节选部分<<2023年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试真题库>>题型

考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!我认为，对个人而言，"2023年最新湖南省长沙一级建造师法律法规在线考试真题库"不仅仅是一个重大的建筑考试，还可能会改变一个人的人生。屠格涅夫曾经说过，你想成为幸福的人吗？但愿你首先学会吃得起苦。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 我认为，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们做题吧！

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是按日连续处罚的法律规定。企事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚。

第1题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙**支付

C.甲先行支付

D.甲和丙**支付

正确答案:查看最佳答案

第2题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。

A.安装工程一切险

B.建筑职工意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工程监理责任险

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

第4题:某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

正确答案:查看最佳答案

第8题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

第9题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

第10题:某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥,延迟交货一周,延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元,第一天晚上施工企业为减少损失,采取紧急措施共花费1万元,使剩余6天共损失0.7万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。

A.1.1万元

B.1.7万元

C.2.1万元

D.2.8万元

正确答案:查看最佳答案

第11题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()

A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动

正确答案:查看最佳答案

第12题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专属管辖。建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖，按照不同产纠纷确定管辖。

第15题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。

A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

正确答案:查看最佳答案

第16题:关于施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更应当办理批准.登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B仲裁以不公开审理为原则。选项C仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决。选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。P311.

第19题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C.和解达成协议，必须以书面形式作出

D.和解达成的协议具有合同效力

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第21题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第22题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权

正确答案:查看最佳答案

第23题:承诺应当以通知的方式作出，但根据()除外。

A.要约人拒绝履行的

B.承诺人撤销承诺的

C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

正确答案:查看最佳答案

第24题:王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月25日，王某拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

第25题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于行政许可的说法,正确的是()

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证

C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项

D.行政许可可以统一办理或者联合办理

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.行政复议只审查具体行政行为是否合法

B.复议机关审理复议案件，不适用调解

C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

D.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。

A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级

C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书

D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

第30题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请入撤销请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

第32题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案

第34题:《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.30万元以上50万元以下

D.50万元以上100万元以下

正确答案:查看最佳答案

第35题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。

A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定

B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿

C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定

D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定

正确答案:查看最佳答案

第36题:甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用.运输路线.运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货010天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是()。

A.乙应赔偿甲破损材料损失

B.甲有责任承担破损材料损失

C.甲应负担增加的运费

D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此，C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变.运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出，以免事后产生纠纷。《合同法》还规定，收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量.毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中，甲公司人员未在约定期限验收材料.及时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担材料破损的损失。

第37题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第41题:生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。

A.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.危险性分析.应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.事故预防及应急保障.应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责.危险性分析.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

正确答案:查看最佳答案

第42题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.设工程质量保证金应在保修期满后返还

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于工程质量检测机构的说法，错误的是()

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:检测机构不得转包业务.

第45题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工消防验收的规定，选项A，已经依法备案的建设工程消防设计需要修改的，修改后建设单位需重新申请消防设计备案，选项B，公安机关消防机构应该当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收并出具消防验收意见。选项C，公安消防机构实施消防验收，不可以收取费用。

第47题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。

A.能效标识

B.节能措施

C.质重保修书

D.建筑节能

正确答案:查看最佳答案

参考解析:节能的有关要求。P196。

第49题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239

第50题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第52题:据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

A.特级.一级.二级

B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质

C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质

D.甲级.乙级.丙级

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

第55题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场的安全防护，A选项，施工企业应当与管道所属单位共同制定应急预案，B选项，施工企业应当在开工7日前书面通知管道所属单位，D选项，管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。

第58题:甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。

A.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院

B.仲裁协议签订地的中级人民法院

C.仲裁协议签订地的基层人民法院

D.A 仲裁委员会所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲.乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。

第60题:下列关于节假日加班工资的说法正确的是()。

A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费

B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费

C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的报酬的250％加班费

D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第61题:张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查.咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。

A.张经理应提供委托事务的必要费用

B.张经理可以不向李某支付报酬

C.张经理可以向李某支付相应的报酬

D.委托合同必须是有偿的

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

第63题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第64题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第65题:关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项，法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项，有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项，依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位，经批准取得法人资格，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起具有法人资格。

第66题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。

第68题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

第69题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第71题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列关于标底的规定说法不正确的是()。

A.招标人必须编制标底且标底是保密的

B.一个招标项目可以有两个标底

C.招标人不得规定最低投标限价

D.招标人不得规定最高投标限价

E.标底的编制机构也可以参加编制标底项目的投标工作

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于工程分包的说法，正确的有()。

A.承包人不得将工程主体分包给第三人

B.承包人可将关键性工作分包给第三人

C.分包可分为专业分包与劳务分包

D.分包人的资格能力可低于承包人的资格能力

E.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《劳动法》，关于妇女.未成年人劳动保护的说法，正确的有()。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事高处.低温.冷水作业

E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第76题:甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同，乙公司应承担的义务包括()。

A.按合同约定交付该设备

B.向甲转移该设备的所有权

C.承担运输途中的设备损毁风险

D.该设备的瑕疵担保

E.该设备的权利瑕疵担保

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列是民事诉讼的当事人有()。

A.原告

B.被告

C.共同诉讼人

D.第三人

E.律师

正确答案:查看最佳答案

第79题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据我国现行的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。

A.不得安排女职工在经期从事高温.低温.冷水作业和国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动

C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D.女职工生育享受不少于98天的产假

E.女职工终止妊娠可最短享受15天和最长42天产假

正确答案:查看最佳答案

第81题:甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司()。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定，货运合同中的托运人享有任意变更解除权，即在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输.返还货物.变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料损毁，如果是因不可抗力.材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成的，承运人不承担责任。

第82题:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括()。

A.依法承揽工程的勘察.设计业务

B.勘察.设计必须执行强制性标准

C.依法进行装修工程

D.依法办理工程质量监督手续

E.勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

第84题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。

A.须本人存在过失

B.须相对人为善意

C.须被代理人丧失民事行为能力

D.须相对人主观故意

E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

正确答案:查看最佳答案

第85题:关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有()。

A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责

B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

第88题:在代理关系中涉及的主体包括()。

A.代理人

B.权利人

C.被代理人

D.义务人

E.第三人

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

正确答案:查看最佳答案

第90题:我国的法律体系通常包括宪法.民法.商法.经济法和()。

A.合同法与招标投标法

B.刑法

C.劳动法

D.诉讼与非诉讼程序法

E.社会法

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人未按约定工期完工的

B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人擅自将专业工程分包的

D.承包人将工程转包的

E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于仲裁协议效力的说法，正确的有()

A.合同无效，仲裁协议亦无效2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权

E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。A选项，合同无效不影响解决争议的条款，B选项，有效的仲裁协议就应该纠纷排除法院的管辖，C选项，仲裁的事项应在协议中明确，不得超出约定范围裁决。

第96题:关于建设工程领域的代理说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业法人的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.招标代理机构是建设单位在投标时的代理人

D.某些建设工程代理行为必须由具有法定资格的组织方可实施

E.一般代理行为无法定的资格要求

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有()。

A.外墙防渗漏

B.设备安装

C.给排水管道

D.防水工程

E.装修工程

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。

A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.软件著作权属于软件开发者

C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定

D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励

E.软件著作权也有合理使用的规定

正确答案:查看最佳答案