节选部分<<2023年湖南省一级建造师法律法规在线考核试题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。

A.李某与张某间的租赁合同无效

B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

C.张某享有优先承租权

D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第1题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是()。

A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年

B.对整改确有实效的，经企业申请.审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定

正确答案:查看最佳答案

第4题:商法被认为是()的特别法和组成部分。

A.经济法

B.社会法

C.民法

D.行政法

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任.P12.

第6题:乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是()。

A.丙可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第314条规定:“货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。《合同法》第144条规定:“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自合同成立时由买受人承担。”因此，材料损失应由甲承担。

第7题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对()分别处以罚款。

A.建设单位和监理单位

B.监理单位和施工单位

C.建设单位和设计单位

D.建设单位和施工单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第9题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。

A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

B.撤销当事人注册证书

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第10题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。

A.继续履行合同

B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲

C.向法院申请撤销该合同

D.向乙要求赔偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要求赔偿。

第11题:根据《民事诉讼法》的规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告所在地

C.合同签订地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案

第12题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。

第13题:对抵押权实现的叙述中，不正确的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿

B.抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿

C.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

第15题:某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。

A.丙无权要求开发商履行合同

B.丙可以要求乙履行合同

C.乙可以要求开发商履行合同

D.乙应向丙披露委托人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在委托合同中，受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。本题中，乙应向丙披露委托人甲，丙可以向甲或者乙主张其权利。

第16题:当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。

A.约定的期间是除斥期间

B.法定视为认可的情况

C.双方的约定无效

D.约定的期间是不可变的期间

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列行为中不符合承揽合同特征的是()。

A.承揽人应当以自己的设备，技术和劳动力完成所承揽的工作

B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理

D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

正确答案:查看最佳答案

第18题:某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2018年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2018年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A.2018年10月10日

B.2018年10月20日

C.2018年12月1日

D.2018年5月1日

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

第20题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

正确答案:查看最佳答案

第21题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。

A.该公司不能视其为购买

B.杨先生有权继续试用

C.该公司可以视其为购买

D.被视为购买的杨先生应拒绝付费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。因此，该公司可以视杨先生为购买。

第22题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:第一，同一工程相邻分段发包或分期施工的。第二，合同约定的工程验收合格的。第三，因非承包商原因致使工程停工超过120天(含)，经建设单位同意的。

第23题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

正确答案:查看最佳答案

第24题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《企业所得税法》，下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。

A.3

B.6

C.12

D.18

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定

正确答案:查看最佳答案

第28题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()

A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的

B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水

D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.施工图设计文件审查单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

第31题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《招标投标法》，正确的是()。

A.建设行政主管部门

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开标由招标人主持。P87.

第34题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。

A.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施的

D.拖延履行保修义务的

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于委托合同法律特征的说法，正确的是()。

A.应当是有偿合同

B.委托事务只能是法律行为

C.受托人不得转委托

D.是一种典型的提供劳务的合同

正确答案:查看最佳答案

第37题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

第38题:张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。

A.张某与李某间的买卖合同无效

B.张某与王某间的买卖合同无效

C.这两个买卖合同均有效

D.张某办理产权登记前不享有所有权

正确答案:查看最佳答案

第39题:授予发明和实用新型专利权的条件不包括()。

A.新颖性

B.创造性

C.实用性

D.期限性

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准化法》的规定，标准包括国家标准.行业标准.地方标准和团体标准.企业标准，其中()可分为强制性标准和推荐性标准。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.国家标准

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于民事诉讼正确的说法，正确的是()

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案:查看最佳答案

第42题:《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级.资质增项，在申请之日起前()，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

正确答案:查看最佳答案

第43题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P101“四.总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

第44题:关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。

第46题:关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第47题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。

A.第三人

B.行为人

C.被代理人

D.行为人与被代理人共同

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

正确答案:查看最佳答案

第49题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

第50题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案

第51题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

第52题:在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

正确答案:查看最佳答案

第53题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

正确答案:查看最佳答案

第56题:王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

正确答案:查看最佳答案

第57题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同()。

A.效力待定

B.可变更

C.无效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

正确答案:查看最佳答案

第62题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围不同。B选项，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业仍应负责维修，费用由责任方承担。D选项，建设工程质量保证金应在缺陷责任期满后返还。

第64题:建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.l次

B.2次

C.3次

D.4次

正确答案:查看最佳答案

第66题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

正确答案:查看最佳答案

第67题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撒销合同

正确答案:查看最佳答案

第68题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第69题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列有关应急救援预案的规定，正确的是()。

A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审

B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述

C.按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案

D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案

E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换.修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

正确答案:查看最佳答案

第73题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节能激励措施包括()。

A.安排专项节能财政资金

B.给予节能产业税收优惠

C.对节能项目信贷支持

D.节能价格策略

E.限制高能耗进口

正确答案:查看最佳答案

第74题:下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的有()。

A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

正确答案:查看最佳答案

第76题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是不适用于诉讼时效的情形:支付存款本息请求权；兑付国债.金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；基于投资关系产生的缴付出资请求权；其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

第77题:2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日.5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()

A.该工程施工许可证自行废止

B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效

C.应当在2018年4月15日前申请延期

D.不能按时开工,应当在1个月内报告

E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第78题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。

A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁

C.向约定的仲裁委员会申请仲裁

D.直接向人民法院起诉

E.直接向人民法院申请支付令

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《招标投标法实施条例》的规定，下列行为属于投标人串通投标报价的情形有()。

A.招标人向投标人泄露标底的

B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

E.招标人预先内定中标人的

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点和方式

D.当事人的名称

E.当事人的身份

正确答案:查看最佳答案

第81题:某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有()。

A.由建设主管部门责令改正，处以罚款

B.情节严重的，吊销资质证书

C.逾期不改正的，处以罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.依法承担刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。施工单位未按照民用建筑节能进行施工的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门责令该整改，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款，情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，造成损失的依法承担赔偿责任。

第82题:关于招标的范围，下列说法正确的有()。

A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标

B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标

C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标

D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标

E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标

正确答案:查看最佳答案

第83题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的有()。

A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施

B.施工方案中应附具安全验算结果

C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施

D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督

E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于仲裁审理的法定程序，说法正确的是()。

A.仲裁庭由3名或3名以上仲裁员组成，每个仲裁员都必须是双方共同指定

B.仲裁应当不开庭进行，但是，当事人协议开庭的，应当开庭

C.仲裁申请人不到庭的，视为撤回仲裁申请；仲裁被申请人不到庭的，可以作出缺席裁决

D.当事人在仲裁过程中不允许庭外和解

E.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，可以不在裁决书上签名

正确答案:查看最佳答案

第85题:在下列内容中，不可以做保证人的是()。

A.公民

B.国家机关

C.以公益为目的的事业单位

D.社会团体

E.企业法人的分支机构

正确答案:查看最佳答案

第86题:甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此，甲公司应履行的主要义务有()。

A.提供真实情况

B.提供担保人为公司担保

C.按期归还本金和利息

D.按照需要使用借款

E.按约定收取借款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定，借款人的主要义务是提供真实情况.提供担保人担保.按照约定收取借款.按照约定用途使用借款.按期归还本金和利息。因此，甲公司只能按照借款合同约定的用途使用借款，而不能随意根据自己的需要使用借款。

第87题:在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有()。

A.施工单位与材料供应商订立合同

B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号

D.材料供应商向施工单位交付材料

E.施工单位向材料供应商支付材料款

正确答案:查看最佳答案

第88题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

第89题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。

A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程检验评定资料

D.工程结算资料

E.材料采购合同

正确答案:查看最佳答案

第92题:某建设单位2013年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法不正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期，但只能延期1次

C.延期以2次为限，每次不超过2个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

E.自领取施工许可证之日起4个月内开工

正确答案:查看最佳答案

第93题:某公司将其所有的一处房产出租后，因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时，该公司因无力清偿，便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置，故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期，因而拒绝搬出。对此，下列表述中合理的说法是()。

A.银行无权解除租赁合同

B.抵押厂房的行为无效

C.银行有权解除租赁合同

D.该公司有权抵押房产

E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此，本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效，且租赁权设定于抵押权之前，银行无权解除租赁合同，原承租人有权继续使用该房屋，直到租赁期满为止。

第94题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。

A.使用伪造.变造的许可证件

B.投标人之间协商投标报价

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.投标人之间约定部分投标人放弃中标

E.提供虚假的财务状况

正确答案:查看最佳答案

第95题:第二审人民法院认为原审判决认定事实错误或者认定事实不清，证据不足的，()。

A.只能依法改判

B.可以查清事实后改判

C.只能发回原审人民法院重审

D.判决驳回上诉，维持原判

E.可以裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

正确答案:查看最佳答案

第96题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。

A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁

C.向约定的仲裁委员会申请仲裁

D.直接向人民法院起诉

E.直接向人民法院申请支付令

正确答案:查看最佳答案

第97题:甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同，并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()。

A.按合同约定交付设备

B.转移该设备所有权

C.承担设备损毁风险

D.瑕疵担保

E.现实交付

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。

A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标

B.第一阶段提出不带价格的技术方案

C.第二阶段提交投标保证金

D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价

E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金

正确答案:查看最佳答案