节选部分<<陕西西安监理工程师在线考核电子题库>>题型

我们该怎么找到"陕西西安监理工程师在线考核电子题库"？富兰克林曾经说过，读书是易事，思索是难事，但两者缺一，便全无用处。这启发了我们， 这启发了我们， 一般来说，知识像烛光，能照亮一个人，也能照亮无数人。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们学习吧。最后的祝福:考试加油!亲爱的朋友，平和一下自己的心态，控制自己的情绪，以平常心态应考，考完一门忘一门，让自己尽量放松，好好休息。希望你一举通过喔!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是()。

A.cm合同价就是cm费

B.cm单位与施工单位之间是总分包关系

C.cm模式又称为风险型cm模式

D.cm单位通常由设计单位担任

正确答案:查看最佳答案

第1题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。

A.经营方针

B.经营目标

C.经营业绩

D.经营文化

正确答案:查看最佳答案

第2题:在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有()。

A.工程建设重大问题的决策权

B.工程建设重大问题的建议权

C.工程建设有关问题的决策权

D.工程建设有关问题的建议权

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()

A.工程质量评估报告

B.专项施工方案

C.已批准的可行性研究报告

D.监理月报

正确答案:查看最佳答案

第4题:在实施全过程监理的建设工程上，()是建设项目的管理主体。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第6题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第7题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第8题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是()。

A.分包单位承担全部责任

B.总承包单位承担全部责任

C.分包单位承担主要责任

D.总承包单位和分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理的服务性是指监理人员用自己的知识.技能和经验.信息以及必要的试验.检测手段为建设单位提供()。

A.咨询服务

B.技术服务

C.管理服务

D.监督服务

正确答案:查看最佳答案

第10题:在国际上，卫星测绘属于()。

A.工程咨询

B.技术服务

C.劳务服务

D.工程承包

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建设工程文件归档整理规范》，下列监理文件资料中，监理单位不需要保存的是()。

A.预付款报审与支付

B.工程暂停令

C.工程开工令

D.不合格项目通知

正确答案:查看最佳答案

第12题:《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。

A.由总承包单位承担主要责任

B.由分包单位承担主要责任

C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任

D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第13题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，由于委托人的原因导致暂停全部监理服务时间超过()天，监理人可发出解除合同的通知。

A.60

B.90

C.182

D.365

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第16题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做法是()。

A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审

B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审

C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审

D.不需要发布招标公告，但需要进行资格预审

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建设工程质量管理条例》，未经()签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.监理员

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第19题:监理企业履行委托监理合同时发生的成本是()。

A.监理辅助人员的办公费.通信费.差旅费.快报费

B.管理人员的工资.资金.补助和津贴

C.办公使用的水.电.气.环卫.保安费用

D.工程监理企业应交纳的各种税金

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程建设程序中设计紧后的程序是()。

A.策划

B.施工

C.技术设计

D.交付使用

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续依法必须进行招标的项目，若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可经()认定后采用邀请招标方

A.项目审批.核准部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列关于定金的表述中，错误的是()。

A.定金从合同签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金自实际交付时生效。

第23题:可以作为编制建设工程监理规划依据的是()。

A.施工组织设计

B.施工合同

C.施工平面布置图

D.施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第24题:《建设工程质量管理条例》规定，()对国家重大技术改造项目实施监督检查。

A.国务院发展计划部门

B.国务院建设主管部门

C.国务院经济贸易主管部门

D.国务院技术监督主管部门

正确答案:查看最佳答案

第25题:从监理单位的角度，建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在()收集。

A.设计阶段

B.施工招标阶段

C.施工准备期

D.施工实施期

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，相关服务的酬金应在()中约定。

A.协议书

B.专用条件

C.附录a

D.附录b

正确答案:查看最佳答案

第27题:在下列内容中，一般不会由工程咨询公司完成的是()。

A.为承包商提供合同咨询服务

B.为承包商提供工程设计服务

C.为大型承包商提供技术咨询服务

D.为中小承包商提供技术咨询服务

正确答案:查看最佳答案

第28题:风险损失的衡量就是定量确定()的大小。

A.风险发生概率

B.风险客观概率

C.风险损失值

D.风险量

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级()。

A.一年核定一次

B.二年核定一次

C.三年核定一次

D.四年核定一次

正确答案:查看最佳答案

第30题:在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面.及时.准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好()环节的控制工作。

A.投入

B.转换

C.反馈

D.对比

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是()。

A.通用条件——协议书——委托书

B.委托书——通用条件——协议书

C.委托书——协议书——通用条件

D.协议书——委托书——通用条件

正确答案:查看最佳答案

第32题:在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为()天。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

正确答案:查看最佳答案

第33题:对验收不符合合同规定的质量要求的应该采用()。

A.对承建单位罚款

B.拒付工程款

C.要求返工

D.扣一部分工程款

正确答案:查看最佳答案

第34题:在建设工程目标控制的措施中，()是其他各类措施的前提和保障。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第35题:监理单位协助建设单位选择适当的工程咨询机构，管理工程咨询合同的实施，并对咨询结果进行评估，这是建设工程监理()作用的表现。

A.有利于提高建设工程投资决策的科学化水平

B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为

C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

D.有利于实现建设工程投资效益最大化

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第37题:要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是()。

A.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验即可

B.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验，若在两个或两个以上更多方面都具有丰富的经验则更好

C.监理工程师在工程建设中无须具有两个或两个以上更多方面的经验

D.监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第39题:建设工程监理投标中，如果企业希望开拓市场，打入新的地区则应考虑()投标。

A.竞争型

B.生存型

C.盈利型

D.拓展型

正确答案:查看最佳答案

第40题:建设工程风险识别的结果是()。

A.建设工程风险分解

B.识别建设工程风险后果

C.建立建设工程初始风险清单

D.建立建设工程风险清单

正确答案:查看最佳答案

第41题:监理单位对政府建设行政管理部门的行政处罚决定不服时，向上一级政府提出复议的时限为()。

A.七天

B.十天

C.十四天

D.十五天

正确答案:查看最佳答案

第42题:《工程建设监理规定》明确了()。

A.建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构

B.国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构

C.国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作

D.国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。

第44题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。

第45题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第46题:注册监理工程师从事职业活动应履行的义务是()。

A.依据本人能力从事经营管理活动

B.获取相应的劳动报酬

C.对本人执业活动进行解释和辩护

D.保证执业活动成果的质量

正确答案:查看最佳答案

第47题:监理委托合同规定监理工程师工程价款支付的审核和签认权只限于()。

A.合同约定的工程价格范围内

B.工程预算价格范围内

C.工程概预算范围内

D.工程实际造价范围内

正确答案:查看最佳答案

第48题:审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告是()的职责。

A.监理单位技术负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第49题:对设计或施工总分包模式，业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外，还可能()。

A.委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监

B.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监

C.委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监

D.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第51题:工程监理企业应当按照()等资质条件申请资质。

A.注册资本

B.专业技术人员数量

C.监理业绩

D.企业负责人和技术负责人数

E.企业负责人和技术负责人所具备的条件

正确答案:查看最佳答案

第52题:在实行监理的工程中，总监理工程师具有()。

A.组织项目施工验收权

B.工程款支付凭证签认权

C.工程建设规模的建议权

D.分包单位的选定权

E.施工质量的否决权

正确答案:查看最佳答案

第53题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第54题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。

A.统一监理工程师的业务能力标准

B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格

C.合理建立工程监理人才库

D.同国际接轨，开拓国际工程监理市场

E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场

正确答案:查看最佳答案

第55题:CＭ模式主要适用于以下情况:()。

A.投资因素最为重要的建设工程

B.进度因素最为重要的建设工程

C.质量因素最为重要的建设工程

D.设计变更可能性较大的建设工程

E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第56题:监理费的计算方法主要有()计算法。

A.按建设工程投资的百分比

B.基本工资加奖金

C.工资加一定比例的其他费用

D.按工作时间

E.固定价格

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第58题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第59题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第60题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则:()。

A.能分能合

B.按工程部位分解

C.统一分解的层次

D.区别对待，有粗有细

E.有可靠的数据来源

正确答案:查看最佳答案

第61题:组织是管理工作的重要职能，总监理工程师在进行组织设计时应按()等原则进行。

A.权力与责任统一

B.稳定性与适应性统一

C.综合效益

D.目标前提

E.高效率

正确答案:查看最佳答案

第62题:组织的特点是()。

A.可替代其他生产要素

B.不可替代其他生产要素

C.不是生产要素

D.是生产要素

E.在特定状态下是生产要素

正确答案:查看最佳答案

第63题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第64题:风险识别的特点包括()。

A.多样性

B.个别性

C.客观性

D.主观性

E.不确定性

正确答案:查看最佳答案

第65题:在下列内容中，属于ＦＩDＩC道德准则“对社会和职业的责任”的是()。

A.接受对社会的职业责任

B.寻求与确认的发展原则相适应的解决办法

C.在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

D.在任何时候维护执业的尊严.名誉和荣誉

E.保持其知识和技能与技术.法规.管理的发展相一致的水平

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程监理的作用主要表现在:有利于()。

A.提高建设工程投资决策科学化水平

B.促进工程建设领域管理体制的改革

C.规范工程建设参与各方的建设行为

D.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.实现建设工程投资效益最大化

正确答案:查看最佳答案

第67题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。

A.结构学

B.协调学

C.行为学

D.管理学

E.设计学

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第69题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第70题:在施工过程中发生工程变更，应经过()的代表鉴认。

A.建设单位

B.设计单位

C.承包单位

D.分包单位

E.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第72题:在对建设工程投资.进度.质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时，要注意以下问题:()。

A.采用全寿命分析方法

B.采用价值工程理论

C.掌握客观规律，充分考虑制约因素

D.对未来的.可能的收益不宜过于乐观

E.将目标规划和计划结合起来

正确答案:查看最佳答案

第73题:在下列风险中，相互之间存在一定联系的是()。

A.政治风险

B.社会风险

C.经济风险

D.自然风险

E.技术风险

正确答案:查看最佳答案

第74题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第75题:在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是()。

A.审查施工组织设计

B.落实目标控制的组织机构和人员

C.明确目标控制人员的任务

D.选择最佳的建设工程组织管理模式

E.改善目标控制工作的流程

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第77题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第78题:组织作为生产要素之一，具有()特点。

A.可以替代其它生产要素

B.不能被其它生产要素替代

C.能使其它生产要素合理配置

D.可以提高其它生产要素的使用效益

E.对提高经济效益具有作用

正确答案:查看最佳答案

第79题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。