节选部分<<甘肃省监理工程师考试题型>>题型

每个人都不得不面对考试， 在面对"甘肃省监理工程师考试题型"时，鲁巴金曾经说过，读书是在别人思想的帮助下，建立起自己的思想。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 经过上述讨论，读万卷书，行万里路。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来看刷题吧！最后的祝福:经历了汗水洗礼，才更懂得收获的喜悦，加油!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，监理规划应在()编制

A.接到监理中标通知书及签订建设工程监理合同后

B.签订建设工程监理合同及收到施工组织设计文件后

C.接到监理投标邀请书及递交监理投标文件前

D.签订建设工程监理合同及收到设计文件后

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第2题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第3题:工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项.专业顺序排列说法错误的是()。

A.请示在前.批复在后

B.印本在前.定稿在后

C.主件在前.附件在后

D.同一事项的请示与批复.同一文件的印本与定稿.主件与附件不能分开

正确答案:查看最佳答案

第4题:主动控制是一种()控制，可以解决传统控制过程中存在的时滞影响。

A.事前

B.前馈

C.开环

D.面对未来的

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程监理企业从事建设工程监理活动时，应具备“守法.诚信.公平.科学”的准则，体现诚信准则的是()。

A.建立健全与建设单位的合作制度

B.按照工程监理合同约定严格履行义务

C.具有良好的专业技术能力

D.不得出借.转让工程监理企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

第6题:监理规划编写完成后，需经()。

A.监理单位技术主管部门审核，业主认可

B.监理单位技术主管部门确认，业主审核

C.监理单位技术主管部门与业主共同审核

D.监理单位技术主管部门与业主共同确认

正确答案:查看最佳答案

第7题:监理工程师因过错造成重大质量事故的，()。

A.责令停止执业1年

B.吊销执业资格证书，3年内不予注册

C.吊销执业资格证书，5年内不予注册

D.吊销执业资格证书，终身不予注册

正确答案:查看最佳答案

第8题:注册监理工程师注册有两个专业的，其继续教育学时的分配应当是()。

A.每年接受相应两个注册专业选修课各8学时的继续教育

B.每年接受相应两个注册专业选修课各16学时的继续教育

C.每年接受相应其中一个注册专业选修课8学时的继续教育

D.每年接受相应其中一个注册专业选修课16学时的继续教育

正确答案:查看最佳答案

第9题:为了保证住宅质量，对高层住宅及地基.结构复杂的()应当实行监理。

A.多层住宅

B.住宅小区

C.住宅群落

D.保护性住宅

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利是()。

A.在本人执业活动中形成的工程监理文件上签宇.加盖执业印章

B.接受继续教育，努力提高执业水准

C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

D.依据本人能力从事相应的执业活动

正确答案:查看最佳答案

第11题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为90天。

第12题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第13题:下列可能造成第三者责任损失的是()。

A.投资风险和进度风险

B.进度风险和质量风险

C.质量风险和安全风险

D.安全风险和投资风险

正确答案:查看最佳答案

第14题:某建设单位，迫使承包方以低于成本的价格竞标，有关部门发现后，责令其改正，并可以处以()万元罚款。

A.10～30

B.25～50

C.20～50

D.10～20

正确答案:查看最佳答案

第15题:增值税的计算中，组成计税价格有()。

A.进口代理手续费

B.海关监管手续费

C.关税完税价格

D.增值税

正确答案:查看最佳答案

第16题:对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应()。

A.按确认考虑

B.按排除考虑

C.暂不考虑

D.酌情处理

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，由于委托人的原因导致暂停全部监理服务时间超过()天，监理人可发出解除合同的通知。

A.60

B.90

C.182

D.365

正确答案:查看最佳答案

第18题:工程施工前监理实施细则由()送审。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.总监理工程师代表

D.现场监理员

正确答案:查看最佳答案

第19题:某项工作的工程量为320，时间定额为0.5工日，如果每天安排2个工作班次.每班8人去完成该工作，则其持续时间为()天。

A.10

B.20

C.40

D.80

正确答案:查看最佳答案

第20题:下面各项监理活动，()属于控制的合同措施。

A.确定并采取防止索赔措施

B.落实目标控制的部门和人员

C.对工程变更方案进行可行性分析

D.收集已建工程目标数据

正确答案:查看最佳答案

第21题:监理工程师对勘察.设计单位的管理水平，重点考查()。

A.是否达到了与其资质等级相应的要求水平

B.是否具备相应的人员数量

C.是否具备相应的设备装备

D.是否承接了相应的工程类别

正确答案:查看最佳答案

第22题:建立精干.高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的()。

A.前提条件

B.控制手段

C.经济措施

D.目标规划

正确答案:查看最佳答案

第23题:目标计划与目标控制之间表现出的基本关系是()。

A.作用不同的主辅关系

B.同时出现的并列关系

C.先后出现的流程关系

D.交替出现的循环关系

正确答案:查看最佳答案

第24题:采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由()加以归纳分类.整理分析。

A.最为权威的专家

B.建设单位负责人

C.总监理工程师

D.风险管理人员

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第26题:所谓组织设计，是对()的设计过程。

A.组织活动

B.组织结构

C.组织活动或组织结构

D.组织活动和组织结构

正确答案:查看最佳答案

第27题:对咨询工程师精通业务的要求，意味着()。

A.知识面宽

B.有实际动手能力

C.协调管理能力强

D.责任心强

正确答案:查看最佳答案

第28题:在委托监理合同实施中，监理单位应给予总监理工程师充分的授权，来充分体现建设工程监理实施()的原则。

A.权责一致

B.总监理工程师负责制

C.严格监理，热情服务

D.公正.独立.自主

正确答案:查看最佳答案

第29题:监理规划要随着建设工程的开展不断补充.修改和完善，这表明监理规划()。

A.应分阶段编写

B.具体内容应有针对性

C.基本内容应力求统一

D.应遵循建设工程的运行规律

正确答案:查看最佳答案

第30题:采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是()。

A.确定百分比的数值

B.确定工程规模大小

C.确定监理工作范围

D.确定计算监理费的基数

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第32题:在设计阶段，对投资控制和质量控制均有作用的工作是()。

A.优化设计

B.限额设计

C.技术经济分析

D.审核概算

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列监理职责中，属于监理员职责的是()

A.处置生产安全事故隐患

B.复核工程计量有关数据

C.验收分部分项工程质量

D.审查阶段？？

正确答案:查看最佳答案

第34题:监理有限责任公司的账目()。

A.必须公开

B.应当公开

C.可以公开

D.可以不公开

正确答案:查看最佳答案

第35题:监理工程师受业主委托对工程进行监理时，对选择承建单位有()。

A.决策权

B.建议权

C.签认权

D.否决仅

正确答案:查看最佳答案

第36题:在下列内容中，一般不会由工程咨询公司完成的是()。

A.为承包商提供合同咨询服务

B.为承包商提供工程设计服务

C.为大型承包商提供技术咨询服务

D.为中小承包商提供技术咨询服务

正确答案:查看最佳答案

第37题:依据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目()分档定额计费方式计算收费。

A.工程预算投资额

B.工程概算投资额

C.工程投资估算指标投资额

D.工程施工定额投资额

正确答案:查看最佳答案

第38题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第39题:在建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列监理文件资料中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是()

A.工程款支付证书

B.监理通知单

C.旁站记录

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

第41题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第42题:对项目总监理工程师质量控制的考核时间为()。

A.月末

B.季末

C.工程各阶段末

D.合同约定

正确答案:查看最佳答案

第43题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第44题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法应公开招标的项目，经有关部门批准可采用邀请招标方式的是()的项目。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.需要采用不可替代的专利或专有技术

C.采购人依法能够自行建设或生产

D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程监理企业应当拥有一套健全的管理制度，现代化的管理手段，先进的管理理论.方法和手段，足够的技术.经济资料和数据，这是建设工程监理()的表现。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

第46题:处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候，应交给()审核。

A.建设单位

B.监理工程师

C.施工单位

D.仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列内容中，不属于建设程序中生产准备阶段的工作是()。

A.组织设备.材料订货

B.招聘和培训生产人员

C.进行工具.器具.备品备件的制造或订货

D.组织生产人员参加设备安装.调试.工程验收

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列公司设立条件中，不属于股份有限公司设立条件的是()。

A.有公司住所

B.股东出资达到法定资本最低限额

C.股份发行.筹办事项符合法律规定

D.发起人符合法定人数

正确答案:查看最佳答案

第49题:建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计

A.可行性研究报告

B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程建设监理指导思想中，明确了监理的()。

A.中心任务

B.基本方法

C.工作依据

D.工作范围

E.基本目的

正确答案:查看最佳答案

第51题:主动控制也可以表述为()。

A.事前控制

B.反馈控制

C.前馈控制

D.开环控制

E.闭环控制

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第53题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第54题:组织作为生产要素之一，具有()特点。

A.可以替代其它生产要素

B.不能被其它生产要素替代

C.能使其它生产要素合理配置

D.可以提高其它生产要素的使用效益

E.对提高经济效益具有作用

正确答案:查看最佳答案

第55题:设计或施工总分包模式特点有:()。

A.有利于建设工程施工组织

B.有利于投资控制

C.有利于质量控制

D.有利于工期控制

E.有利于缩短建设工期

正确答案:查看最佳答案

第56题:《建设工程监理规范》规定，下列人员中的()均需具有监理工程师资格。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.子项目监理工程师

E.监理员

正确答案:查看最佳答案

第57题:专业监理工程师岗位职责标准要求，对其工作标准考核，要()。

A.符合投资分解规划

B.符合总控制进度计划

C.符合质量评定验收标准

D.符合合同约定条件

E.在月末进行

正确答案:查看最佳答案

第58题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。

A.项目的策划.资金筹措

B.项目评估

C.建设实施

D.生产经营.偿还债务

E.资产的保值增值

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理实施细则()。

A.主要针对专业监理工作内容制定

B.目的在于指导项目监理工作

C.重点是明确具体监理工作方法

D.发挥监理工作“初步设计”作用

E.是监理的实施性业务文件

正确答案:查看最佳答案

第60题:组织构成因素一般包括()。

A.管理模式

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理部门

E.管理职能

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第62题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第63题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多，还包括下列内容中的()。

A.项目策划

B.项目融资

C.组织协调

D.决策支持

E.合同管理

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第65题:控制子系统中包括()分子系统。

A.存储

B.信息

C.调整

D.计划

E.纠正

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有()。

A.协助业主准备工程报建手续

B.可行性论证咨询／监理

C.技术经济论证

D.编制项目风险评价报告

E.编制建设工程投资匡算

正确答案:查看最佳答案

第67题:监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未受到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时，()。

A.监理单位可向业主发出终止合同通知

B.26天后可自行终止合同

C.终止合同通知发出56天后仍未答复，可终止合同

D.监理单位继续正常履行合同

E.有权得到业主所给的拖欠酬金利息

正确答案:查看最佳答案

第68题:从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势:()。

A.向全过程和全方位服务方向发展

B.逐渐取代工程承包

C.与工程承包相互渗透.相互融合

D.带动本国工程设备.材料和劳务出口

E.促进国际间工程领域的交流和合作

正确答案:查看最佳答案

第69题:我国现阶段建设工程监理表现出以下特点:()。

A.服务对象具有单一性

B.属于国家强制推行的制度

C.具有监督功能

D.市场准入采用双重控制

E.以建设项目管理学作为理论基础

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列说法正确的是:()。

A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行

B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行

C.监理例会应定期召开，每月举行一次

D.专业性监理会议由总监理工程师主持

E.专业性监理会议由专业监理工程师主持

正确答案:查看最佳答案

第71题:日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

B.施工单位资质等级证明

C.堆放.清除废弃物的措施

D.拆除专业技术人员资格证书

E.拆除施工组织方案

正确答案:查看最佳答案

第72题:在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是()。

A.审查施工组织设计

B.落实目标控制的组织机构和人员

C.明确目标控制人员的任务

D.选择最佳的建设工程组织管理模式

E.改善目标控制工作的流程

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第74题:监理工程师对施工单位下达停工指令一般是在:()。

A.施工单位未经质量检验进入下道工序的施工

B.设计图纸变更时

C.施工单位擅自将工程转包时

D.施工单位擅自采用未经监理工程师质量认可的材料

E.没有可靠的质量保证措施冒然施工，已出现质量下降征兆时

正确答案:查看最佳答案

第75题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。

A.避免损失的发生

B.降低损失发生的概率

C.降低损失的严重性

D.使损失后果减少到零

E.遏制损失的进一步发展

正确答案:查看最佳答案

第76题:用建立筹建机构或工程建设指挥部的办法管理工程建设()。

A.有利于集中人力.物力加快工程进度

B.建设管理水平难以提高

C.经济责任制难以落实

D.不能适应开放的建设市场需要

E.有利于积累建设管理经验

正确答案:查看最佳答案

第77题:CＭ模式主要适用于以下情况:()。

A.投资因素最为重要的建设工程

B.进度因素最为重要的建设工程

C.质量因素最为重要的建设工程

D.设计变更可能性较大的建设工程

E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第78题:监理工作规范化体现在()。

A.人员组成固定性

B.工作的时序性

C.档案资料的完整性

D.职责分工的严密性

E.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

第79题:监理工作依据主要有()。

A.工程建设方面的法律法规

B.工程所在地的规定和政策

C.建设工程监理合同

D.政府批准的工程建设文件

E.其他建设工程合同

正确答案:查看最佳答案