节选部分<<2023年辽宁省沈阳一级建造师法律法规在线考核考前押题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有关建筑市场诚信信息的公布。P112。

第1题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

正确答案:查看最佳答案

第3题:全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经()批准后再划定公布。

A.国务院文物行政部门

B.国家发改委

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市文物行政部门

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

第7题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

正确答案:查看最佳答案

第9题:以市场主导，以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。

A.政府对市场主体的守法诚信评价

B.社会中介信用机构的综合信用评价

C.市场主体的自我综合信用评价

D.行政协会协助政府部门的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第12题:某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照()。

A.交易习惯

B.国家标准

C.行业标准

D.is09000标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在买卖合同中，当事人对标的物的质量要求事先没有约定，也没补充协议的，可按照交易习惯确定；不能按照合同条款或交易习惯确定的，按照国家标准.行业标准履行。普通化学制剂的质量可以按照交易习惯来确定。

第13题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标

C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是()。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人拖延付款.延迟提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第17题:某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明愦况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

正确答案:查看最佳答案

第19题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第21题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于评标的说法，正确的是()。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第24题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。

A.该公司不能视其为购买

B.杨先生有权继续试用

C.该公司可以视其为购买

D.被视为购买的杨先生应拒绝付费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。因此，该公司可以视杨先生为购买。

第25题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。

A.施工单位向监理工程师提交的开工报告

B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D.施工单位项目部向公司总部提交的报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。

第26题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。

第28题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。

A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的

B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项，安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项，安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，也不承担未修葺的保险责任。C选项，试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。

第31题:甲.乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。

第32题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第33题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

第34题:除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。

第36题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

第37题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重点事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

正确答案:查看最佳答案

第40题:在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理，该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，乙建筑公司就要承担违约责任

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限，选项B，第一普通程序案件不得少于15日，选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。

第42题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

第43题:在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

第45题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者，项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。

第46题:工程建设国家标准的审查批准机关是()。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具()。

A.购货发票

B.检测合格证明

C.产品使用说明书

D.相应的图片

正确答案:查看最佳答案

第48题:对抵押权实现的叙述中，不正确的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿

B.抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿

C.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第49题:商法被认为是()的特别法和组成部分。

A.经济法

B.社会法

C.民法

D.行政法

正确答案:查看最佳答案

第50题:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字，建筑材料.建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工单位负责人

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案

第52题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。

A.3

B.6

C.12

D.18

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

正确答案:查看最佳答案

第55题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

正确答案:查看最佳答案

第56题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。

A.债权的主体和内容及责任都具有相对性

B.物权是绝对权，债权是相对权

C.物权是相对权，债权是绝对权

D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利

正确答案:查看最佳答案

第57题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生了以下事件。其中判断正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审一般最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件可能涉及建设单位商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

第58题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。

第59题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第60题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

第61题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。

A.开除

B.行政拘留

C.3000元罚款

D.5000元罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政 府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款： （1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。

第62题:下列法规中，属于部门规章的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

正确答案:查看最佳答案

第63题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于承揽工程业务的说法，正确的是()。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

正确答案:查看最佳答案

第66题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第67题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有()

A.发明

B.计算机软件

C.实用新型

D.商品商标

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有()。

A.外墙防渗漏

B.设备安装

C.给排水管道

D.防水工程

E.装修工程

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，施工企业的资质序列按照承包能力划分不包括()。

A.施工总承包

B.专业承包

C.施工劳务承包

D.联合承包

E.工程总承包

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人在合同约定的期限内没有完工的

D.承包人将承包的建设工程非法转包的

E.承包人将承包的建设工程违法分包的

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《招标投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有()。

A.应公示中标候选人

B.公示对象是全部中标候选人

C.公示期不得少于3日

D.公示在开标后的第二天发布

E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有()。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.仲裁委员会被撤销

C.双方当事人均对仲裁裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列是民事诉讼的当事人有()。

A.原告

B.被告

C.共同诉讼人

D.第三人

E.律师

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列选项中，关于模板支架工程施工安全要点说法正确的是()。

A.模板支架搭设.拆除前，仅向作业人员进行安全技术交底

B.模板支架材料进场验收前，必须按规定进行验收，未经验收或验收不合格的严禁使用。

C.模板支架搭设场地必须平整坚实。必须按专项施工方案设置纵横向水平杆.扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度.顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求

D.模板支架搭设完毕应当组织验收，验收合格的，方可铺设模板

E.混凝土强度必须达到规范要求，并经监理单位确认后方可拆除模板支架。模板支架拆除应从上而下逐层进行。

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。

A.监察机关

B.人民法院

C.公安机关

D.人民检察院

E.工会

正确答案:查看最佳答案

第82题:法人是建设工程活动中的基本主体，下列关于施工企业法人和项目经理部的相关叙述中，错误的是()。

A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织

B.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构

C.项目经理部是由一个项目经理与技术.生产.材料.成本等管理人员组成的项目管理班子

D.项目经理部具有法人资格

E.项目经理是企业法人授权在建设工程项目的管理者，而项目经理部行为的法律后果由项目经理承担

正确答案:查看最佳答案

第83题:某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。

A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布

C.评标委员会由9人组成，其中技术.经济等方面的专家为6人

D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定

E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第84题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。

A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁

C.向约定的仲裁委员会申请仲裁

D.直接向人民法院起诉

E.直接向人民法院申请支付令

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列关于联合体投标说法错误的有()。

A.共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任

B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

C.共同投标协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

D.资格预审后联合体增减.更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效

E.所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。

A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准

B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。

第88题:建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工

B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

正确答案:查看最佳答案

第89题:建设工程债的产生根据有()。

A.合同

B.公证

C.侵权

D.无因管理

E.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。

A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险

B.工伤保险是非强制性保险

C.意外伤害保险是强制性保险

D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳

E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查

E.有保证工程质量的具体措施

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程检验评定资料

D.工程结算资料

E.材料采购合同

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

第94题:《劳动合同法》规定，被派遣者被劳务派遣单位派遣后，用工单位应当履行的义务包括()。

A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护

B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬

C.支付加班费.绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇

D.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训

E.用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

正确答案:查看最佳答案

第95题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据

B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

正确答案:查看最佳答案

第96题:《合同法》规定，要约邀请包括()等。

A.拍卖公告

B.招标公告

C.递交投标文件

D.招股说明书

E.寄送价目表

正确答案:查看最佳答案

第97题:招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分是()。

A.依法应当公开招标而采用邀请招标

B.确定的提交资格预审申请文件.投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

C.接受应当拒收的投标文件

D.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标

E.招标文件的发售.澄清.修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。

A.建设单位项目负责人

B.监理单位负责人

C.勘察单位项目负责人

D.施工单位项目经理

E.造价单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑工程五方责任主体，建设单位项目负责人，勘察单位.设计单位.施工单位项目负责人，监理单位总监理工程师。

第99题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人()，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。

A.未按约定支付工程价款的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的

D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

E.提供的主要建筑材料.建筑构(配)件和设备不符合推荐性标准的

正确答案:查看最佳答案