节选部分<<2026年最新青海省监理工程师质量投资进度控制考前练习题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

第1题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《标准设计施工总承包招标文件》工程缺陷期自()起计算。

A.工程施工验收合格日期

B.工程投入使用日期

C.工程实际竣工日期

D.工程正式移交日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程缺陷期自实际竣工日期起计算

第3题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据住建部工程质量安全手册(试行)》，以下关干钢筋连接，正确的是()。

A.焊接连接接头应在加工车间制作

B.预埋件钢筋埋弧焊T形接头外观检查合格后可予以验收

C.闪光对焊接头外观检查合格后可予以验收

D.直螺纹连接接头应进行力学性能检验

正确答案:查看最佳答案

第5题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。

A.承包人以书面形式通知工程师

B.发包人以书面形式通知承包人

C.承包人征得工程师同意

D.工程师征得承包人同意

正确答案:查看最佳答案

第7题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于投标资格审查方式的说法，正确的是()。

A.公开招标和邀请招标都采用资格预审

B.公开招标和邀请招标都采用资格后审

C.资格审查方式可由评标委员会确定

D.公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审的适用范围:具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目，多用于公开招标。资格后审的适用范围:潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目，多用于邀请招标。

第9题:按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()。

A.受限额限制

B.不超过中标的合同金额

C.不受限额限制

D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额

正确答案:查看最佳答案

第10题:中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在()后退还。

A.业主提交履约担保

B.投标有效期

C.撤销投标书

D.保证书退还

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列各项，不属于工程支付内容的是()。

A.预付款

B.定金

C.保留金

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第12题:以下关于可调总价合同说法错误的是()

A.可调总价合同又称变动总价合同

B.市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整

C.一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化不可以进行调整

D.市场价格变动等风险由业主承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调总价合同又称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。

第13题:根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金数额不得超过招标项目估算价的2%。

第14题:A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于()。

A.继续有效

B.因A公司已不存在而无效

C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效

D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效

正确答案:查看最佳答案

第15题:中标通知书()具有法律效力

A.对招标人和中标人均

B.只对招标人

C.只对投标人

D.对招标人和中标人均不

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列关于劳务分包的说法错误的是()。

A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源

B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任

C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划

D.劳务分包人不需要单独办理保险

正确答案:查看最佳答案

第17题:与直接询价方式选择材料供应商相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是()。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

第18题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

第19题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过()h的可以对合同价款进行相应的调整。

A.2

B.4

C.8

D.10

正确答案:查看最佳答案

第20题:某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

正确答案:查看最佳答案

第22题:在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以()。

A.视为撤回仲裁申请

B.视为无仲裁协议

C.缺席裁决

D.移交人民法院判决

正确答案:查看最佳答案

第23题:建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是()。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改

正确答案:查看最佳答案

第24题:将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是()。

A.控制措施作用于控制对象的时间

B.控制信息的来源

C.控制过程是否形成闭合回路

D.制定控制措施的出发点

正确答案:查看最佳答案

第25题:以下关于运输的相关规定描述错误的是()

A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用m3表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，

C.合同材料启运后48小时之内正式通知买方

D.合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的，卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用m3表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。如果合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的，卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方:如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品。则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

第26题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，涉及建筑节能效果的定型产品.预制构件，以及采用成套技术现场安装的工程，相关单位应提供型式检验报告。当无明确规定时，型式检验报告有效期不应超过()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第27题:按《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第28题:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾，属于合同评审的()

A.合法性，合规性评审

B.合理性，可行性评审

C.与产品或过程有关要求的评审

D.合同风险评估

正确答案:查看最佳答案

参考解析:与产品或过程有关要求的评审:保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。通过招投标方式订立合同的，合同内容还应当符合招标文件和中标人的投标文件的实质性要求和条件。

第29题:()综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。

A.综合评估法

B.价格折算法

C.最低价评标法

D.评分法

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在施工招标文件中列出()，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.危大工程专项施工方案

B.危大工程设计文件

C.危大工程监理细则

D.危大工程清单

正确答案:查看最佳答案

第31题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第32题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.建筑法

B.建设单位与施工单位签订的施工合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料标志方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第33题:市场经济中，绝大部分合同都是()。

A.有偿合同

B.无偿合同

C.单务合同

D.从合同

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于必须招标项目的说法，正确的是()。

A.必须招标的项目仅指施工项目

B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定

C.全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标

D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标

正确答案:查看最佳答案

第35题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。

A.投标人须知

B.招标公告

C.图纸

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第37题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

B.有法定代表人的签字和盖章

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.按照招标文件要求逐页签字

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是()。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查。设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

第40题:根据《标准施工合同》下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人责任引起的暂停施工情形包括:1、承包人违约引起的暂停施工2、由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工(选项A)3、承包人擅自暂停施工4、承包人其他原因引起的暂停施工5、专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。发包人责任引起的暂停施工情形包括:1、未履行合同规定的义务，包括自身未能尽到管理责任或源于第三者责任原因(选项D)2、不可抗力等发包人无法控制但应承担的风险(选项B、C)3、协调管理原因，避免发生施工干扰4、政府行政管理部门的指令。教材P86-87。

第41题:商业广告的内容符合要约规定的，视为()。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.新要约

正确答案:查看最佳答案

第42题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助()解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。

A.承包商

B.分包商

C.工程师

D.指定分包商

正确答案:查看最佳答案

第43题:在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。

A.若招标项目设有标底，开标时应当公布

B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价

C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件

正确答案:查看最佳答案

第46题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第48题:项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.专业检查

正确答案:查看最佳答案

第49题:建设工程施工合同履行中，对于因制造原因达不到验收要求的，设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，当设备是由承包人采购的，则由()。

A.承包人承担全部费用，工期不予顺延

B.发包人承担部分费用，工期不予顺延

C.发包人承担全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担部分费用，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

A.停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目

C.采用专有技术进行勘察.设计或施工的项目

D.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢结构工程，错误的是()。

A.高强度螺栓连接副的安装应符合设计和规范要求

B.高强度螺栓连接副的施拧顺序应符合设计和标准规定

C.高强度螺栓连接副的初拧复拧扭矩应符合设计和标准规定

D.高强度大六角头螺栓连接副终拧完成48h后应进行终拧扭矩检查

正确答案:查看最佳答案

第52题:施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延

B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延

C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于设计合同履行的说法，正确的是()。

A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费

B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费

C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金

D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金

正确答案:查看最佳答案

第54题:重新计算缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过()

A.2年

B.1年

C.3年

D.一年半

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新计算缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年

第55题:建设工程项目施工采用邀请招标方式的，应当按规定发布()。

A.邀请公告

B.招标公告

C.资格预审公告

D.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目施工采用公开招标方式的，应发布资格预审公告或招标公告；建设工程项目施工采用邀请招标方式的，发出投标邀请书即可。

第56题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。

第57题:FIDIC《施工合同条件》规定，设置缺陷通知期的目的是为了()。

A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准

B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工

C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求

D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务

正确答案:查看最佳答案

第58题:开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊.无法辨认，则应()。

A.在初评阶段予以淘汰

B.在详评阶段予以淘汰

C.作为无效投标，不再进入评标

D.返回投标人要求其修改后再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第59题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第60题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

第61题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()。

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工合同履行过程中，承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括()。

A.动力设备

B.输电线路

C.地下管道

D.人口密集区

正确答案:查看最佳答案

第63题:发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是()。

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

正确答案:查看最佳答案

第64题:委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收()的单位参加。

A.承担监理业务

B.有对外经营权

C.承担有关设计任务

D.承担有关施工任务

正确答案:查看最佳答案

第65题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第66题:根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申请。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人和勘察人共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供；位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。

第67题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第68题:某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()。

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

正确答案:查看最佳答案

第69题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A.工程总投资超过预期金额

B.因承包人原因导致工期延长

C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

正确答案:查看最佳答案

第70题:由于下列原因，承包商无权得到延长工期的是()

A.额外的或附加的

B.承包商违约引起的

C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等

D.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试,调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标,由此造成的损失应由()承担。

A.卖方

B.买方

C.买方委托的第三方

D.买方和卖方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和(或)出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和(或)造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于起重吊装施工，不正确的是()。

A.操作人员在作业前必须对工作环境进行全面了解

B.起重吊装应编制专项施工方案

C.起重机械进场使用前应进行检查，合格后方可使用

D.遇有六级以上大风停止作业后，可直接重新作业

正确答案:查看最佳答案

第73题:当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案:查看最佳答案

第74题:采用相关图分析法分析工程质量时，散布点形成从左至右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第75题:在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。

A.监理人的指示延误、错误

B.发包人提供的材料、设备延误

C.发包人原因未能按时发出开始工作通知

D.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于钢筋工程，正确的是()。

A.盘卷钢筋进场时已进行检验，调直后无需再次进行力学性能检验

B.盘卷钢筋调直后无需进行重量偏差检验，但需进行力学性能检验

C.受力钢筋的牌号.规格和数量应符合设计及规范要求

D.有抗震设防要求的箍筋弯折角度不应小于90°

正确答案:查看最佳答案

第77题:当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。

A.技术标准

B.专用条款

C.最新签署的纪要.协议

D.通用条款

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程施工评标中，投标人投标报价是否低于其成本，应当由()认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会发现报价明显低于其他投标报价的，应当要求投标人作出书面说明，投标人不能合理说明，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标。

第79题:施工合同履行中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()

A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求

B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸

C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单

D.中标通知书.工程报价单.投标书

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.负责合同的协调管理工作

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第81题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第82题:设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。

A.设计合同

B.设计监理委托合同

C.经批准的可行性研究报告及设计任务书

D.设计参考资料

E.规划部门批文

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于监理人的责任限度的表述，正确的是()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

C.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任

D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担连带责任

E.监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损失的赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。

A.基础完工后.脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

B.每搭设完6米至8米高度后

C.停用超过一个月，恢复使用前

D.遇有六级及以上大风.大雨.大雪.结冻地区解冻后，施工前

E.本层混凝土浇筑完成后

正确答案:查看最佳答案

第85题:设计合同履行过程中，施工图设计阶段的主要任务包括()。

A.建筑设计

B.结构设计

C.设备设计

D.专业设计的协调

E.方案设计

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于合同中格式条款的说法，正确的有()。

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工招标文件》，关于招标阶段组织现场踏勘的说法，正确的有()。

A.招标人应鼓励投标人自主完成现场踏勘

B.投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用

C.招标人应为任何原因导致投标人踏勘现场中所发生的人员伤亡负责

D.招标人踏勘现场时可以介绍工地情况，供投标人参考

E.招标人应在投标截止时间15日前组织现场踏勘

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人按招标文件规定的时间、地点统一组织投标人踏勘项目现场。投标人承担自己踏勘现场发生的费用。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。组织踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔式起重机有下列情况之一的，严禁安装和使用()。

A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力构件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损和塑性变形的

D.出厂年限超过20年的1250kN·m塔式起重机

E.安全装置失效的。

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列关于CM合同的说法正确的是()。

A.CM合同属于管理承包合同

B.分为代理型CM合同和风险型CM合同

C.代理型CM合同，CM承包商不承担项目的实施风险

D.风险型CM合同工程设计阶段CM承包商不得介入，为设计者提供建议

E.风险型CM合同部分设计完成后CM承包商即可选择分包商施工

正确答案:查看最佳答案

第90题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。

A.基础完工后脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

B.作业层上施加荷载前

C.每搭设完6米至8米高度后

D.达到设计高度后

E.遇有四级大风.大雨后

正确答案:查看最佳答案

第92题:以下属于质量数据波动偶然因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

第93题:《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.屋面防水工程

B.基础设施工程

C.房屋建筑的地基基础工程

D.房屋建筑的主体工程

E.设备安装和装修工程

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下属于施工升降机安全装置的有()。

A.防坠安全器

B.起重限制器

C.对重防松断绳保护装置

D.上下限位装置

E.安全锁

正确答案:查看最佳答案

第95题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工单位现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收标准

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，当卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方向卖方支付合同价格60%的货款时,卖方应提交的材料有()。

A.卖方出具的交货清单

B.买方签署的收货清单

C.制造商出具的出厂质量合格证

D.结清款支付函

E.合同价格100%金额的增值税发票

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应提交(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第97题:保险决策主要表现在()。

A.是否发生

B.是否投保

C.选择保险人

D.选择保险范围

E.索赔

正确答案:查看最佳答案

第98题:承担缔约过失责任的情形有()。

A.提供格式条款一方免除其责任

B.没有得到进口许可证而谎称已取得

C.违反缔约中的保密业务

D.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有

E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《合同法》的规定，下列合同转让行为无效的是()。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

正确答案:查看最佳答案

第100题:某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

正确答案:查看最佳答案

第101题:在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第102题:在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。

A.指明竣工日期

B.转移工程照管责任

C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日

D.作为办理竣工结算的依据

E.表明施工合同的终止

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第104题:按照我国《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有()。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有()。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。竣工试验通过后，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。

第106题:以下()属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据英国工程施工合同(ECC)文件，属于次要选项条款的有()。

A.测试和缺陷

B.保留金

C.争端和合同终止

D.所有权

E.工期延误赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:次要选项条款:履约保证；母公司担保；支付承包商预付款；承包商对其设计所承担的责任只限运用合理的技术和精心设计；多种货币；通货膨胀引起的价格调整；区段竣工；保留金；提前竣工奖金；工期延误赔偿费；功能欠佳赔偿费；法律的变化。核心条款:总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止。

第108题:在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括()。

A.火灾引起的电气装备的毁坏

B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏

E.气温变化造成精密仪表毁坏

正确答案:查看最佳答案

第109题:进行工程质量事故处理的主要依据有()。

A.相关的法律法规

B.工程建设惯例

C.质量事故的实况资料

D.有关合同及合同文件

E.有关的工程技术文件.资料.档案

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有()。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(三)监理人的指示监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定:(1)监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。由于监理人不是合同当事人，因此合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

第111题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第112题:对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如()，必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

正确答案:查看最佳答案

第113题:关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有()

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包人的收入规定为分包合同价格；分包人独立承担分包工程的实施风险，必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，承包人负责整个施工场地的管理工作；分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任。选项A、C是关于施工劳务分包的表述。

第114题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有()。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.解决施工人员分配问题

D.参加重要部位的隐蔽工程验收

E.对外商的设计资料的审查

正确答案:查看最佳答案

第115题:下列关于施工合同履行过程中竣工验收程序的说法中，正确的是()。

A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经业主签署意见

B.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28d内，组织勘察、设计、施工、监理等方面的专家组成验收组，制定验收方案

C.由发包人组织工程竣工验收

D.发包人在验收后l4d内给予认可或提出修改意见

E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28d内不组织验收，从第29天起，发包人承担工程保管及一切意外责任

正确答案:查看最佳答案

第116题:在FIDIC施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

A.实施工作说明书

B.变更工作实施的质量标准

C.提出工期顺延要求

D.提出变更费用要求

E.对进度计划作必要修改的建议

正确答案:查看最佳答案

第117题:现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。

A.定量计算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.理论换算法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第118题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第119题:建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有()。

A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用

C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计

D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包和劳务分包的主要区别表现为:1、专业分包规定为分包合同价格，劳务分包规定为劳务报酬；2、专业分包人独立承担分包工程的实施风险，必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不独立承担风险，不需单独办理保险和支付保险费用；3、专业分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，劳务分包人不需编制单独的施工组织设计，施工纳入承包人的组织管理之中；4、专业分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任；全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任。教材P103-104。