节选部分<<内蒙古呼和浩特注册监理工程师试题>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第1题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第2题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第3题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第4题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。

A.投标人须知

B.招标公告

C.图纸

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。

A.招标文件要求

B.发包人接受

C.工程师确认

D.承包人指定

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是()。

A.合同协议书.中标通知书

B.投标书.工程量清单

C.施工合同通用条件.施工合同专用条件

D.标准及有关技术文件.图纸

正确答案:查看最佳答案

第7题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第8题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。

A.合同签字日

B.承包商正式开工日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程正式接收之日

正确答案:查看最佳答案

第9题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第10题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

第11题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第12题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

第13题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。

第15题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第16题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第17题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A.应从业主方获得附加监理酬金

B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

正确答案:查看最佳答案

第18题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.30

C.25

D.60

正确答案:查看最佳答案

第19题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成

A.报价书

B.投标书

C.招标书

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第22题:甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第24题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

正确答案:查看最佳答案

第25题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

正确答案:查看最佳答案

第26题:按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用()。

A.过错责任原则

B.严格责任原则

C.无过错责任原则

D.惩罚性责任原则

正确答案:查看最佳答案

第27题:施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第28题:安装工程具备试车条件时，承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。

A.12

B.24

C.48

D.72

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第30题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第31题:施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第33题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。

第34题:可撤销的合同在撤销前，属于()合同。

A.有效

B.无效

C.既未成立也未生效

D.虽未成立但已生效

正确答案:查看最佳答案

第35题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程施工合同通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。

A.承包人

B.发包人

C.总工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第37题:设计合同履行过程中，()属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

正确答案:查看最佳答案

第38题:依据FIDIC《施工合同条件》规定，发包人选用奖励条款，需要在()中具体约定奖金的计算办法。

A.协议书

B.专用条件

C.通用条件

D.合同附件

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第40题:合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同()。

A.无效

B.变更

C.有效

D.终止

正确答案:查看最佳答案

第41题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第43题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是()。

A.按监理单位违约对待，追究其责任

B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

正确答案:查看最佳答案

第44题:设备采购合同履行过程中，由于包装防护不妥，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。

A.卖方

B.买方

C.运输方

D.买卖双方

正确答案:查看最佳答案

第45题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。

第46题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第47题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为()万元。

A.0

B.100

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。

A.投标文件中个别地方存在漏项

B.投标文件中提供了不完整的技术信息

C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第49题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第51题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第52题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第54题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第55题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第56题:经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第57题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

第59题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

第60题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第61题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第62题:评标委员会修正错误的原则是()

A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准

B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外

C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准

D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外

正确答案:查看最佳答案

第63题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第64题:按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。

A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B.48小时时发出异议通知书

C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

正确答案:查看最佳答案

第65题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第66题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第67题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第68题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第70题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第71题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第72题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。

A.发包人提交施工图审查的时间

B.承包人的设计范围

C.承包人提交设计文件的期限

D.承包人提交设计文件的数量

E.监理人签发图纸修改的期限

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第75题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案

第76题:《合同法》规定，下列经济合同属于无效()。

A.违反法律的合同

B.欺诈.胁迫订立的合同

C.恶意串通订立的合同

D.乘人之危订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第77题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第78题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第79题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。