节选部分<<2022版四川省成都二级注册建造师在线考核考试题型>>题型

人生就是一个上上下下喜喜悲悲的过程，这样的人生才叫丰富与多姿，失败一次并不可怕，只要我们能从中找到成功的奥秘和努力的勇气。经过上述讨论，对个人而言，"2022版四川省成都二级注册建造师在线考核考试题型"不仅仅是一个重大的建筑考试，还可能会改变一个人的人生。易卜生曾经说过，伟大的事业，需要决心，能力，组织和责任感。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 经过上述讨论，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们找题吧！

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。

第1题:关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

正确答案:查看最佳答案

第2题:某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。

A.一般保证承担保证责任

B.连带责任保证承担保证责任

C.部分连带责任保证承担保证责任

D.由双方认定的第三方确定保证责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

第3题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。因此，地方标准中也存在强制性条文，C选项错误。

第4题:甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后，乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当撤销诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解达成协议，人民法院应当制作调解书。调解书应当写明诉讼请求.案件的事实和调解结果。调解书由审判员.书记员署名，加盖人民法院印章，送达双方当事人。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。

第5题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。

第6题:根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。

A.建设.施工.监理

B.设计.施工.监理

C.建设.设计.施工

D.建设.设计.监理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186

第7题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物损毁.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第8题:对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%～2%，但()没有免赔额。

A.人身伤害

B.搬运损失

C.抢劫受损

D.意外损害

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让()

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，()经保险人同意继续承保后，依法转让合同。B错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄.身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确，保险是一种受法律保护的分散危险.消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，()包括发生与否的不确定性.发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，()投保人.被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。

第10题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。

A.按首席仲裁员的意见

B.提请仲裁委员会主任

C.提请仲裁委员会

D.按多数仲裁员的意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决，合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。所以当仲裁庭产生两种不同的意见时，裁决应当首先按多数仲裁员的意见作出。

第11题:在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集.整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

第12题:建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归()。

A.建设单位和设计单位共同所有

B.设计单位和甲设计师共同所有

C.建设单位和甲设计师共同所有

D.建设单位独自所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权的种类.保护和侵权责任。该设计图纸对于建设单位和设计单位而言，属于委托作品，建设单位是委托人，设计单位是受托人，如果双方合同未作明确约定，著作权属于受托人，即设计单位所有。图纸由甲设计师完成，属于职务作品，但这一职务作品属于“主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其它组织承担责任的工程设计图，所以甲设计师只享有署名权，著作权的其他权利由法人或其它组织享有，由设计单位和甲设计师共同所有。

第13题:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其资质条件，划分为不同的资质等级，其中()不是所要求的资质条件。

A.注册资本

B.专业技术人员

C.规模大小

D.已完成的建筑工程业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级。C项不是所要求的资质条件。

第14题:根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正应当承担的行政处罚是()。

A.警告

B.责令停产停业

C.吊销营业执照

D.罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任

第15题:当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.仲裁机构所在地

D.标的物所有在

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。

第16题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。P137

第17题:某工程设计文件需要作重大修改，则()。

A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用

B.设计单位可直接进行修改

C.应由建设单位报原审批机关批准

D.须开专家论证会后，设计单位方可修改

正确答案:查看最佳答案

第18题:保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。

A.最低

B.实际损失

C.损失后评估

D.最高

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为()

A.5

B.20

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:子招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

第20题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人既约定违约金，又约定定金的，()一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金，双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

第21题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标方安全防护.文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。

第22题:某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。

A.国务院发展计划部门

B.该省级发展计划部门

C.该省人民政府

D.该省建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此本题应选C。

第23题:关于表见代理的错误说法是()。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理

C.表见代理发生时，被代理人不用承担责任

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权，是表见代理的前提

正确答案:查看最佳答案

参考解析:表见代理是指行为人虽无权代理(此处的无权代理不是狭义的无权代理)，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。所以被代理人应先承担责任后，可以向无权代理人追偿。

第24题:以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。

A.行业协会的综合信用评价

B.行业协会协助政府部门的综合信用评价

C.政府对市场主体的守法诚信评价

D.社会中介信用机构的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据《行政处罚法》，下列选项属于行政处罚的是()。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第26题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

A.3

B.5

C.7

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第27题:关于仲裁协议的说法，正确的是()。

A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼

C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决

D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。

第28题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提出反诉

B.提出和解

C.提出管辖权争议

D.提出上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。

第29题:当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。

第30题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

第31题:某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起15日内履行工程竣工验收备案手续。

第32题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金，损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。因此A正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。因此B错误。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。因此C错误。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。因此D错误。

第33题:用于电力线路上的电气设备是()

A.金具

B.集箱

C.断路器

D.叶栅

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:《中华人民共和国电力法》变压器.电容器.电抗器.断路器.隔离开关.避雷器.互感器.熔断器等，属于电力线路上的电气设备。3.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。A.确定电源电线的位置及线路走向B.绘制施工机械平面布置图C.制定电气防火措施D.进行负荷计算答案:B解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所.配电室.总配电箱.分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量.导线截面积和电器的类型.规格;绘制电气平面图.立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。

第34题:关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。所以A错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。所以C错误。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。所以D错误

第35题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。所以A错误。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。所以C错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。所以D错误。

第36题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()

A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P84

第37题:根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。

A.21点至次日6点

B.22点至次日8点

C.21点至次日8点

D.22点至次日6点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时间段，P168

第38题:(1)某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，合同无效:一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律.行政法规的强制性规定。P121

第39题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第40题:因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按()。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业，应当申请重新核定建筑业企业资质等级，其资质等级应按实际达到的资质条件核定。

第41题:在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物由()责令强制拆除。

A.安全管理部门

B.电力管理部门

C.施工管理部门

D.当地人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:在电力设施保护区施工作业的规定。在依法规划的电力设施保护区内修建建筑物.构筑物或者种植植物.堆放物品.危及电力设施安全的，由当地政府责令强制拆除.清除或砍伐。

第42题:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以()的罚款。

A.工程合同价款2%以上4%以下

B.50万元以上100万元以下

C.5000元以上10000元以下

D.工程合同价款0.5%以上1%以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察.设计.施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。

第43题:《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向()申请领取施工许可证。

A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门

B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门

C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门

D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

第44题:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。

A.6

B.48

C.12

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。

第45题:下列关于建设用地使用权的表述，正确的是()。

A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上

B.建设用地使用权既能存在国家所有的土地上，也可以存在于集体所有的土地上

C.建设用地使用权自公证时设立

D.建设用地使用权是无期限物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A对，B错，建设用地使用权是因建造建筑物.构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。C错，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。D错，建设用地使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

第46题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。

A.申请执行的期间为6个月

B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请执行的期间为两年。从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效日起计算。

第47题:公民甲与公民乙约定，乙借给甲5万元，利息2000元，乙将借款交给甲时先行扣除了利息。合同履行中发生争议，则下列说法正确的是()。

A.甲乙之间的借款合同为诺成合同

B.甲在还钱时按本金5万元还款

C.甲在还款时按照4.8万元本金还款

D.甲乙应签订书面借款合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查借款合同。金融机构借款合同属于诺成合同，自然人之间的借款合同则为实践合同，A错误。借款合同一般为要式合同，即要求架用书面形式，但自然人之间的借款除外，D错误。借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先扣除的，应当按照实际借款数额归还借款并计算利息，C正确，B错误。

第48题:下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是()。

A.落实制定安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效使用

C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

D.组织制定安全施工措施

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。

第50题:按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是()。

A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程

D.经济适用房工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备.材料等的采购，必须进行招标:①大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目。选项D属于关系社会公共利益的项目，必须进行招标。

第51题:关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是()。

A.供热与供冷系统为2年

B.给排水管道为5年

C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年

D.外墙面的防渗漏为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第52题:建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的，尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处()的罚款发。

A.3000元以上3万元以下

B.5000元以上5万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.10万元以上20万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款:①发现文物隐匿不报或者拒不上交的;②未按照规定移交拣选文物的。

第53题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故

C.串通投票罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。

第55题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。选项B，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项C，没有此项规定，对于转让抵押物，需要征得抵押权人的同意;选项D，不可以单独转让。

第56题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，招标人不得规定最低投标限价。B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范.工程量计算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。D正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。P78

第57题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时.如实地向负责安全生产监督管理的部门.建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。P244

第58题:关于租赁合同法律特征的表述中，不正确的是()。

A.租赁合同是诺成合同

B.租赁合同是双务合同

C.租赁合同是有偿合同

D.租赁合同是转移租赁物所有权的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是租赁合同的法律特征。租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务.有偿合同。

第59题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%

C.招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为34个月

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清.说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清.说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清.说明，不得接受投标人主动提出的澄清.说明。

第61题:(1)根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有()。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.劳动者严重违反用人单位的规章制度

C.在规定的医疗期内职工患病

D.女职工在哺乳期内

E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有:严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(2)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(3)因《劳动合同》第26条第

第62题:建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。

A.立项

B.竣工

C.设计

D.施工

E.投产使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声.废气.废水.固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。

第63题:依据我国《招标投标法》，下列项目中()必须经过招标才能进行。

A.铁路.公路.机场.港口等工程建设项目

B.能源.交通运输.邮电通信等大型基础设施

C.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的

D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

E.世行贷款的污水处理厂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。对于施工中采用专利或者专有技术的和施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质的等级符合工程要求的，按照规定则可以不进行施工招标。P75。

第64题:下列情形能够引发合同之债的有()。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。选项B.C.D，均为侵权之债。

第65题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，()用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:在试用期间被证明不符合录用条件的;()(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，()在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第66题:下列分包合同无效的有()。

A.承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业

B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业

C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业

D.分包人承包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业

E.承包人承包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

第67题:甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后，双方另行达成补充协议，又约定合同纠纷由A仲裁委员会裁决。施工中双方因工程质量引发纠纷，甲认为诉讼管辖约定无效，向仲裁委员会申请仲裁。但乙认为双方既约定诉讼又约定仲裁的，仲裁协议无效。则，乙对仲裁协议效力的异议，根据《仲裁法》规定其应当在()。

A.仲裁庭首次开庭前向a仲裁委员会提出

B.仲裁庭首次开庭前向仲裁协议签订地的中级法院提出

C.仲裁裁决作出前向a仲裁委员会提出

D.仲裁裁决作出前向仲裁委员会所在地中级法院提出

E.仲裁庭首次开庭前向仲裁委员会所在地的中级法院提出

正确答案:查看最佳答案

第68题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()

A.建造师的业绩

B.建造师的自我评价

C.建造师的良好行为

D.建造师的基本情况

E.建造师的不良行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。

第69题:代理的种类有()。

A.委托代理

B.邀请代理

C.约定代理

D.法定代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。

第70题:关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经施工企业授权管理施工项目

C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构

D.项目经理是施工企业的内部岗位

E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。

第71题:建设单位的安全责任包括()

A.向施工单位提供地下管线资料

B.依法履行合同

C.提供安全生产费用

D.不推销劣质材料设备

E.对分包单位安全生产全面负责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。

第72题:(1)依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有()

A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择

B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，事宜招标但不宜公开招标

E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是下列情形的，可以邀请招标:技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。P75

第73题:《民法通则》规定，有()的情形，委托代理终止。

A.被代理人死亡

B.代理人丧失民事行为能力

C.作为被代理人或者代理人的法人终止

D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托

E.代理期间届满或者代理事务完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设工程代理行为的终止。《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。

第74题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()

A.评标委员会的成员人数为5人以上单数

B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处

E.评标委员会由招标代理机构负责组建

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第75题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中，正确的有()。

A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力

B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力

C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理

D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记

E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

第76题:下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有()

A.审查安全技术措施或专项施工方案

B.编制安全技术措施或专项施工方案

C.对施工现场的安全生产负总则

D.对施工安全事故隐患提出整改要求

E.出现安全事故，负责成立事故调查组

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括:对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。P246-247

第77题:公民的监督权包括()

A.控告权

B.建议权

C.申诉权

D.起诉权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公民的监督权包括建议权.检举控告权.申诉权。起诉权为诉讼权利。

第78题:债的产生根据有()。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

E.支付价款

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.