节选部分<<2023年新版一级建造师法律法规答题>>题型

十年寒窗苦,只为一刻甜! 都要加油哦!既然如此，那么多人搜索"2023年新版一级建造师法律法规答题"，笛卡儿曾经说过，读一切好书，就是和许多高尚的人谈话。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。既然如此，我们就废话少说，那开始我们做题吧！

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是水污染的防治，选项B，施工作业需要排水的，有建设单位申请领取排水许可证。选项C，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水情况确定，但不得超过施工期限。选项D，排水户应当按照排水许可证确定的排水类别.总量.时限.排放口位置和数量.排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。

第2题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第3题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案

第5题:王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月25日，王某拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

第6题:法人的()是确定法律管辖的依据。

A.名称

B.场所

C.组织机构

D.必要财产第4页

正确答案:查看最佳答案

第7题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于债的说法,正确的是()。

A.债的内容是债的主体之间的权利义务

B.债权人是特定的,债务人是不特定的

C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利

D.债的客体具有相对性

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业提取的的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第11题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性(1)在中国政府主办或者承认的国际展览上首次展出的。(2)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的。(3)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第12题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。

A.处以罚款

B.吊销资质证书

C.追究项目经理刑事责任

D.要求恢复文物原状

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的实验方法

C.工程建设专业专用的术语.符合

D.工程建设勘察行业专用的质重要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.

第17题:在乡.村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。

A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人

B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核

D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第21题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据有关法律规定，此保证的范围是()。

A.主债权

B.利息

C.违约金

D.全部债权

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《企业所得税法》，下列企业所得税纳税主体适用25%税率的是()。

A.所有的非居民企业

B.在中国境内设有机构场所，且所得与其机构.场所有实际联系的非居民企业

C.在中国境内设有机构场所，但所得与其机构.场所没有实际联系的非居民企业

D.在中国境内未设立机构场所的非居民企业

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于施工现场大气污染防治的说法，正确的()。

A.重点是防治排放污染物

B.暴(同音字)破作业选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

正确答案:查看最佳答案

第25题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

第27题:某施工企业于2006年承建单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

正确答案:查看最佳答案

第28题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的()。

A.管理者

B.责任承担者

C.实施者

D.利益享有者

正确答案:查看最佳答案

第31题:王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是()。

A.办理手续

B.验收房产

C.权利瑕疵担保

D.现实交付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第150条规定，出卖人就交付标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。王先生对父母留下的房产没有完全的所有权，买受人李某并不了解王先生之妹也享有该房产的部分权利。因此，王某首先要承担权利瑕疵担保义务。

第32题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于抵押实现的说法，正确有是()。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第36题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的，出卖人将标的物交付第一承运人后，标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担，出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的，除当事人另有约定的以外，标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。

第37题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

第38题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。

A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级

C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书

D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。

A.只能存于城市市区土地之上

B.可以存在于宅基地之上

C.可以存在于集体所有土地之上

D.可能存在于城市郊区上土地之上

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.时刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金，下列说法正确的是()。

A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金

B.保证金推行银行保函制度，施工企业必须用银行保函方式缴纳

C.未按规定返还保证金的，收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可

D.未经国务院批准，各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目

正确答案:查看最佳答案

第46题:建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.调控同期开工项目的数量

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案:查看最佳答案

第48题:在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430--2007中，其中GB/T符号表示此规范为()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.强制性行业标准

D.推荐性行业标准

正确答案:查看最佳答案

第49题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

正确答案:查看最佳答案

第50题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第51题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

第52题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

第54题:某起生产安全事故造成9人死亡.51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有关保险索赔内容。P41.

第56题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。

A.向批准机关申请延续

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告审批手续

D.改办开工报告

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:查看最佳答案

第58题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P62“3.企业发生合并.分立.改制的资质办理”第2段。

第59题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。

A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。

A.软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有

C.软件著作权需合理使用

D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年

正确答案:查看最佳答案

第61题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于评标的说法，正确的是()。

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明

正确答案:查看最佳答案

第63题:某政府工程建设项目发.承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于()。

A.行政纠纷

B.民事纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于项目经理的说法，正确的是()。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

正确答案:查看最佳答案

第65题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程常见犯罪的概念。重大劳动安全事故罪是安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果。

第66题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.项目经理自行

B.项目经理与企业法人连带

C.项目经理与企业法人按比例

D.企业法人

正确答案:查看最佳答案

第67题:建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。

A.以守法.守信.守德和综合实力为基础的综合评价

B.以守法为基础.根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价

C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点.热点问题的评价

D.市场主导.以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式

C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

正确答案:查看最佳答案

第69题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业法人变更

D.企业设立分公司

E.企业注册地址变更

正确答案:查看最佳答案

第71题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《物权法》，下列不可以设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

E.一台挖掘机

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖

C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于保证责任的表述中，正确的是()。

A.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

E.保证人的担保责任随债务人偿还债务后消灭

正确答案:查看最佳答案

第75题:按照《标准化法》的规定，()是正确的。

A.国家标准就是强制性标准

B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准

C.保障人体健康.人身财产安全的标准，可以制定强制性标准

D.国家标准应当免费向社会公开标准文本

E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。

A.项目经理李某

B.法定代表人张某

C.总经理董某

D.技术负责人

E.安全总监

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于联合体投标的说法，正确的有()。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任

C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E.由不同专业的单位组成的联合体，按资质低的一方确定业务许可范围

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场安全员

E.现场技术员

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于和解的说法，正确的有()

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

第81题:施工单位资质不良行为的认定标准有()。

A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

D.将承包的工程转包或违法分包的

E.未在规定期限内办理资质变更手续的

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，施工企业的资质序列按照承包能力划分不包括()。

A.施工总承包

B.专业承包

C.施工劳务承包

D.联合承包

E.工程总承包

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列是民事诉讼的当事人有()。

A.原告

B.被告

C.共同诉讼人

D.第三人

E.律师

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有()。

A.劳动合同的试用期次数最多为2次

B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内

C.劳动合同的试用期最长为6个月

D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

正确答案:查看最佳答案

第85题:在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，其中应标明()。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.取样日期

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《中华人民共和国合同法》规定，无效合同具有()特征。

A.内容或者形式违反了法律行政法规的规定

B.无效合同必要时可以履行

C.自订立时就不具有法律效力

D.合同无效，可能是全部无效，也可能是部分无效

E.合同无效指的是当然无效，不允许双方当事人行使追认权确认合同的效力

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。

A.监察机关

B.人民法院

C.公安机关

D.人民检察院

E.工会

正确答案:查看最佳答案

第89题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人

B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出

E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于违约责任，下列表述正确的是()。

A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务

D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第91题:注册商标需要改变()的，应当重新提出注册申请。

A.文字

B.注册人名义

C.图形

D.注册人地址

E.用途

正确答案:查看最佳答案

第92题:《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分构成，下列关于《建设工程施工合同(示范文本)》说法正确的是()。P144

A.该示范文本对当事人订立合同起参考作用

B.要求当事人必须采用该示范文本

C..该示范文本具有法律强制性

D.示范文本具有引导性.参考性

E.该示范文本为行业的交易习惯

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列关于地役权的表述中，正确的是()。

A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同

C.地役权自登记时设立

D.土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权

E.需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.偷工减料造成的损失

C.验收违法行为造成的损失

D.中途变更承包工作要求造成的损失

E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故的等级划分包括人身.经济和社会3要素，可以单独适用。下列事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。

A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元

C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元

E.死亡30人

正确答案:查看最佳答案

第98题:某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。

A.省文物行政主管部门

B.市文物行政主管部门

C.省城乡规划行政主管部门

D.市城乡规划行政主管部门

E.国家文物局

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法实施条例》规定，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省.自治区.直辖市人民政府批准，由省.自治区.直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

第99题:建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的材料包括()。

A.建设项目开工报告

B.施工图设计文件审查意见

C.验收人员签署的竣工验收原始文件

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料

正确答案:查看最佳答案