2024版山东省监理工程师在线考试题型
节选部分<<2024版山东省监理工程师在线考试题型>>题型
每个人都不得不面对考试, 在面对"2024版山东省监理工程师在线考试题型"时,黑格尔曾经说过,只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。带着这句话,我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话,我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此,学习是学习者态度的函数,而不是复习遍数的函数。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们看刷题吧!最后的祝福:眼看考试就要来了,向前看,相信自己,我会在远方为你送去最真挚的祝福,付出就会有收获的!
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
第1题:发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料,导致的施工暂停,说法错误的是()
A.承包人有权要求延长工期
B.承包人有权要求增加费用
C.承包人有权要求支付利润
D.属于承包人责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:暂停施工的责任施工过程中发生被迫暂停施工的原因,可能源于发包人的责任,也可能属于承包人的责任。通用条款规定,承包人责任引起的暂停施工,增加的费用和工期由承包人承担;发包人暂停施工的责任,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。(2)发包人责任的暂停施工发包人承担合同履行的风险较大,造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任,也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停。1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂,包括自身未能尽到管理责任,如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等;也可能源于第三者责任原因,如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。3)协调管理原因。4)行政管理部门的指令。
第2题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)中,由于委托人严重违约拖欠应付监理人的酬金,监理人可以单方面提出()。
A.变更合同
B.撤销合同
C.暂停合同
D.终止合同
正确答案:查看最佳答案
第3题:材料采购合同履行中,可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。
A.类比衡量法
B.理论换算法
C.尾差分析法
D.经验鉴别法
正确答案:查看最佳答案
第4题:下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。
A.不影响合同的效力
B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承,仍有效
C.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人
D.部分影响合同的效力
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《建设工程监理规范》,下列工程资料中,需要建设单位签署审批意见的是()。
A.监理规划
B.施工组织设计
C.工程暂停令
D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案
正确答案:查看最佳答案
第7题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第8题:在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指()。
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同签字之日起至竣工之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
正确答案:查看最佳答案
第9题:如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致,应以()为准。
A.招标文件中的规定
B.现场考察时招标单位的口头解释
C.招标单位在会议上的口头解答
D.发给每个投标人的书面质疑解答文件
正确答案:查看最佳答案
第10题:以下关于钢结构焊接材料检验,正确的是()。
A.焊丝.焊剂需要检查质量证明文件,焊条不做此要求
B.焊丝.焊剂.焊条均需要检查质量证明文件,对焊条还应进行见证取样检验
C.对首次使用的钢材.焊接材料,应检查焊接工艺评定报告
D.对焊接材料应按规定进行存放和烘焙,检查方法为现场测定含水率
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地质特征,编制勘察报告等工作属于()。
A.地质开发服务
B.勘察服务
C.设计服务
D.测量测绘服务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“勘察服务”包括:制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等,查明、分析和评估地质特征和工程条件,编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。
第12题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
第13题:下列关于委托代理的说法,正确的是()。
A.数人为同一代理事项的代理人的,应当分别行使代理权
B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的,由代理人承担责任
C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托
D.民事法律行为的委托代理,应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A数人为同一代理事项的代理人的,应当共同行使代理权。B代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的,由代理人和被代理人承担连带责任。D民事法律行为的委托代理,可以采用书面形式,也可以用口头形式。
第14题:招标投标法规定开标的时间应当是()。
A.提交投标文件的同一时间
B.提交投标文件截止日期的同一天
C.提交投标文件截止日期的第二天
D.提交投标文件截止日期的30天内
正确答案:查看最佳答案
第15题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商签订合同时应提供(),接受预付款前应提供预付款担保。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.履约担保
正确答案:查看最佳答案
第16题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处,应当以()为准。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.标准.规范
正确答案:查看最佳答案
第17题:以下属于管理评审目的的是()。
A.寻求改进的方向并实施改进活动
B.寻求实现质量目标和监理控制过程改进的机会
C.对质量管理体系与组织的环境变化的适宜性作出评价
D.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性
正确答案:查看最佳答案
第18题:设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。
A.提交设计文件
B.设计文件通过审批
C.设计人向施工单位完成设计交底
D.工程施工完成竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第19题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是()。
A.化学分析
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()**人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列关于设计合同的表述中,不正确的是()。
A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
B.设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金
C.如果发包人未能按时支付定金,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延
D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金,设计人收到定金为设计开工的标志
正确答案:查看最佳答案
第22题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第23题:下列关于招标流程的相关说法错误的是()。
A.现场踏勘是由招标人组织的
B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜
C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二
D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行
正确答案:查看最佳答案
第24题:在某私人投资项目的建设中,甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%,否则下半年及以后的订单不再给乙,乙表示同意。根据《合同法》的规定,甲、乙之间的买卖合同因()。
A.欺诈而可撤销
B.胁迫而可撤销
C.胁迫而无效
D.显失公平而无效
正确答案:查看最佳答案
第25题:建筑工程合同主体一般只能是()。
A.公民
B.法人
C.其他组织
D.公民和法人
正确答案:查看最佳答案
第26题:FIDIC《施I合同条件》规定,预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还,关于预付款每次支付时的扣减额度的公式,正确的是()。
A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25%
B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25%
C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22%
D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22%
正确答案:查看最佳答案
第27题:()适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。
A.褐皮书
B.红皮书
C.新黄皮书
D.绿皮书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“褐皮书”,适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。
第28题:关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系,规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为,具有强制性。
第29题:执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物后的结算应按照()执行。
A.新价格
B.市场价
C.原价格
D.双方协商的价格
正确答案:查看最佳答案
第30题:材料采购合同履行中,验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是()。
A.理论换算法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.查点法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:数量验收的方法(1)衡量法。即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤,以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。(2)理论换算法。如管材等各种定尺、倍尺的金属材料,量测其直径和壁厚后,再按理论公式换算验收。(3)查点法。采购定量包装的计件物资,只要查点到货数量即可。质量验收的方法可以采用:第一,经验鉴别法。第二,物理试验。第三,化学分析。详见教材第130-131页。
第31题:材料延迟付款违约金的公式描述正确的是()
A.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.01%×延迟付款天数
B.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数
C.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.05%×延迟付款天数
D.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.06%×延迟付款天数
正确答案:查看最佳答案
参考解析:延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数
第32题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,()应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第33题:在签订设备采购合同过程中,项目监理机构没有()。
A.编制设备采购计划权
B.签订设备采购合同决定权
C.选择设备供应单位
D.编制设备采购方案权
正确答案:查看最佳答案
第34题:对于设计单位要求的工程变更,应由()将工程变更设计文件下发项目监理机构,由总监理工程师组织实施。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.使用单位
正确答案:查看最佳答案
第35题:某合同具有法律约束力的首要表现是()。
A.合同履行
B.合同转让
C.合同变更
D.合同成立
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中,正确的是()。
A.仲裁条款是独立存在的
B.合同若发生变更,则仲裁条款无效
C.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉
D.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力
正确答案:查看最佳答案
第37题:根据ISO质量管理体系标准,以下不属于“以顾客为关注焦点”质量管理原则的是()。
A.加强与顾客的沟通与联络
B.测量顾客满意度
C.利用测量结果持续改进组织的过程和产品
D.确立持续性的改进目标
正确答案:查看最佳答案
第38题:有关合同鉴证,下列说法中错误的是()。
A.经过鉴证审查,可以使合同的内容更加完备,预防和减少合同纠纷
B.合同鉴证由市级以上工商行政管理机关办理
C.合同经审查符合要求的,可以予以鉴证
D.合同鉴证可以到合同签订地.合同履行地工商行政管理机关办理
正确答案:查看最佳答案
第39题:国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》,适用于工期不超过()个月,且技术相对简单的小型项目。
A.6
B.12
C.18
D.24
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
第40题:关于抵押权的说法,正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变
C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A正确,抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。B错误,抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C错误,转让抵押物的价款不得明显低于其价值。D错误,抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。
第41题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)太阳能光热系统辅助加热设备为电直接加热器时,应加装的保护装置是()。
A.防漏电.防干烧保护装置
B.防漏电.防漏水保护装置
C.防漏水.防于烧保护装置
D.防漏电.防雷击保护装置
正确答案:查看最佳答案
第42题:按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第43题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立
正确答案:查看最佳答案
第44题:有关设计文件在处理质量事故中的作用是()。
A.核查设计中是否存在问题,成为导致质量事故的原因
B.界定质量责任的依据
C.对照.核实施工单位提供的情况
D.确定事故处理费用的金额
正确答案:查看最佳答案
第45题:有关设计文件在处理质量事故中的作用是()。
A.核查施工质量是否符合设计规定和要求
B.界定质量责任的依据
C.对照.核实施工单位提供的情况
D.确定事故处理费用的金额
正确答案:查看最佳答案
第46题:设计施工总承包合同模式下,履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限至()。
A.缺陷责任期结束
B.竣工之日止
C.完成保修义务日止
D.颁发工程接收证书日止
正确答案:查看最佳答案
第47题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用,发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下,擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司,则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
正确答案:查看最佳答案
第48题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。
A.项目经理
B.发包人
C.监理单位
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第49题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-215,开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间不应大于()。
A.1.0S
B.0.5S
C.0.2S
D.0.1S
正确答案:查看最佳答案
第50题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于混凝土预制构件,错误的是()。
A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的80%
B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于6mm
C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm
D.预制柱的底部应设置键槽,键槽深度一般为30mm
正确答案:查看最佳答案
第52题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015对暂不施工的场地及停工满()以上建筑工程,建设单位应对工地内的裸露地面采取绿化.网膜覆盖等措施,防止扬尘污染。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.4个月
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据相关规范,每批钢绞线应由同一钢号.同一规格.同一生产工艺的钢绞线组成,并不得大于()吨。
A.30
B.40
C.50
D.60
正确答案:查看最佳答案
第54题:在施工索赔中,监理人作出的处理索赔的决定()。
A.承包人必须接受
B.承包人可以不接受
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
正确答案:查看最佳答案
第55题:以下()适用于进行资格后审的邀请招标,让潜在投标人获得招标信息,以便进行项目筛选
A.招标公告
B.投标邀请书
C.标底
D.招标备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标
第56题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时,工程师可以()
A.不批准承包人的索赔要求
B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料
C.将该事件确认为承包人的责任
D.认定索赔不成立
正确答案:查看最佳答案
第57题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。
A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则,开展监理工作
B.编制监理规划,成立项目监理机构,编制监理细则,开展监理工作
C.监理规划,成立项目监理机构,开展监理工作,参加工程竣工验收
D.成立项目监理机构,编制监理规划,开展监理工作,向业主提交工程监理档案资料
正确答案:查看最佳答案
第58题:计数型一次抽样检验方案是规定在一定样本容量n时的最高允许的合格判定数c,记成(n.c),若实际抽检时检出不合格品数为d,则当()时判定为不合格批。
A.d≤c
B.d>c
C.d+c≤n
D.d+c>n
正确答案:查看最佳答案
第59题:能够作为保证人的是()。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
正确答案:查看最佳答案
第60题:某建设工程施工合同中订有仲裁条款,下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是()。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B.仲裁事项可以通过默示的方式体现
C.建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效
D.当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效
正确答案:查看最佳答案
第61题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中,没有“工程师”角色的是()。
A.施工合同条件
B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件
C.土木工程施工合同条件
D.生产设备和设计-施工合同条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:EPC合同的当事方是业主和承包商,双方分别任命业主代表及承包商代表,负责项目的日常管理,没有“工程师”这一角色。
第62题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),满堂脚手架的高宽比不宜大于(),采用门式钢管满堂脚手架时,高宽比不应大于()。
A.2,3
B.2,4
C.3,3
D.3,4
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,防水层最小厚度不得小于设计厚度的()。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
正确答案:查看最佳答案
第64题:施工单位采购大宗建筑材料,与材料供货商签订的合同属于()合同。
A.委托
B.承揽
C.买卖
D.建设工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。
第65题:(1)某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法;(2)理论换算法;(3)查点法。参见教材P130。
第66题:以下关于土方开挖施工方案,正确的是()。
A.必须遵循“先挖后撑”的原则
B.为保证工程进度,经总监认可,可一次性开挖到底
C.开挖到设计标高后,应立即施工垫层
D.基坑边坡土方及堆载应符合设计要求
正确答案:查看最佳答案
第67题:公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由()主持。
A.招标人
B.投标人
C.招标监督机构
D.监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据FIDIC《施工合同条件》规定,因承包商责任引起的延误竣工,签订合同时双方需约定日拖期赔偿和()。
A.平均赔偿限额
B.最高赔偿限额
C.有效赔偿限额
D.最低赔偿限额
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准施工合同》,就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言,优先解释的顺序是()。
A.已标价的工程量清单→通用合同条款→图纸
B.已标价的工程量清单→图纸→通用合同条款
C.通用合同条款→已标价的工程量清单→图纸
D.通用合同条款→图纸→已标价的工程量清单
正确答案:查看最佳答案
第70题:某建筑工程建筑面积20万m,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),该工程应配备()名专职安全生产管理人员。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
第71题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。
第72题:建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以()。
A.决定中标人
B.作为评标委员
C.参加定标投票
D.参加开标会
正确答案:查看最佳答案
第73题:在质量控制图中,运用排列图法可以()。
A.分析造成质量问题的薄弱环节
B.掌握质量特性分布规律
C.划分调查分析的类别和层次
D.评价生产过程能力
正确答案:查看最佳答案
第74题:A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后,法定代表人易人。由于经营方针改变,B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合同应属于()。
A.继续有效
B.因A公司已不存在而无效
C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效
D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效
正确答案:查看最佳答案
第75题:分部工程的划分应按()确定。
A.专业性质.施工工艺
B.主要工种.材料
C.独立施工条件.施工缝
D.工程部位.专业性质
正确答案:查看最佳答案
第76题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。
第77题:项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。
A.定期观测和必要的判断
B.分析和必要的论证
C.检查验收和必要的鉴定
D.征询设计单位意见
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),电梯井口必须设置定型化安全防护栅门,高度不得低于()m,并设置()mm高踢脚板。
A.1.5,150
B.1.5,180
C.1.8,150
D.1.8,180
正确答案:查看最佳答案
第79题:对于中间验收,应在专用条款中约定,对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验,不应影响后续工程的施工;()应为检验和试验提供便利条件。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,发包人的职责有()。
A.组织修改设计图纸会审中发现的设计问题
B.解决工程施工过程中出现的设计问题
C.为设计人提供必要的施工现场工作条件
D.组织鉴定和验收设计工作成果
E.保护设计人的计算软件和专利技术
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:1、按时向设计人提供设计依据文件和基础资料2、为设计人提供必要的现场工作条件3、外部协调工作(组织鉴定、验收并报批设计阶段成果)4、设计费用的阶段支付5、保护设计人的知识产权。选项A、B属于设计人的职责。详见教材第68-71页。
第81题:材料设备采购招标投标管理中,对投标人的资格审查主要包括()。
A.是否具有独立订立合同的能力
B.是否具有相应的资格和能力
C.是否具有完善的质量保证体系
D.是否提出合理的投标报价
E.是否具有相关良好业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:材料设备采购招标,通常情况下,对投标人资格的具体要求主要有以下几个方面:(1)具有独立订立合同的能力。(2)在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。(3)具有完善的质量保证体系。(4)业绩良好。(5)有良好的银行信用和商业信誉等。
第82题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于基坑降排水,正确的有()。
A.基坑工程专项方案中的降水控制值由总监理工程师确定
B.基坑附近有河道时,应制定专项疏.排水措施
C.必要时宜进行抽水试验确定降水影响范围
D.基坑降水可能对周围环境产生影响时,应对周边环境进行监测
E.应采取措施确保降水连续运行
正确答案:查看最佳答案
第83题:监理合同履行过程中,合同当事人承担违约责任的原则包括()。
A.委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失
B.因监理人工作失误造成工程损失时,不赔偿委托人的损失
C.因监理人的过失造成工程损失时,应赔偿委托人的全部损失
D.任何一方索赔要求不成立时,应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
E.因监理人过失造成的损失赔偿额,累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
正确答案:查看最佳答案
第84题:合同法律关系的主体是参加合同法律关系,享有相应权利,承担相应义务的当事人。下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有()。
A.政府机关
B.法人的分支机构
C.大学所属二级学院
D.事业单位
E.社会团体
正确答案:查看最佳答案
第85题:订立勘察合同时,发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()。
A.提供地震安全性评价和环境评价
B.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的具体位置分布图
C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图
D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图
E.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)
正确答案:查看最佳答案
第86题:政府建立和落实工程质量责任制,包括()。
A.工程建设程序管理
B.工程承发包管理
C.参建单位法定代表人的责任
D.工程质量终身负责制
E.建设活动主体资格的管理
正确答案:查看最佳答案
第87题:工程师在工程施工进度管理中的说法,错误的是()
A.按进度计划组织施工
B.实地检查
C.有权通知承包人修改进度计划
D.有权发布暂停施工指令
E.当事人协商一致
正确答案:查看最佳答案
第88题:代理人接受委托与第三方签订合同过程中,应()。
A.以自己的名义签订合同
B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C.在授权范围内单独与第三方谈判合同
D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E.在合同内约定业主和第三方的权利义务
正确答案:查看最佳答案
第89题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,属于发包人应完成的工作有()。
A.办理土地征用
B.向工程师提供工程进度计划
C.提供保证施工安全需要的围栏设施
D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
E.提供施工现场的地下管线资料
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019),外墙外保温工程采用的预制构件.定型产品或成套技术,其型式检验报告应包括的内容有()。
A.耐候性
B.抗风压性能检验项目
C.配套组成材料的名称.生产单位.规格型号及主要性能参数
D.抗剪强度
E.见证取样送检记录
正确答案:查看最佳答案
第91题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第92题:确定变更价款的原则:确定变更价款时,应维持承包人投标报价单内的竞争性水平,具体原则包括()。
A.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算,变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款
C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由发包方提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由工程师自己确定变更价格并执行
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于投标有效期的说法,正确的是()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期由招标人在招标文件中载明,从投标截止日期开始起算,到招标文件上规定的天数的最后一天终止。投标有效期对招标人和投标人均有约束力。招标人应在投标有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作。
第94题:根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》材料采购投标文件应包括的内容有()。
A.商务和技术偏差表
B.技术支持资料
C.材质标准
D.合同条款修改建议
E.资格审查资料
正确答案:查看最佳答案
参考解析:材料采购投标文件应包括:投标函及附录;法定代表人身份证明获授权委托书;联合体协议书;投标保证金;商务和技术偏差表;分项报价表;资格审查资料;投标材料质量标准;技术支持资料;相关服务计划;其他资料。
第95题:合同的书面形式包括()等,这些可以有形地表现所载内容。
A.合同书
B.信件
C.数据电文
D.审批
E.公证
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《标准施工合同》,暂列金额的主要特点有()。
A.用于支付签订了协议书时尚未确定的工程设备款
B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用
C.不能用于计日工支付
D.属于签约合同价的一部分
E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额
正确答案:查看最佳答案
第97题:设计合同规定设计人的义务包括()。
A.组织工程验收
B.负责设计交底
C.组织设计审查会
D.完成必要的设计变更
E.按约定时间提交设计文件
正确答案:查看最佳答案
第98题:某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中,正确的是()。
A.银行应当自动延长投标保函的有效期
B.施工企业必须延长投标保函的有效期
C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期
D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期
E.招标人退还投标人投标保函继续评标
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),安全技术交底的内容应包括()。
A.工程项目的作业环境
B.计算书
C.作业特点和危险源
D.安全注意事项
E.发生事故后应及时采取的避难和急救措施
正确答案:查看最佳答案
第100题:工程监理投标时,编制监理实施方案应包括编解的内容有。
A.监理招标函
B.招标工程量清单
C.拟投入的资源
D.拟不用的监理方法和手段
E.监理工作制度和流程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(.*);/)
第101题:依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应()。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.追加合同价款
正确答案:查看最佳答案
第102题:勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括()。
A.工程测量
B.水文地质勘察
C.岩土工程勘察
D.材料设备的供应
E.变更及工程费的调整
正确答案:查看最佳答案
第103题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
正确答案:查看最佳答案
第104题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程发生暂停施工时,不给予承包人费用和工期补偿的情形有()。
A.承包人施工机械故障维修引起暂停施工
B.承包人违反安全管理规定造成安全事故引起暂停施工
C.发包人采购的材料未能按时到货停工待料引起暂停施工
D.承包人为提高施工效率优化施工方案引起暂停施工
E.由于工程交叉施工,监理人从整体协调指示承包人暂停施工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人责任引起的暂停施工,承包人自行承担增加的费用和工期。发包人责任引起的暂停施工,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
第105题:在下列几种情形中,()合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
C.恶意串通,损害国家.集体或第三人利益的
D.因重大误解而订立的
E.在订立合同时显失公平的
正确答案:查看最佳答案
第106题:根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情况中,监理人应承担违约责任的有()。
A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工
B.承包人未执行监理工程师的指示,在施工中发生安全事故
C.承包商未能发现设计错误,导致施工返工
D.监理工程师未按规定程序进行质量检验
E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断,导致工程发生质量事故
正确答案:查看最佳答案
第107题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第108题:招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时,招标备案文件中应说明的内容有()。
A.招标工作范围
B.计划工期
C.对投标人的资质要求
D.招标费用预算
E.评标办法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标备案文件应说明:招标工作范围;招标方式;计划工期;对投标人的资质要求;招标前期准备工作完成情况;自行还是委托招标等内容。
第109题:保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。
A.设计原因
B.自然事件
C.原材料缺陷或工艺不善
D.意外事故
E.维修保养费用
正确答案:查看最佳答案
第110题:关于保证方式的说法,正确的有()。
A.保证方式有一般保证和连带责任保证
B.当事人没有约定保证方式,则为一般保证
C.当事人没有约定保证方式,则为连带责任保证
D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时,债权人可直接要求保证人履行
E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
正确答案:查看最佳答案
第111题:工程竣工验收时,应当具备的条件有()。
A.上级部门的批准文件
B.完整的技术档案与施工管理资料
C.工程竣工验收备案表
D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件
E.施工单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第112题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件;选项C错误,财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人;选项E错误,资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种,应在前附表中说明。参见教材P36~39。
第113题:以下属于质量数据波动偶然因素的有()。
A.气温突然下降
B.测量出现微小误差
C.工人违规操作
D.机械设备长期过度磨损
E.钢筋未经验收投入使用
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据《标准施工合同》,关于工程保险的说法,正确的有()。
A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理
B.必须以发包人和承包人的共同名义投保
C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用
D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致
E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的单据和副本,保险单必须与专用合同条款约定的条件一致。如果一个建设工程项目采用平行发包的方式交由多个承包人施工,此时由发包人办理工程保险和第三者责任保险为宜。无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。大型工程项目为了减少保险费的支出,经常采用不足额投保方式,即以建安工程费的60%-70%作为投保的保险金额。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定,并在专用条款内写明投保责任。通常情况下,应是谁采购的材料和工程设备,由谁办理相应的保险。详见教材第81-82页。
第115题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人有权且只能提出工期和费用补偿的情形有()。
A.监理人的指示延误
B.发包人提供的材料和设备提前交货
C.施工中遇到文物
D.发包人未按合同约定支付进度款
E.施工中遇到不利物质条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A、D项可提出工期、费用、利润补偿;B项仅能提出费用补偿。
第116题:投标人须知的组成部分中,正文部分关于投标的内容包括()
A.投标文件的密封和标识
B.招标文件的澄清与修改
C.投标文件的递交
D.招标文件的组成
E.投标文件的修改与撤回
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(4)投标,包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容
第117题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的情形有()。
A.当事人订立合法合同
B.法律对合同形式作出规定
C.合同一方当事人违约
D.行政机关作出罚款
E.人民法院对合同纠纷作出判决
正确答案:查看最佳答案
第118题:《标准施工招标文件》给出的合同附件格式有()。
A.工程量清单表
B.联合体协议书
C.合同协议书
D.履约担保
E.预付款担保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准施工招标文件》给出的合同附件格式包括合同协议书,履约担保,预付款担保
第119题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力
B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C.资格后审在评标后定标前进行
D.资格后审和资格预审的时间不同
E.资格后审的内容比资格预审少
正确答案:查看最佳答案
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=22765