节选部分<<2022版最新山东省二级注册建造师考核真题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是()

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点.和方式

D.当事人的名称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。P106

第1题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故属于工程重大安全事故罪。

第2题:甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。P300

第3题:甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()

A.原合同已经终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同主体签订人没有变更。

第4题:建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证

D.建设工程施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

第5题:某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同，则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除()之外的文件。

A.生产厂家的制作许可证

B.出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证.产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

第6题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债，是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。

第7题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由请求解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

第8题:仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是仲裁裁决。裁决书自作出之日起发生法律效力。仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼，当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。

第9题:关于招标方式的说法，正确的是()。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围.招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.

第10题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物损毁.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

第12题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是()。

A.此案应由中级人民法院管辖

B.此案应由赵某住所地人民法院管辖

C.此案应由周某住所地人民法院管辖

D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。

第13题:当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以()

A.提出上诉

B.提起再审

C.申请复议一次

D.不予执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。

第14题:对于依法必须进行招标的工程建设项目，排名视为第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.与招标代理机构串通

B.提供虚假资质证明

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.向评标委员会成员行贿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第15题:下列各项中，可以进行仲裁的纠纷是()。

A.监护纠纷

B.婚姻纠纷

C.继承纠纷

D.劳动纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》第3条规定，不能仲裁的纠纷包括:(1)婚姻.收养.监护.抚养.继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。故只有D项可以进行仲裁。

第16题:关于民事诉讼证据证明力，说法正确的是()。

A.视听资料的证明力大于档案

B.证人证言的证明力大于勘验笔录

C.书证的证明力大于物证

D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证

正确答案:查看最佳答案

第17题:在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是财产保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

第18题:根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利利法人和特别法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。

第19题:诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其()的制度。

A.起诉权

B.胜诉权

C.申诉权

D.请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度。

第20题:根据《建筑业企业资质管理规定》，不属于建筑业企业资质序列的是()。

A.工程总承包

B.施工总承包

C.专业承包

D.施工劳务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和施工劳务三个序列。

第21题:根据《招标招标法》的相关规定，当投标人少于()个人的情况下，招标人应当依法重新招标。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前.将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

第22题:根据《绿色实施导则》，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，应就地取材，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。

第23题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。

第24题:下列关于施工企业进行安全生产教育培训的说法，符合法律规定的是()。

A.仅要求作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训

B.作业人员如培训不合格，由本人签署保证下次培训合格的承诺后，方可上岗

C.新员工上岗前应当接受安全生产教育培训

D.特种作业人员只要经过安全作业培训即可上岗

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查作业人员的安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》规定:"施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。"所以还应对管理人员进行培训，A错误。安全生产教育培训不合格，根本不能上岗，B也错误。特种作业人员必须按照国家.有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业，D错误。

第25题:某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不承担保修责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第26题:工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。

A.24小时

B.48小时

C.3天

D.5天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。

第27题:按照《劳动合同法》，()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬

C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;

D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。

第28题:·下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。

第29题:关于担任人民调解员的基本条件，正确的是()。

A.具有中级以上职称

B.自然人

C.热心人民调解工作

D.具有大学本科学历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是:公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平;(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。

第30题:根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区扬尘高度应当小于()。

A.2米

B.1.5米

C.1米

D.0.5米

正确答案:查看最佳答案

参考解析:土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5M，不扩散到场区外。

第31题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

第32题:下列关于建设单位质量责任和义务的表述，错误的是()。

A.建设单位不得将建设工程肢解发包

B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.建设单位不得任意压缩合同工期

D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。

第33题:按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是()。

A.2014年8月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

B.2015年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C.2015年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2014年7月，建设单位付清了所有的工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼时效最后6个月，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始，即2013年11月1日起算，A事件发生在时效前18个月，不适用中止，B正确，C事件不属于“其他障碍不能行使请求权”，D事件属于中断。

第34题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。P137

第35题:注册建造师未执行法律.法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。

A.1个月～2个月

B.2个月～3个月

C.3个月～1年

D.1年～5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册执业人员未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第36题:关于财产保险合同的说法，正确的是()

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A在财产保险合同，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同；B说的是人身保险合同；D可以不是同一人

第37题:某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理包括委托代理.法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。故选项A正确。

第38题:某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲.乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第39题:无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的()的义务。

A.合理费用及直接损失

B.一切费用及直接损失

C.合理费用及间接损失

D.一切费用及间接损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。

第40题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地登记机构办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生效力；选项C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理，参见教材P18

第41题:下列关于建设用地使用权的表述，正确的是()。

A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上

B.建设用地使用权既能存在国家所有的土地上，也可以存在于集体所有的土地上

C.建设用地使用权自公证时设立

D.建设用地使用权是无期限物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A对，B错，建设用地使用权是因建造建筑物.构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。C错，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。D错，建设用地使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

第42题:下列民事行为属于代理的是()。

A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴

B.乙雇佣李四为其修缮房屋

C.丙委托中介为其征婚

D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。

第43题:根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》，诚信典型和连续()年无不良信用记录的行政相对人办理行政许可过程中，能够享受“绿色通道”和“容缺受理“等便利服务措施。

A.3

B.2

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发[2016]33号)中规定，在办理行政许可过程中，对诚信典型和连续3年无不良信用记录的行政相对人，可根据实际情况实施“绿色通道”和“容缺受理”等便利服务措施。P104

第44题:甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其不用具备()条件。

A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.已经为承包工程投保建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。

第45题:关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月5日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月5日

D.由于发包人原因无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第46题:某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于()。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一些

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的"以上"包括本数，所称"以下"不包括本数。

第47题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询

C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。

第48题:关于物权的说法，正确的是()

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，小明把他的房子抵押给我，我是担保物权人，小明是所有权人，不是同一人；B用益物权是对他人的财产享有的物权；D签订不动产买卖合同，并不设立物权，必须依法登记。

第49题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。P255

第50题:根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.直接责任人

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。

第51题:下列属于行政处罚行为的是()。

A.拘役

B.罚金

C.撤职

D.没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定，行政处罚的种类包括:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选D。拘役.罚金属于刑罚;行政拘留.罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分

第52题:根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，(:)制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第53题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P123

第54题:(1)根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料.建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A错误；监理单位总监理工程师应当按照法律法规.有关技术标准.设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。B正确；未经监理工程师签字，建筑材料.构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C错误；监理工作的主要依据是:有关法律法规，如《建筑法》.《合同法》.《质量条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件；(4)建设工程承包合同。D错误。P285

第55题:甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为()万元。

A.10

B.30

C.50

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第56题:()不属于知识产权的基本特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.地域性

C.时间性

D.唯一性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:知识产权的基本特征包括:具有人身权和财产权的双重性质.地域性.时间性和专有性(独占性或排他性)。

第57题:甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则()。

A.甲公司负主要责任

B.乙公司负主要责任

C.乙公司负全部责任

D.监理公司负主要责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。本题中乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，应当由乙公司承担主要责任。

第58题:依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供的

C.采购人自行建设.生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目:①涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的。②属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的。③施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的④施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求⑤在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的⑥法律，行政法规规定的其他情形。参见教材P74

第59题:某建筑企业的劳动争议调解委员会应由()组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表

B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C.企业的职工代表和企业代表

D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(二)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的；(三)违反法律.行政法规强制性规定的。P132

第61题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。

A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类

B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。

C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告

D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。

第62题:某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。P285

第63题:·对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。

A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权

B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。

第64题:专利权的保护对象包括()。

A.文字作品

B.发明

C.建筑作品

D.实用新型

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权常见的种类。专利权的保护对象包括发明.实用新型和外观设计。

第65题:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。

A.总承包单位单独向建设单位承担责任

B.分包单位单独向建设单位承担责任

C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任

E.分包单位向总承包单位承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第66题:(1)依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有()

A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择

B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，事宜招标但不宜公开招标

E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是下列情形的，可以邀请招标:技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。P75

第67题:安全生产中从业人员的权利包括()。

A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施

B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评.检举.控告

C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

D.接受安全生产教育培训

E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括:(1)批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;(7)依靠公会维权和被派遣劳动者的权利。A项属于施工安全生产的知情权和建议权，B属于批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。

第68题:我国法的形式主要包括宪法.法律.行政法规.地方性法规.行政规章等。下列属于法律的有()

A.《建筑法》

B.《标准化法》

C.《安全生产许可证条例》

D.《安全生产法》

E.《建筑业安全卫生公约》

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《社会保险法》第二条规定，国家建立基本养老保险.基本医疗保险.工伤保险失业保险.生育保险等社会保险制度，保障公民在年老.疾病.工伤.失业.生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

第70题:根据《产品质量法》，生产者不得()

A.生产国家命令淘汰的产品

B.伪造或者占用他人的厂名

C.对产品使用性能瑕疵作出说明

D.伪造或者冒用认证标志等质量标志

E.以不合格产品冒充合格产品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品

第71题:建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。

A.超越本单位资质等级承揽工程

B.中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚

C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿

D.与建设单位经常发生合同履约纠纷

E.因工资纠纷被员工投诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，选项A.B.C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而，承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的.只要双方依法解决，不能作为不良行为记录记入其信用档案.因工资纠纷被员工投诉.并不等于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A.B.C正确。

第72题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。

A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任

B.负责上报施主生产安全事故

C.承担连带责任

D.自行完成主体结构的施工

E.自行完成各分却分项工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成，E项错误。

第73题:以下工程不需要申请施工许可证的有()。

A.某公园喷泉工程投资额38万元

B.某配电房建筑面积200平方米

C.已领取开工报告的污水处理工程

D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑

E.某省军区建的军事指挥用房

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。无需申领施工许可证的工程类型有如下五类:限额以下的小型工程(投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程)(选项A需要领取，选项B不需领取);抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑(选项D不需领取);军用房屋建筑(选项E不需领取);按规定领取施工报告的工程(选项C不需领取)。

第74题:甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。

A.电梯的瑕疵担保义务

B.权利瑕疵担保义务

C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务

D.受领标的物的义务

E.按照质量要求交付电梯的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人的主要义务1.按照合同约定交付标的物的义务2.转移标的物所有权的义务3.瑕疵担保义务。

第75题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担损失的包括()。

A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工.停工的损失

B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失

C.发包方中途变更设计造成的损失

D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失

E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，故选项A.B.D正确。

第76题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

第77题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。

第78题:下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。

A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式

B.当事人应当对自己的主张提供证据

C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证

D.仲裁庭不能自行收集证据

E.仲裁庭不能进行缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。

第79题:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批.核准部门审批.核准。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标公告

E.招标组织形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围.招标方式.招标组织形式应当报项目审批.核准部门审批.核准。