于圆盘锯的使用，不符合安全规定的操作是()。

A.圆盘锯的锯片上方应设防护挡板

B.传动部位应设防护罩

C.当锯料接近端头时，不得用推棍送料

D.无人操作时应切断电源

正确答案:查看最佳答案

第68题:某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。

A.4

B.5

C.6

D.7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:技术、经济等方面的专家应不少于成员总数的三分之二。

第69题:采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。

A.投标限价

B.评标基准价

C.最低评标价

D.投标平均价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:偏差率=100%*(投标人报价－评标基准价)/评标基准价。

第70题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由()投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工，此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。

第71题:甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的是()。

A.合同无效，但已履行部分双方不再返还

B.合同无效，已履行部分双方返还

C.合同已成立，甲公司承担违约责任

D.合同未成立，已履行部分双方相互返还

正确答案:查看最佳答案

第72题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立

正确答案:查看最佳答案

第73题:FIDIC《施工合同条件》规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。

A.承包商的报价是否包括对该事件的费用

B.该事件是否由不可抗力事件造成

C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见

D.该事件是否非承包商原因造成

正确答案:查看最佳答案

第74题:施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理和总监理工程师

B.项目经理和施工单位有关负责人

C.总监理工程师和施工单位有关负责人

D.项目经理和专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第75题:与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A.节省招标费用

B.招标时间短

C.减小合同履行过程中承包不违约的风险

D.选择范围广

正确答案:查看最佳答案

第76题:建设工程监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同通用条款

C.建立委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第77题:某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工合同示范文本规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第79题:有关招标代理机构的说法中，错误的是()。

A.上级主管部门可以指定招标代理机构

B.招标代理机构与行政机关无隶属关系

C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜

D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于交货验收，下列说法正确的是()。

A.运输过程中发生的问题由供货方负责

B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差

E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第81题:法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括()。

A.依法成立

B.有自己的名称及组织机构

C.有必要的经费

D.有资质证书

E.法定代表人具有执业资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应当具备以下条件:(1)依法成立(2)有必要的财产或者经费(3)有自己的名称、组织机构和场所(4)能够独立承担民事责任。详见教材第5-6页。

第82题:《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程施工合同条件

B.建设工程施工合同通用合同条款

C.建设工程施工合同专用合同条款

D.建设工程施工合同使用说明

E.建设工程施工合同协议书

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工招标资格预审中的必要合格条件包括()。

A.财务状况

B.营业执照

C.履约情况

D.流动资金

E.同类工程的施工经验

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，外墙外保温工程采用的预制构件.定型产品或成套技术，其型式检验报告应包括的内容有()。

A.耐候性

B.抗风压性能检验项目

C.配套组成材料的名称.生产单位.规格型号及主要性能参数

D.抗剪强度

E.见证取样送检记录

正确答案:查看最佳答案

第85题:按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有()。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，夏热冬冷地区的门窗(包括天窗)节能工程，应对其()进行复验，复验应为见证取样检验。

A.燃烧性能

B.门窗的传热系数

C.气密性能

D.玻璃的遮阳系数

E.可见光透射比

正确答案:查看最佳答案

第87题:以下关于砌体结构实体检测，正确的有()。

A.强度检测可分为砌筑块材强度.砌筑砂浆强度.砌体强度

B.变形检测可分为倾斜和基础不均匀沉降

C.变形检测可分为圈梁.构造柱.拉结筋等项目

D.构造连接包括圈梁.构造柱.拉结筋等项目

E.构造连接包括倾斜和基础不均匀沉降等项目

正确答案:查看最佳答案

第88题:按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，关于监理人在合同管理地位和职责的说法正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定单价的合理调整、变更估价、索赔

B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商

C.承包人收到监理人发出的任何指示，执行前应征得到发包人的批准

D.监理人有权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

E.除合同另有约定外，承包人可以从发包人和总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)受发包人委托对施工合同的履行进行管理(3)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。(4)在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。(二)居于施工合同履行管理的核心地位(2)除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。(3)“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。(三)监理人的指示(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。

第89题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，关于发包人应完成工作的表述，正确的是()。

A.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

B.办理施工许可证

C.办理土地征用.拆迁补偿.平整施工场地等工作

D.确定水准点与坐标控制点

E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

正确答案:查看最佳答案

第90题:合同纠纷和解解决的优点体现在()。

A.有利于和解协议的执行

B.简便易行

C.有利于经济、及时地解决纠纷

D.和解双方不得反悔

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工平面布置原则，正确的有()。

A.施工区域.办公区域和生活区域宜分开独立设置

B.施工区域内严禁设置办公设施

C.施工平面布置应符合消防安全.卫生防疫规定

D.大型机械设备不宜对周边环境安全带来不利影响

E.现场出入口应满足交通安全基本要求

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

正确答案:查看最佳答案

第93题:依据《民法典》的规定，提供格式条款一方()的，该条款无效。

A.排除对方次要权利

B.减轻对方责任

C.加重对方责任

D.免除其责任

E.排除对方主要权利

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有()。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.建设工程质量不合格

D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h

正确答案:查看最佳答案

第95题:建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有()。

A.合同文本比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排；(2)合同分解与管理策划；(3)合同实施保证体系的建立。

第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下严禁在生活区宿舍内(包括值班室)使用的有()。

A.手机充电器

B.煤气灶.煤油炉

C.电饭煲.电炒锅

D.热得快

E.电炉

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于缔约过失责任的说法，正确的有()。

A.缔约过失责任是违约责任的一种

B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提

C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任

E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，应由承包人承担责任的情形有()。

A.因混凝土养护所必需的暂停施工

B.承包人雇用的人员对薪酬不满而擅自暂停施工

C.发包人负责的设计图纸未按计划签发而导致的暂停施工

D.承包人雇员未按疫情防控要求进行健康检查导致不能进入施工现场的暂停施工

E.当地政府根据疫情防控政策要求的施工现场暂停施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项由发包人承担责任。E项属于不可抗力，可以免责。

第99题:下列选项中属于合同法律关系的客体的有()。

A.权利

B.行为

C.义务

D.物

E.劳动成果

正确答案:查看最佳答案

第100题:对无权代理行为，被代理人有()。

A.撒回权

B.追认权

C.催告权

D.拒绝权

E.代理权

正确答案:查看最佳答案

第101题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第102题:现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。

A.定量计算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.理论换算法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第103题:发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出

D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第104题:无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在()情况下合同有效。

A.相对人知道或应当知道其无权处分的

B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的

C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的

D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的

E.无处分权人通过订立合同取得处分权的

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有()。

A.发包人违约解除合同

B.不可抗力发生后的工程照管

C.不可预见物质条件

D.发包人原因影响设计进度

E.监理人指示延误或错误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人违约解除合同，承包人可获得费用、利润补偿。不可预见物质条件，承包人可获得工期、费用补偿。

第106题:下列对设计人员设计错误的处理，正确的是()。

A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

E.赔偿金累计总额应不超过设计费用

正确答案:查看最佳答案

第107题:《担保法》规定的担保方式为()。

A.保证

B.公证

C.抵押

D.质押

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有()。

A.引用的原始数据和资料错误

B.对工程的功能要求错误

C.对工程进度的要求不合理

D.试验和检验标准不准确

E.对项目生产工艺的要求错误

正确答案:查看最佳答案

第109题:以下属于设备制造单位质量管理资料的有()。

A.质量管理制度

B.试验.检测仪器设备质量证明资料

C.特殊工种.试验检测人员上岗证书

D.分包制造单位资质

E.设计图纸审查记录

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师中期结算的工程进度款支付报表中，应包括的内容有()。

A.经工程师计量的合格工程的工程款额

B.完成变更工程的款额

C.作为保留金本期减扣的款额

D.承包商需支付给分包商的款额

E.本期经工程师批准的索赔款额

正确答案:查看最佳答案

第111题:建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有()。

A.工地内第三者对工程造成的损害

B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡

D.工地外第三者对工程造成的损害

E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害

正确答案:查看最佳答案

第112题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第113题:《民法典》采用合同形式的不要式原则有()等理由。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.合同特点对合同形式不作要求

C.电子技术对合同形式的影响

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人在施工准备阶段的主要义务包括:1、提供施工场地2、组织设计交底3、约定开工时间。选项A属于监理人的职责。选项E属于承包人的义务。教材P82-84。

第115题:承担缔约过失责任的情形有()。

A.提供格式条款一方免除其责任

B.没有得到进口许可证而谎称已取得

C.违反缔约中的保密业务

D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有

E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况

正确答案:查看最佳答案

第116题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的是()

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考。招标人不得规定最低投标限价，可以规定最高投标限价。

第117题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以顾客为关注焦点

B.改进

C.全员参与

D.领导作用

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

第118题:依据《民法典》的规定，提供格式条款一方()的，该条款无效。

A.排除对方次要权利

B.减轻对方责任

C.加重对方责任

D.免除其责任

E.排除对方主要权利

正确答案:查看最佳答案

第119题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了()的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。

A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长

B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补

C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同

D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项

E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补

正确答案:查看最佳答案