河南省监理工程师模拟习题
节选部分<<河南省监理工程师模拟习题>>题型
那么多人搜索"河南省监理工程师模拟习题",日本谚语曾经说过,不幸可能成为通向幸福的桥梁。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此,学习是学习者态度的函数,而不是复习遍数的函数。不管你觉得这个建筑考试难不难,对于你来说都是百分来对待那开始我们做题吧!最后的祝福:考试即将来临,或许你有些焦急紧张,或许有些不安担心,或许正在为一道数学题而绞尽脑汁,或许我帮不上什么忙,就祝你考试顺利吧!~用平常心对待,问心无愧,尽力就好!~加油!~
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,拟建工程范围还没有完全界定,承包商的投标价作为合同的目标成本,此时应选用()条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确,甚至以目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。
第1题:建设工程数据库对建设工程目标确定的作用,在很大程度上取决于()。
A.数据库的结构
B.数据库中数据的详细程度
C.数据库中分类与编码体系的合理性
D.数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列属于施工准备阶段建设监理工作的主要内容的是()。
A.在单位工程开工前检查施工单位的复测材料
B.监督材料采购合同的实施
C.制定材料.设备采购计划
D.对施工测量.放样等进行检查
正确答案:查看最佳答案
第3题:某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务,在建设工程施工阶段,监理单位应收集的信息是()。
A.工程材料.构配件.设备质量证明资料及现场测试报告
B.建设单位前期准备和项目审批完成情况
C.当地施工单位管理水平.质量保证体系等
D.产品预计进入市场后的市场占有率.社会需求量等
正确答案:查看最佳答案
第4题:下列选项中,监理工程师应与质量或安全事故责任主体承担连带责任的是()。
A.违章指挥或发出错误指令,引起安全事故的
B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工的
C.施工单位拒不整改时,未及时向有关主管部门报告
D.未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理
正确答案:查看最佳答案
第5题:纳税地点不在市区.县城.镇的企业,其综合税率为()。
A.3.41%
B.3.35%
C.3.28%
D.3.22%
正确答案:查看最佳答案
第6题:在施工阶段,监理工程师在项目监理机构中所占比例一般为()。
A.10%~20%
B.20%~30%
C.30%~60%
D.60%~90%
正确答案:查看最佳答案
第7题:工程监理单位接受建设单位委托提供工程勘察设计阶段其他相关服务时,工程监理单位可协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审,对工程设计成果进行评审时首先需要做的是()。
A.根据设计成果特点,确定相应的专家人选
B.事先建立评审制度和程序,并编制设计成果评审计划,列出预评审的设计成果清单
C.邀请专家参与评审,并提供专家所需评审的设计成果资料.建设单位的需求及相关部门的规定等
D.组织相关专家对设计成果评审会议,收集各专家的评审意见
正确答案:查看最佳答案
第8题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第9题:下列内容中,不属于建设程序中生产准备阶段的工作是()。
A.组织设备.材料订货
B.招聘和培训生产人员
C.进行工具.器具.备品备件的制造或订货
D.组织生产人员参加设备安装.调试.工程验收
正确答案:查看最佳答案
第10题:实行项目法人责任制的工程项目中,下列属于项目法人单位项目总经理的职权是()。
A.筹措建设资金
B.审核上报项目初步设计和概算文件
C.提出项目开工报告
D.编制项目财务预算.决算
正确答案:查看最佳答案
第11题:建设工程在可调价格合同条件下,发生了一起通货膨胀风险事件,则()。
A.业主不存在风险
B.业主的风险很大
C.承包商的风险很大
D.承包商不存在风险
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第13题:生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试的人员,其工资.工资性补贴等费用应从()中支付。
A.建筑安装工程费
B.设备工器具购置费
C.建设单位管理费
D.生产准备费
正确答案:查看最佳答案
第14题:总监理工程师对外应向()负责。
A.业主
B.监理单位
C.项目
D.承包单位
正确答案:查看最佳答案
第15题:采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是()。
A.确定百分比的数值
B.确定工程规模大小
C.确定监理工作范围
D.确定计算监理费的基数
正确答案:查看最佳答案
第16题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第17题:加强对员工的职业道德教育属于监理企业()的内容。
A.组织管理制度
B.人事管理制度
C.劳动合同制度
D.经营管理制度
正确答案:查看最佳答案
第18题:()是指单位时间内投入的建设工程资金的数量。
A.工程建设强度
B.工程建设工期
C.工程建设投资
D.建设工程复杂程度
正确答案:查看最佳答案
第19题:《建设工程监理规范》规定,监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经()审核批准。
A.总监理工程师
B.总监理工程师授权的专业监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.建设单位负责人
正确答案:查看最佳答案
第20题:投资控制的比较不包括()。
A.投资目标分解值与施工图预算值的比较
B.投资目标分解值与概算值的比较
C.概算值与施工图预算值的比较
D.合同价与实际投资的比较
正确答案:查看最佳答案
第21题:在采用非代理型CM模式时,为了促使CM单位加强费用控制工作,业主往往要求在合同中预先确定()。
A.风险费
B.固定总价
C.保证最大价格
D.保证最低价格
正确答案:查看最佳答案
第22题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用投资补助方式的政府投资工程,政府需要审批()。
A.资金申请报告
B.开工报告和施工图预算
C.初步设计和概算
D.项目建议书和开工报告
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设工程项目管理服务合同属于()
A.委托合同
B.承揽合同
C.技术合同
D.建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列属于平行承发包模式的缺点的是()。
A.工程造价控制难度大
B.不利于缩短工期
C.不利于控制质量
D.不利于建设单位在更广的范围内选择施工单位
正确答案:查看最佳答案
第25题:从监理单位的角度,建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在()收集。
A.设计阶段
B.施工招标阶段
C.施工准备期
D.施工实施期
正确答案:查看最佳答案
第26题:下列有关流程图法的表述正确的是()。
A.流程图法能显示发生问题的损失值
B.运用流程图分析,工程项目管理人员可以明确地发现建设工程所面临的风险
C.流程图法能显示发生问题的损失发生概率
D.流程图法能显示发生问题的损失值,但无法显示发生问题的损失发生概率
正确答案:查看最佳答案
第27题:采用专家调查法进行建设工程风险识别时,对专家发表的意见要由()加以归纳分类.整理分析。
A.最为权威的专家
B.建设单位负责人
C.总监理工程师
D.风险管理人员
正确答案:查看最佳答案
第28题:建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向,确保基本质量目标的实现,并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用,这表明对建设工程质量应进行()控制。
A.前馈
B.系统
C.全过程
D.全方位
正确答案:查看最佳答案
第29题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第30题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第31题:每一项监理工作的具体目标都应确定,完成的时间也应有明确的限定,从而能通过书面资料对建设工程监理工作及其效果进行检查和考核,这是监理工作()的体现。
A.工作的时序性
B.职责分工的严密性
C.完成目标的准确性
D.工作目标的确定性
正确答案:查看最佳答案
第32题:在风险事件发生后,风险管理的目标是()。
A.使潜在损失最小
B.减少忧虑价值
C.使实际损失最小
D.选择最佳的风险对策组合
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列工程项目中,必须实行监理的是()
A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目
B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目
C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目
D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目
正确答案:查看最佳答案
第34题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。
A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:预付款担保采用银行保函形式,担保期限自预付款支付给承包人起,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第35题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审,内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中,施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第36题:检查承包单位投入工程项目的人力.材料.主要设备及其使用.运行状况,并做好检查记录,是()的职责。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.监理员
正确答案:查看最佳答案
第37题:矩阵制组织形式的缺点是()。
A.缺乏机动性和适应性
B.不利于处理复杂问题
C.协调工作量较大
D.权利不以合理分配
正确答案:查看最佳答案
第38题:注册监理工程师未执行法律.法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业()个月以上()年以下。
A.5,2
B.3.2
C.5,1
D.3,1
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程监理投标文件的核心是()。
A.施工组织设计
B.监理大纲
C.监理规划
D.监理实施细则
正确答案:查看最佳答案
第40题:以下财务评价指标中不属于静态评价指标的是()。
A.投资回收期
B.利息备付率
C.偿债备付率
D.项目投资财务净现值
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第42题:关于建设工程风险的损失控制对策的说法,正确的是()。
A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展
B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率
C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价
D.制定损失控制措施只需考虑其付出的费用代价
正确答案:查看最佳答案
第43题:确定清单项目综合单价的重要依据是(),在编制的工程量清单中必须对其进行准确和全面的描述。
A.项目编码
B.项目名称
C.计量单位
D.项目特征
正确答案:查看最佳答案
第44题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是()。
A.乙.丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
B.乙.丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙.丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319--2013),以下各项中,属于附录中“A类表”的是()。
A.通用表
B.施工单位报审用表
C.工程监理单位用表
D.施工单位报验用表
正确答案:查看最佳答案
第46题:项目最终决策文件是()。
A.项目建议书
B.批准的项目建议书
C.可行性研究报告
D.批准的可行性研究报告
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第48题:注册监理工程师从事执业活动,由()接受委托并统一收费。
A.监理单位
B.所在单位
C.注册机构
D.发证机关
正确答案:查看最佳答案
第49题:监理单位如对于某类工程的工期很有信心,可作出对招标人有利的保证,靠此吸引招标人的注意,同时向招标人提出保证措施和惩罚性条款,确保承诺的可实施性,这体现了常用投标策略中()的策略。
A.以投标报价取胜
B.以信誉和口碑取胜
C.以缩短工期等承诺取胜
D.适应长远发展的策略
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外,建设工程目标分解应遵循以下原则:()。
A.能分能合
B.按工程部位分解
C.统一分解的层次
D.区别对待,有粗有细
E.有可靠的数据来源
正确答案:查看最佳答案
第51题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。
A.结构学
B.协调学
C.行为学
D.管理学
E.设计学
正确答案:查看最佳答案
第52题:在下列风险中,相互之间存在一定联系的是()。
A.政治风险
B.社会风险
C.经济风险
D.自然风险
E.技术风险
正确答案:查看最佳答案
第53题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第54题:《建筑法》调整的行为是()。
A.各类房屋建筑的建造
B.各类房屋建筑附属设施的建造
C.线路.管道的安装活动
D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动
E.与房屋建筑配套的设备安装活动
正确答案:查看最佳答案
第55题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
第56题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第57题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第58题:PARTNERING协议需要建设工程的()共同签署。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.咨询单位
E.主管单位
正确答案:查看最佳答案
第59题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第60题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第61题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。
A.建立非基金储备
B.从现金净收入中支出
C.保险
D.自我保险
E.母公司保险
正确答案:查看最佳答案
第62题:在风险管理理论中,将风险因素分为()。
A.自然风险因素
B.主观风险因素
C.道德风险因素
D.心理风险因素
E.生理风险因素
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第64题:建设工程数据库对建设工程()阶段的目标确定具有重要作用。
A.项目决策
B.方案设计
C.初步设计
D.施工招标
E.施工
正确答案:查看最佳答案
第65题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。
A.承包商将合同责任和风险转移给业主
B.业主将合同责任和风险转移给承包商
C.承包商进行合同转让或工程分包
D.第三方担保
E.抵押担保
正确答案:查看最佳答案
第66题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第67题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。
A.避免损失的发生
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.使损失后果减少到零
E.遏制损失的进一步发展
正确答案:查看最佳答案
第68题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第69题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体,包括()。
A.县级以上建设主管部门
B.建设单位
C.勘察.设计单位
D.施工单位
E.工程监理单位
正确答案:查看最佳答案
第70题:在下列内容中,()是建设工程信息管理工作的原则。
A.有效性
B.定量化
C.时效性
D.惟一性
E.灵活性
正确答案:查看最佳答案
第71题:CM模式主要适用于以下情况:()。
A.投资因素最为重要的建设工程
B.进度因素最为重要的建设工程
C.质量因素最为重要的建设工程
D.设计变更可能性较大的建设工程
E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第73题:在下列关于PROJECTCONTROLLING的表述中,正确的有:PROJECTCONTROLLING模式是()。
A.适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的
B.工程咨询和信息技术相结合的产物
C.反映了建设项目管理向全过程.全方位服务发展的新趋势
D.反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势
E.反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势
正确答案:查看最佳答案
第74题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第75题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第76题:在下列内容中,属于监理工程师职业道德的是()。
A.维护国家的荣誉和利益,按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业
B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操
C.具有科学的工作态度
D.不以个人名义承揽监理业务
E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
正确答案:查看最佳答案
第77题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。
A.更准确地认识风险
B.降低风险发生的概率
C.建立最终风险清单
D.保证目标规划的合理性和计划的可行性
E.合理选择风险对策,形成最佳风险对策组合
正确答案:查看最佳答案
第78题:质量控制目标包括()。
A.设计质量控制目标
B.材料质量控制目标
C.设备质量控制目标
D.土建施工工程质量控制目标
E.设备制造质量控制目标
正确答案:查看最佳答案
第79题:在实践中,建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为()。
A.在投资目标分解的各个层次上,实际投资均不超过计划投资
B.在投资目标分解的较低层次上,实际投资在少数情况下超过计划投资,但在投资目标分解的较高层次上,实际投资不超过计划投资
C.在投资目标分解的较高层次上,实际投资超过计划投资,但在投资目标分解的较低层次上,实际投资均不超过计划投资
D.实际总投资超过计划总投资,但在投资目标分解的各个层次上,都未出现实际投资超过计划投资的情
E.实际总投资未超过计划总投资,但在投资目标分解的各个层次上,都出现实际投资超过计划投资的情
正确答案:查看最佳答案
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=11952