节选部分<<2024版福建省福州监理工程师质量投资进度控制历年题库>>题型

就要考试了，放开往日的学习中的紧张，用一颗平常心去轻松面对，相信你会考出自己理想的成绩的。愿好运一直陪伴着你!总结的来说，"2024版福建省福州监理工程师质量投资进度控制历年题库"，到底应该如何实现我们的目的呢？ 富兰克林曾经说过，你热爱生命吗？那么别浪费时间，因为时间是组成生命的材料。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 总结的来说，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来看资料吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第1题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第2题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

正确答案:查看最佳答案

第3题:某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付()。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

正确答案:查看最佳答案

第4题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列关于招标代理机构的说法不正确的是()。

A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力

D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组.整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。

A.调查表法

B.分层法

C.排列图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第7题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是()。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查。设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

第9题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3，合同中规定土方工程单价为32元/M3，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3，则土方工程款为()万元。

A.11.46

B.10.8

C.11.52

D.11.40

正确答案:查看最佳答案

第10题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中，由于委托人严重违约拖欠应付监理人的酬金，监理人可以单方面提出()。

A.变更合同

B.撤销合同

C.暂停合同

D.终止合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和()三类。

A.建设工程监理合同

B.建设工程采购合同

C.建设工程分包合同

D.建设工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在()天内支付承包面的工程款项。

A.14

B.28

C.56

D.70

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是()。

A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准

B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务

C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任

D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第14题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

第15题:如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。

A.10

B.15

C.30

D.40

正确答案:查看最佳答案

第16题:建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为()。

A.售后服务

B.运输费用

C.付款条件

D.设备性能

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮验收前应进行()，填写试验记录。

A.空载试验

B.载荷试验

C.试吊试验

D.悬停试验

正确答案:查看最佳答案

第18题:在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应()。

A.单位自费收集

B.向业主付费索取

C.向设计单位付费索取

D.由业主负责提供

正确答案:查看最佳答案

第19题:工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备列表中列明的内容有

A.设备产地

B.设备名称

C.造年份

D.买价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。

第20题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，()应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是()。

A.标底只能作为评标的参考

B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布

C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件

D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)吊篮悬挂机构宜采用()方式进行拉接固定。

A.柔性连接

B.刚性连接

C.铰接连接

D.弹性连接

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“以顾客为关注焦点”质量管理原则的是()。

A.一切要以客户为中心

B.确保在组织范围内树立顾客意识

C.保证顾客和其他受益者平衡的途径

D.确立持续性的改进目标

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《招标投标法实施条例》,对投标申请人的资格预审文件,招标人应组建资格审查委员会进行审查的是()。

A.无法精确拟定技术规格的项目

B.所有依法必须招标的项目

C.国际金融机构贷款项目

D.国有资金占控股的依法必须招标项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会。其他项目由招标人自行组织资格审查。

第26题:经济合同是特定的主体在平等基础上共同作出的()。

A.民事行为

B.经济行为

C.法律行为

D.行政行为

正确答案:查看最佳答案

第27题:单桩静承载力试验，抽检数量不得少于总桩数的1%，且不应小于()根，总桩数50根以下，不得少于()根。

A.2，3

B.3，2

C.3，4

D.4，3

正确答案:查看最佳答案

第28题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是()。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第29题:因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第30题:与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是()。

A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法

B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标

C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用

D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标与总承包招标，评标办法都包括综合评估法和经评审的最低投标价法，招标程序基本相同。资格审查方式取决于公开招标或邀请招标。

第31题:初步设计文件应达到()的深度要求。

A.控制设计概算的需要

B.非标准设备制作的要求

C.满足主要设备材料采购的需要

D.满足主要设备材料订货的需要

正确答案:查看最佳答案

第32题:设备采购合同履行管理中，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的()

A.60%

B.50%

C.80%

D.65%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%:

第33题:由于无效合同自始没有法律约束力，因此，()是处理无效合同的主要方式。

A.赔偿损失

B.赔礼道歉

C.返回财产

D.追缴财产，收归国有

正确答案:查看最佳答案

第34题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。

A.设计深度要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.施工组织要求

D.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，如果采用固定价格承包，则应当选择()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，选项A.带有分项工程表的标价合同适用于固定价格承包，选项B.带有工程量清单的标价合同适用于综合单价计量承包。

第36题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，主持质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第37题:以货币价格作为评价指标的评标价法，依据标的性质不同划分的比较方法不包括()。

A.最低投标价法

B.最高投标价法

C.综合评标法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工中订购了10000m电缆线的合同，在合同约定的时间内交付了9000m，供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复，则对这1000m电缆而言，()。

A.供货方不应再继续发运

B.供货方发运后，采购方有权拒收

C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

正确答案:查看最佳答案

第39题:在施工合同履行过程中，发包人按合同约定购买了钢材，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

正确答案:查看最佳答案

第40题:设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是()。

A.各类通用设备采购

B.建筑工程设备采购

C.价值较高的设备采购

D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物时，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，在最低评标价法的基础上，增加一定运行年限内的费用作为评审价格。

第41题:工程质量控制主体中，下面属于自控主体的是()。

A.各级政府

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:建设工程监理合同不包括()内容。

A.业主承担义务的条款

B.承包商承担义务的条款

C.监理单位承担义务的条款

D.承担违约责任的条款

正确答案:查看最佳答案

第43题:评标委员会在初评时，发现投标文件中的总价金额与单价金额不一致，则应()。

A.以总价金额为准

B.以单价金额为准

C.重新进行核算

D.淘汰该投标书

正确答案:查看最佳答案

第44题:应当公开招标的工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的有()。

A.项目技术比较复杂

B.因自然环境限制只有少数几家潜在投标人可供选择的项目

C.拟进行公开招标的费用比较多

D.项目被确定为地方政府的重点项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第45题:以下关于单位工程质量验收，正确的是()。

A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收

B.对验收中提出的整改问题，建设单位应督促施工单位及时整改

C.工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署验收意见

D.设计单位项目负责人可书面委托总监理工程师参加验收

正确答案:查看最佳答案

第46题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度

B.恶劣气候影响施工安全

C.图纸设计错误导致的工程返工

D.地震灾害导致施工暂停

正确答案:查看最佳答案

第47题:()不是处理无效合同的财产后果形式。

A.追究责任者责任

B.返还财产

C.追缴财产

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第48题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助()解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。

A.承包商

B.分包商

C.工程师

D.指定分包商

正确答案:查看最佳答案

第49题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。

A.双方当事人抵押物登记后

B.双方当事人签字盖章后

C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

D.双方当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

第50题:国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划和大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第51题:某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第53题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。

第54题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是()。

A.要求承包人在合理的状态下施工

B.监理工程师对工程延期的批准

C.作为承包人进行工期索赔的依据

D.对承包人赶工措施的批准

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过()天。

A.21

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过21天。

第56题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第57题:()是工程施工合同的基础和框架。

A.核心条款

B.主要选项条款

C.次要选项条款

D.基本条款

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于定标的说法，正确的是()。

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

正确答案:查看最佳答案

第59题:某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

A.订立施工合同

B.开始施工

C.确认无效

D.下达停工令

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于抵押效力的表述中，有误的是()。

A.当事人可以约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，买方应向卖方支付合同价格的()作为验收款。

A.25%

B.30%

C.40%

D.60%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方应向卖方支付合同价格的25%作为验收款。

第62题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。

A.50

B.100

C.120

D.200

正确答案:查看最佳答案

第63题:买方延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的()

A.10%

B.20%

C.5%

D.8%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%

第64题:依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交()。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第65题:采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，()。

A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

D.发包人追加合同价款，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于施工预付款保函的说法，正确的是()。

A.预付款保函应由招标人委托第三方开具

B.预付款保函应在签订施工合同前出具

C.预付款保函金额应与预付款金额相同

D.预付款保函应在整个施工期内有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，预付款担保的主要形式为银行保函，金额应当与预付款金额相同。预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。

第68题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()天内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第69题:双方签署的监理合同专用条款内注明的合同金额，是指()的酬金。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.所有监理工作

正确答案:查看最佳答案

第70题:由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做()。

A.工程变更索赔

B.工程加速索赔

C.工期索赔

D.工程延误索赔

正确答案:查看最佳答案

第71题:风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是()。

A.首先考虑风险转移，最后考虑损失控制

B.首先考虑风险转移，最后考虑风险自留

C.首先考虑风险回避，最后考虑损失控制

D.首先考虑风险回避，最后考虑风险自留

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第73题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第74题:在FIDIC《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括()。

A.对承包合同的履行有经验

B.在合同的解释方面有经验

C.能流利地使用合同中规定的交流语言

D.对该争端所涉及的工程非常熟悉

正确答案:查看最佳答案

第75题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人

B.监理单位

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第76题:某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于()。

A.不具有法律效力

B.被代理人的追认权

C.被代理人不履行委托代理协议

D.被代理人的拒绝权

正确答案:查看最佳答案

第77题:招标人自行招标，必须设有专门的招标机构或者拥有()名以上专职招标业务人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第78题:《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料.设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。

第79题:工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备()和组织评标的能力。

A.编制招标文件

B.委托招标代理机构

C.编制招标标底

D.编制招标公告

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工现场按规定设置5牌2图，包括()。

A.工程概况牌.管理人员名单及监督电话牌

B.消防保卫(防火责任)牌

C.安全标志平面布置图

D.重大危险源公示牌

E.施工现场平面图

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有()。

A.投标截止时间后招标人不同意开标的

B.投标截止时间止，投标人少于3家的

C.投标人投诉中标人的

D.经评标委员会评审后否决所有投标的

E.招标人不接受评标评审结果的

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列关于发包人向承包人提供图纸的叙述，正确的是()。

A.施工图可以一次提供，也可以分阶段提供，只要符合专用条款约定即可

B.发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸

C.发包人应按专用条款约定的份数供应承包人图纸，图纸费用由承包人承担

D.承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，但复制费用由承包人承担

E.承包人要求增加图纸套数时，发包人应自费代为复制

正确答案:查看最佳答案

第83题:对合同的效力不产生影响的情况有()。

A.当事人名称变更

B.法定代表变更

C.当事人合并

D.当事人分立

E.当事人撤销

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第85题:以下属于质量数据波动系统性因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第86题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()。

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

第87题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()。

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有()

A.指定分包商由雇主或工程师选定

B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同

C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作

D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费

E.承包商不对指定分包商的违约行为承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第89题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第90题:仲裁的原则包括()。

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.公开原则

D.一裁终局原则

E.仲裁依法独立进行原则

正确答案:查看最佳答案

第91题:某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失，()应当由发包方承担。

A.发包方人员伤亡损失

B.承包方人员损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.工程修复损失

E.运至施工场地安装工程设备损失

正确答案:查看最佳答案

第92题:工程建设项目是由多方参与的复杂系统工程，应通过合同管理协调好各方之间的界面关系，包括()

A.工作范围界面

B.风险界面

C.组织界面

D.进度界面

E.审批权限界面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(三)细化项目参建各相关方的合同界面管理工程建设项目是由多方参与的复杂系统工程，应通过合同管理有效妥善地协调安排好建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系，包括工作范围界面、风险界面、组织界面、费用界面、进度界面等。

第93题:依据《民法典》，有关承担违约责任的条件的表述，正确的是()。

A.承担违约责任的条件采用过错责任原则

B.违反合同而承担的违约责任，是以合同有效为前提的

C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任

D.当事人一方因第三人的原因造成违约时，无须向对方承担违约责任

E.施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿

正确答案:查看最佳答案

第94题:划分采购合同包需主要考虑的因素有()。

A.有利于投标竞争

B.工程进度与供货时间的关系

C.市场供应情况

D.资金计划

E.具有完善的质量保证体系

正确答案:查看最佳答案

第95题:依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代理人

E.能独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列对可更正的错误表述正确的有()。

A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价

B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准

C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受

E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第98题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第99题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

第100题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()。

A.向承包人发出要求提前竣工的通知

B.与承包人协商签订提前竣工的协议

C.负责修改施工计划

D.为承包人提供赶工的必要条件

E.减少工程质量检测的试验项目

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。

A.质量

B.结算

C.仲裁

D.清理

E.担保

正确答案:查看最佳答案

第102题:设计变更涉及的问题的正确规定包括()。

A.委托人可独立进行设计变更事宜

B.设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行

C.施工图设计的修改需经原设计单位同意

D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回

E.发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

正确答案:查看最佳答案

第103题:下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有()。

A.承包人自检后书面通知工程师验收

B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第104题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人应提供的项目设计要求主要包括()等。

A.工程的范围和规模

B.工程勘察依据

C.限额设计的要求

D.设计依据的标准

E.建筑物的合理使用年限设计要求

正确答案:查看最佳答案

第105题:在下列选项中，需要重新招标的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3个的

B.经评标委员会评审后否决所有投标的

C.投标截止时间止，投标人少于5个的

D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的

E.投标截止时间止，投标人少于4个的

正确答案:查看最佳答案

第106题:供货方的运输责任主要涉及()。

A.产品质量缺陷

B.包装责任

C.逾期付款

D.发运责任

E.数量短缺责任

正确答案:查看最佳答案

第107题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

正确答案:查看最佳答案

第108题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.工程概况

B.计算书及相关图纸

C.施工技术措施

D.施工安全保证措施

E.危大工程旁站要求

正确答案:查看最佳答案

第110题:建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括()。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探

正确答案:查看最佳答案

第111题:建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查()单位提供的工程档案资料。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.预算

正确答案:查看最佳答案

第112题:(1)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

第113题:根据FIDIC《施工合同条件》，业主可以凭保函索赔的有()。

A.承包商的施工质量低劣，需拆除重做导致的费用

B.履约保函到期但工程尚未竣工，承包商不办理保函延期手续

C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后，42天未派人修补

D.承包人的施工期限超过了合同工期

E.业主因承包人的严重违约行为解除合同

正确答案:查看最佳答案

第114题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.审查外商提供的设备设计图样

D.组织并主持设计交底会

E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

正确答案:查看最佳答案

第115题:下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。

A.在专业技术上有相应的资格和能力

B.良好的银行信用

C.完善的质量保证体系

D.业绩良好

E.有无独立订立合同的能力皆可

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架监测项目的监测频率应根据()等因素确定。

A.报警值大小

B.支撑结构规模

C.周边环境

D.自然条件

E.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第117题:下列关于发包人审查的说法错误的有()。

A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查

B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天

C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人

D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算

E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意

正确答案:查看最佳答案

第118题:建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有()

A.交付导致材料的所有权发生转移

B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担

C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付

D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付

E.材料灭失的风险，在合同订立后即由买受人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第119题:FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。

A.不利于施工的自然条件

B.招标文件未说明的污染物影响

C.不利的气候条件

D.招标文件未提供的地质条件

E.战争或外敌入侵

正确答案:查看最佳答案