节选部分<<2025年浙江杭州二建法律法规，备考时间需要多久？>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列可以单独作为证据的是()。

A.存在有疑点的视听资料

B.未成年人所作的与其年龄和智力状况相当的证言

C.无正当理由未出庭作证的证人证言

D.无法与原件核对的复印件

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于合同形式的说法，正确的是()

A.当事人订立合同必须采用书面形式

B.以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.建设工程合同可采用口头形式

正确答案:查看最佳答案

第2题:在证据可能灭失的情况下，当事人可以向法院申请()。

A.先予执行

B.证据保全

C.强制执行

D.财产保全

正确答案:查看最佳答案

第3题:通过招标投标订立的建设工程施工合同，合同价应为()

A.评标价

B.投标报价

C.招标控制价

D.标底价

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于劳动争议调解的说法，正确的是()。

A.当事人申请劳动争议调解应当以书面形式申请

B.劳动争议调解程序只能应当事人申请启动

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成

D.企业劳动争议调解委员会主任应由双方推举的人员担任

正确答案:查看最佳答案

第5题:对于依法必须进行招标的工程建设项目，排名视为第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.与招标代理机构串通

B.提供虚假资质证明

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.向评标委员会成员行贿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第6题:关于工程建设企业标准的说法，正确的是()。

A.企业标准的技术要求应当高于强制性国家标准的相关要求

B.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称

C.国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度

D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

正确答案:查看最佳答案

第7题:关于建设工程质量保证金的说法，正确的是()。

A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金

B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

C.承包人不得以银行保函替代预留保证金

D.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人可以同时预留保证金

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予法人处理的是()。

A.撤销注册

B.处1万元以上3万元以下罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。继续教育不合格的不予注册。

第9题:合理工期要以()为基础。

A.工期定额

B.技术水平

C.合同约定工期

D.施工条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设单位相关的安全责任。合理工期要以工期定额为基础。

第10题:下列关于企业增值税的说法，正确的是()。

A.增值税是以商品和劳务在流转过程中产生的增值额作为征税对象而征收的一种流转税

B.在中华人民共和国境内销售不动产的个人无需缴纳增值税

C.增值税是以含税的销售额为计税依据的，增值税专用发票的开具都会分别注明商品的价格和增值税税额部分

D.一般纳税人会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以向主管税务机关办理登记

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列选项中，违反施工许可证制度的是()。

A.农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工

B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告

C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证

C.施工单位在开工前按照国家的有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申领施工许可证

D.依法通过竞争性谈判或者单一来源方式确定供应商的政府采购建设工程项目，无需申请办理施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于投标保证金说法正确的()。

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

第14题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过()年的，人民法院不予保护。

A.5

B.10

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。这就是说，权利人不知道或不能知道权利已被侵害，自权利被侵害之日起经过20年的，其权利也失去法律的强制性保护。

第15题:关于团体标准的说法，正确的是()。

A.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求

B.在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域制定团体标准必须利用自主创新技术

C.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准

D.团体标准对本团体成员单位强制适用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设标准的分类，选项分析:团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定具有国际领先水平的团体标准。国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿釆用。

第16题:关于建筑业企业资质的说法，正确的是()。

A.企业只能申请一项建筑业企业资质

B.企业申请建筑业企业资质的，应当提交纸质申请材料

C.企业资质证书有效期为5年

D.建筑业企业施工劳务资质采用审批制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业资质的法定条件和等级，选项分析:企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业申请建筑业企业资质，在资质许可机关的网站或审批平台提出申请事项，提交资金、专业技术人员、技术装备和已完成业绩等电子材料。《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制。

第17题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第18题:某工程施工合同约定2011年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()。

A.截止于2013年1月1日，承包商丧失诉讼权

B.2013年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

C.截止于2013年1月1日，承包商丧失胜诉权

D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼时效，选项分析:普通诉讼时效为3年，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则截止于2021年1月1日，承包商丧失胜诉权。

第19题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付()的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳动合同及劳动关系中违法行为应承担的法律责任。《劳动合同法》规定，用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

第20题:关于开标的说法，正确的是()。

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间.地点开标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，少于3个不得开标。B选项错误，对开标有异议，应当当场提出。C选项错误，开标应当由招标人主持。

第21题:某劳务分包现场施工人员150人，应配备项目专职安全生产管理人员不少于()。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人

正确答案:查看最佳答案

第22题:某工程已投保建筑工程一切险，保险期间，因夏季水位上升，施工单位编制的降水方案不当造成基坑部分坍塌,并导致保险标的危险程度显著增加。以下说法错误的是()。

A.被保险人应当及时通知保险人

B.保险人有权按照合同约定要求增加保费

C.保险人有权按照合同约定解除合同

D.被保险人有权要求保险人赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第23题:在保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是()。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保险概述，选项分析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。故“投保人”正确。

第24题:下列不可能是合同无效法律后果的是()。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损失

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无效合同，选项分析:返还财产；不能或没必要返还的，折价补偿；有过错的一方赔偿对方的损失；双方都有过错的，各自承担相应的赔偿责任。

第25题:下列关于法人的表述中，正确的是()。

A.法人可以自然产生

B.法人的名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号

C.法人的场所与法律管辖权无关

D.法人的民事责任由它的法定代表人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法人应当具备的条件，选项分析:A错误，法人依法成立。法人的设立目的和方式必须符合法律的规定。B正确，法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。C错误，法人的场所则是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。D错误，法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务，在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。法人的法定代表人是自然人。他依照法律或者法人组织章程的规定，代表法人行使职权。"

第26题:下列可以作为行政诉讼被告的是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.某市住房和城乡建设人民委员会

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.为职工办理了意外伤害保险

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入

D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让专利权

C.生产原料

D.公立幼儿园的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。担保方式有保证.抵押.质押.留置和定金。学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。

第29题:工程建设项目必须招标的范围不包括()。

A.施工单项合同估算价在人民币200万元

B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元

C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元

D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于效力待定合同的说法，正确的是()。

A.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施的代理行为效力待定

B.权利人有撤销的权利

C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

D.无权处分人与相对人订立的合同效力待定

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于借款合同利息的说法，正确的是()

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

C.借款人提前返还借款利息的，应当按照借款合同约定的期间支付利息

D.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是借款合同的法律规定，选项分析:借款的利息不得预先在本金中扣除。借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

第32题:某施工合同中约定设备电施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买基品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建筑法》第25条第2款的规定，按照合同约定，建筑材料.建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料.建筑构配件和设备或者指定生产厂.供应商。故应选D项。

第33题:某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是()。

A.发包方

B.总承包商

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《合同法》，法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的，合同解除的时间是()。

A.解除方发表解除声明时

B.解除通知到达对方时

C.递交解除批准、登记申请时

D.批准、登记手续办理完毕时

正确答案:查看最佳答案

第35题:经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的说法正确的是()

A.属于在投标有效期内撤回投标文件

B.属于放弃中标

C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标

D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于联合体投标的说法正确的是()

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《合同法》，不会产生缔约过失责任的情形是()。

A.被依法撤销的合同

B.未成立的合同

C.有效合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

第38题:力争再利用和回收率达到30%()。

A.碎石类建筑垃圾

B.建筑物拆除产生的废弃物

C.土石方类建筑垃圾

D.建筑垃圾

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2007年9月原建设部颁布的《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第39题:当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，()。

A.可以根据仲裁协议重新申请仲裁

B.不能再申请仲裁

C.只能向法院提起诉讼

D.仲裁申请的撤回视为无效，继续进行原仲裁程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是和解，选项分析:当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。

第40题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。选项A是可以处以降低资质等级;选项B正确表述应当为，有违法所得，予以没收;选项D应当是情节严重的情况下，才给予吊销资质证书的处罚。

第41题:施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。

A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

第42题:下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是()。

A.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加

B.开标时，由招标人检查投标文件的密封情况

C.投标文件密封情况经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称.投标价格和投标文件的其他主要内容

D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的已经确认为废标的投标文件，开标不必当众予以拆封.宣读

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称.投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封.宣读。开标过程应当记录，并存档备查。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当按照招标文件规定的时间.地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故C选项正确。

第43题:对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行为属于()。

A.工程质量不良行为

B.资质不良行为

C.工程安全不良行为

D.承揽业务不良行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。工程安全不良行为的认定标准包括对建筑安装事故隐患不采取措施予以消除的行为。

第44题:租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。

A.10

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。

第45题:依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任的是()。

A.企业职工

B.用人单位代表

C.工会代表

D.劳动行政主管部门代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。

第46题:《合同法》规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，该诉讼时效期间属于是()。

A.普通诉讼时效

B.短期诉讼时效

C.特殊诉讼时效

D.权利的最长保护期限

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理方法》，施工头辨认安全防护.文明施工措施的报价下限，是根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。投标方安全防护.文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。

第48题:关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。

A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按时开工的，应当申请延期

B.延期以3次为限，每次不得超过3个月

C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止

D.超过延期时限的施工许可证，自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第49题:某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司()。

A.要求返还利息

B.提前收回贷款

C.签订附加合同

D.继续发放贷款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是借款合同当事人的权利义务。，选项分析:在借款合同履行过程中，房地产公司应按照合同约定向银行定期提供有关财务会计报表等资料。房地产公司未按照约定的借款用途使用借款的，银行可停止发放借款、提前收回或者解除合同。

第50题:我国对建筑业企业的资质管理模式是()。

A.国务院建设主管部门集中管理

B.分级实施与有关部门相配合

C.国务院建设主管部门统一管理

D.省、市人民政府建设主管部门管理

正确答案:查看最佳答案

第51题:某招标单位于2015年5月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2015年5月15日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。

A.2015年5月5日

B.2015年5月20日

C.2015年5月25日

D.2015年6月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第52题:企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年，企业可于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。

第53题:建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。

A.建设单位

B.行政主管部门或相关专业部门

C.监理单位

D.公众评价

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，关于修改注册建造师签章的工程施工管理文件的说法，正确的是()。

A.应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人修改

B.应当由注册建造师所在企业指定他人修改

C.应当由所在企业指定同等资格条件的注册建造师修改

D.应当由注册建造师本人自行修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建造师的基本权利和义务，选项分析:修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改，注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。

第55题:施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列属于国家所有的可移动的文物中不包括()。

A.民营企业家捐赠给国家的文物

B.某国有企业收藏的文物

C.中国境内出土的文物

D.国家指定保护的纪念建筑物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是属于国家所有的可移动的文物范围。，选项分析:下列可移动文物，属于国家所有:(1)中国境内出土的文物，国家另有规定的除外；(2)国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物；(3)国家征集、购买的文物；(4)公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物；(5)法律规定属于国家所有的其他文物。

第57题:《工伤保险条例》的规定，申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定。，选项分析:《工伤保险条例》的规定，申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论。

第58题:关于堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害的侵权责任承担的说法，正确的是()。

A.堆放人有过错的，应当承担惩罚性赔偿责任

B.堆放人无过错的，可以减轻其责任

C.堆放人无论是否有过错，均应当承担侵权责任

D.堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任

正确答案:查看最佳答案

第59题:代签工程建设合同必须采用()。

A.口头形式

B.书面形式

C.口头或书面形式

D.口头或书面之外的形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理可采用口头形式委托，也可采用书面形式委托，如果法律明确规定必须采用书面

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。

A.被告住所地人民法院

B.合同履行地人民法院

C.合同纠纷发生地人民法院

D.标的物所在地人民法院

E.合同签订地人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地.合同履行地.合同签订地.原告住所地.标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

第61题:建造师的执业范围包括()。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动的管理工作

C.法律行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标

E.开展建设项目施工管理的培训工作

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于定金与预付款的说法，正确的是()。

A.定金与预付款的约定都是在交款后生效

B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款

C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助

D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分

E.定金和预付款都适用双倍罚款

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列情形中，评标委员会应当否决投标的有()。

A.投标联合体没有提交共同投标协议的

B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的

D.投标报价超过标底上下浮动范围的

E.投标人不符合招标文件规定的资格条件的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定，选项分析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

第64题:债务人或者第三人有权处分的下列权利中，可以质押的是()。

A.建设用地使用权

B.支票

C.土地所有权

D.可以转让的专利权中的财产权

E.现有的以及将有的应收账款

正确答案:查看最佳答案

第65题:知识产权作为一种无形财产权，其法律特征包括()。

A.财产权和人身权的双重属性

B.专有性

C.地域性

D.期限性

E.级别性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是知识产权的法律特征。，选项分析:知识产权的法律特征:财产权和人身权的双重属性；专有性；地域性；期限性。

第66题:关于租赁合同的说法,正确的有()。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁期限超过20年的，超过部分无效

C.租赁合同双方当事人没有约定租赁期限或约定不明的，租赁合同无效

D.租赁期限6个月以上，当事人未采用书面形式，且无法确定租赁期限的，视为不定期租赁

E.不定期租赁合同，当事人可以随时解除合同，但应当在合理期限之前通知对方

正确答案:查看最佳答案

第67题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因重大误解订立的；在订立合同时显失公平的；以欺诈.胁迫的手段订立的合同为可撤销合同。

第68题:导致民事诉讼时效中断的事由有()。

A.权利人向义务人提出履行请求

B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人

C.权利人被义务人或者其他人控制

D.义务人同意履行义务

E.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是诉讼时效，选项分析:在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止:(1)不可抗力；(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；(3)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；(4)权利人被义务人或者其他人控制；(5)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满。有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算:(1)权利人向义务人提出履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

第69题:因建筑公司拖欠工资，一批农民工欲集体委托诉讼代理人提起民事诉讼。他们委托的诉讼代理人可以是()。

A.律师

B.法官

C.基层法律工作者

D.当事人的近亲属

E.所在社区推荐的公民

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是诉讼代理人，选项分析:当事人、法定代理人可以委托1至2人作为其诉讼代理人。《民事诉讼法》规定，下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

第70题:行政诉讼的程序不包括()。

A.第一审程序

B.第二审程序

C.审判监督程序

D.行政复议程序

正确答案:查看最佳答案

第71题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的内公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。

A.向乙公司交付彩印机

B.向甲公司交付彩印机

C.向乙公司履行瑕疵担保义务

D.向甲公司履行瑕疵担保义务

E.履行维修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:融资租赁合同不同于买卖合同。在买卖合同中，出卖人的权利和义务总是指向同一方主体。但在融资租赁合同中，出卖人是向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义务，而不是向买受人(出租人)履行义务，即承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务。融资租赁合同也不同于租赁合同。融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务，但承租人须向出租人履行交付租金义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

第72题:下列选项中，设计单位的安全责任不包括()。

A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

C.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

D.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

E.对设计成果承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是设计单位的安全责任。，选项分析:设计单位的安全责任包括三个方面:(1)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；(2)提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议；(3)对设计成果承担责任。

第73题:根据《民法典》，下列关于融资租赁合同的说法，正确的有()。

A.融资租赁合同的法律效力只是买卖和租赁合同效力的叠加

B.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

D.承租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

E.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损灭失的风险由承租人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出租人享有租赁物的所有权。承租人破产的，租赁物不属于破产财产。据此，B项正确。承租人应当妥善保管.使用租赁物。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。据此，D项正确。租赁期间由于不可归责于双方的原因导致租赁物毁损.灭失的，除当事人另有约定外，毁损.灭失的风险由出租人承担。E项正确。

第74题:先履行债务的当事人有确切证据证明对方有()情形的，可以中止履行合同。

A.有大量诉讼及仲裁案件的

B.经营状况严重恶化

C.转移财产逃避债务

D.抽逃资金逃避债务

E.丧失商业信誉

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于施工项目投标保证金的说法，正确的有()。

A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出

D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还

E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。

第76题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的有()。

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.落实安全生产责任制度

C.确保安全生产费用的有效使用

D.消除安全事故隐患

E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。，选项分析:施工项目负责人的安全生产责任主要是:(1)对建设工程项目的安全施工负责；(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用；(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(5)及时、如实报告生产安全事故情况。“及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告”是施工企业。

第77题:关于建造师注册的说法，正确的是()。

A.建造师注册证书有效期为3年

B.期满后，延期注册的，有效期为5年

C.延续注册申请应当在注册有效期届满30日前提出

D.变更注册后，注册有效期延续原有效期

E.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方以欺诈手段与他人订立的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可撤销合同包括以下情况;(1)因重大误解订立的合同;(2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈手段订立的合同;(4)以胁迫的手段订立的合同。

第79题:下列选项中，属于《建设工程安全生产管理条例》规定的工程监理单位安全责任有()。

A.依法对施工安全事故隐患进行处理

B.依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理

C.不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资

D.对安全技术措施或专向施工方案进行审查

E.及时、如实报告生产安全事故

正确答案:查看最佳答案