节选部分<<2024版各地二级注册建造师模拟题>>题型

眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!我认为，对个人而言，"2024版各地二级注册建造师模拟题"不仅仅是一个重大的建筑考试，还可能会改变一个人的人生。左拉曾经说过，生活的道路一旦选定，就要勇敢地走到底，决不回头。这启发了我们， 这启发了我们， 我认为，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来学习之旅吧！

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，()。

A.由分包单位承担主要责任

B.由总承包单位承担主要责任

C.由监理单位承担主要责任

D.分包单位和监理单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是分包单位应当承担的法定安全生产责任，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

第1题:最高额抵押的主合同债权不得转让，这属于()。

A.法律规定不得转让

B.因未办理相应手续而不发生法律效力

C.从权利随同主权利转让

D.抗辩权的行使

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法典》规定，最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，最高额抵押权不得转让，但是当事人另有约定的除外。

第2题:全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是文物保护单位的保护范围。，选项分析:全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

第3题:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。

A.继续履行.消除危险或赔偿损失

B.返还财产.赔礼道歉或者采取补救措施

C.继续履行.采取补救措施或者赔偿损失

D.恢复原状.赔偿损失或者支付边违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第4题:下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是()。

A.爆炸

B.地面下陷下沉

C.冻灾

D.大气变化

正确答案:查看最佳答案

第5题:某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。

A.工伤职工个人

B.用人单位

C.工伤职工和用人单位

D.社会保险部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。

第6题:根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

第7题:对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。

A.地下暗挖

B.降水

C.脚手架

D.起重吊装

正确答案:查看最佳答案

第8题:劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于联合体投标，下列表述中正确的是()。

A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力

B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同

C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于人民调解的说法，正确的是()。

A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力

D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议，故A正确。经人民调解委员会调解达成调解协议的，可以制作调解协议书，故B错误。经人民调解委员会调解达成的调解协议对当事人双方具有法律约束力，当事人应当履行。当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向法院提起诉讼，故CD错误。

第11题:某施工企业的安全生产设施不符合国家规定，经行政主管部门提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，该行为构成的罪名为()。

A.危险作业罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式，选项分析:重大劳动安全事故罪:《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第12题:注册建造师的下列行为中，可以记人注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记人注册建造师执业信用档案(1)《注册建造师执业管理办法(试行)》第22条所列行为;(2)未履行注册建造师职责造成质量.安全.环境事故的;(3)泄家商业秘密的:(4)无正当理由拍绝或未及时答字善意的(5)未按要求提供注册建造师信用档案信息的;(6)未履行注册建造师职责造成不良社会影响的;(7)未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的;(8)不配合办理交接手续的;(9)不积极配合有关部门监督检查的。

第13题:下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是()。

A.规定施工场地周边环境噪声排放标准

B.规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报

C.禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业活动

D.对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度

正确答案:查看最佳答案

第14题:甲施工单位与乙混凝土供应商签订商品混凝土供应合同，在履行过程中，乙厂水泥的延误供应导致甲施工单位施工质量下降。对此，甲解除了他们之间的供应合同，合同解除的时间应自()起算。

A.甲提出时

B.乙收到通知时

C.甲向乙发出通知时

D.通知到达乙方时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。《民法典》规定，按照规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律.行政法规规定解除合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。

第15题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程应地震中止施工，1年后向发生机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第16题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳动争议的解决方式。劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。

第17题:关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是()。

A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任

B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家

C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退

D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当注明规格.型号.性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。

第18题:在某一委托代理中，被代理人甲委托代理人乙进行违法代理活动，乙据此接受了甲委托。根据法律规定()。

A.被代理人和代理人承担连带责任

B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任

C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任

D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理法律关系，选项分析:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。

第19题:提交投标文件的投标人少于()个的，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第20题:某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是()。

A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查

B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动

C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动

D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，未成年工需要定期进行健康检查；C错误，哺乳未满一周岁婴儿，不得安排夜班劳动；D错误，怀孕7个月以上的，不得安排夜班劳动

第21题:关于承租人的权利，说法正确的是()。

A.承租人可以决定对租赁物的改造

B.承租人可以决定是否转租

C.承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效

D.出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在3个月内未提出异议的，视为出租人同意转

正确答案:查看最佳答案

第22题:关于合同成立地点的说法，正确的是()

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。

第23题:在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重。住房城乡建设主管部门对该施工企业实施的处罚不包括()。

A.责令停业整顿

B.吊销营业执照

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

第25题:施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》，下列案件中，不适用小额诉讼程序的是()。

A.人身关系、财产确权案件

B.事实清楚的案件

C.权利义务关系明确的案件

D.争议不大的简单金钱给付类案件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:下列民事案件，不适用小额诉讼的程序:(1)人身关系、财产确权案件；(2)涉外案件；(3)需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的案件；(4)一方当事人下落不明的案件；(5)当事人提出反诉的案件。

第27题:关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是()。

A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定一个部门负责处理

B.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动

C.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料

D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理，选项分析:投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理；必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动；行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

第29题:在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第30题:《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中规定规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.第三方单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是编制安全技术措施、临时用电方案和安全专项施工方案。，选项分析:对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

第31题:关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是()。

A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，也可以申请不予执行仲裁裁决。B项错误，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。D项错误，仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人可以就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

第32题:甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县，在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失由()。

A.丙承担

B.甲承担

C.乙承担

D.甲与乙分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担，选项分析:出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。本题中，乙为甲代办托运，因此标的物的风险已转移给甲，甲则有权将在途标的物转移给丙。

第33题:下列诉讼时效中，不属于中断条件的有()。

A.申请仲裁

B.当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达对方当事人

C.当事人一方向人民法院提交起诉状

D.导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内

正确答案:查看最佳答案

第34题:下列关于承包单位分包、转包建设工程的做法或说法，正确的是()。

A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.禁止将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

D.建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是分包工程的范围，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。故选项“建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成”正确。

第35题:关于招标文件的说法，正确的是()。

A.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容

B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

第36题:关于施工单位的质量责任和义务，说法正确的是()。

A.施工单位项目经理因过错造成质量事故的，离职后也应追究其质量责任

B.建设单位指定工程分包的，可以不接受总包单位的质量监督管理

C.施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准的，应当按照技术标准修改图纸

D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于建设工程价款优先授权的说法，正确的是()。

A.承包人就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持

B.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权

C.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，承包人就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。B错误，人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。C错误，装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。D错误，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

第38题:注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。

A.1个月～2个月

B.2个月～3个月

C.3个月～1年

D.1年～5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第39题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第40题:无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是()。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于工程总承包的说法，正确的是()。

A.设计－施工总承包(D-B)是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责

B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企业由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务

C.设计采购施工总承包(EPC)是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责

D.交钥匙总承包的施工必须全部由总承包企业自行完成

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是()。

A.人民法院审理民事案件，调解过程公开进行

B.当事人一方或者双方坚持不愿调解、调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决

C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

D.当事人自行和解或者调解达成协议后，可以请求人民法院按照和解协议或者调解协议的内容制作判决书

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是()。

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.女职工生育享受98天产假

C.不得安排怀孕5个月以上女职工上夜班

D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。女职工的特殊保护有;(1)禁止从事矿山井下.四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动;(2)不得安排女职工在经期从事高处.低温冷水作业和三级体力劳动强度的劳动;(3)不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动(4)女职工生育享受98天的产假。(《劳动法》规定为不少于90天，目前执行的《女职工劳动保护特别规定)为98天);(5)不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第44题:某建筑施工企业是在2020年2月1日办理的安全生产许可证，有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是()。

A.2023年2月～2023年4月

B.2022年11月～2023年1月

C.2022年7月～2023年1月

D.2023年2月～2023年7月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的有效期，选项分析:安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。该企业安全施工许可证的有效期至2023年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2023年1月31日前3个月满足续期时间规定。故选项“2022年11月～2023年1月”正确。

第45题:下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中，人民法院可予支持的是()。

A.支付存款本金请求权

B.工程款请求权

C.基于投资关系产生的缴付出资请求权

D.兑付金融债券本息请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的证据和诉讼时效，选项分析:ACD错误，当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持:(1)支付存款本金及利息请求权；(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

第46题:关于动产交付的说法，正确的是()。

A.动产物权的设立和转让，自合同生效时发生效力

B.动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力

C.动产物权设立和转让前，第三人占有该动产的，负有交付义务的人不得通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付

D.动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，物权自登记时发生效力

正确答案:查看最佳答案

第47题:甲乙丙丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则()。

A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册

C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册

D.丁年龄超过65周岁，可以注册

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列关于对潜在投标人进行资格审查的规定，表述错误的是()。

A.应当发布资格预审公告、编制资格预审文件

B.资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.未通过资格预审的申请人可以再次提出资格预审申请

D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

第49题:对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当()。

A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用

B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用

C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用

D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于代理的说法，正确的是()。

A.代理人的代理权限不受限制

B.代理行为必须是具有法律意义的行为

C.代理行为的法律后果归属于代理人

D.代为传达当事人的意思表示或者接受意思表示可以构成代理

正确答案:查看最佳答案

第51题:以下关于法律法规效力的说法中，正确的是()。

A.新的法律与旧的法律不一致时，一定采用新的法律

B.部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致时，由全国人大常委会裁决

C.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，由国务院裁决

D.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，很有可能国务院的意见不是最终的裁决

正确答案:查看最佳答案

第52题:按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销和注销，选项分析:有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并公告其资质证书作废，建筑业企业应当及时将资质证书交回资质许可机关:(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的；C正确。(2)企业依法终止的；(3)资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；(4)企业提出注销申请的；(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。

第53题:某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照()的市场价格履行。

A.履行义务一方所在地

B.材料所在地

C.合同签订地

D.订立合同时履行地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程价款的支付。价款约定不明确的，应按照订立合同时履行地的市场价格履行。

第54题:某施企业在2017年2月1日办理了安全生产许可证，则其向原发证机关办理延期手续的期间为()。

A.2019年2月~2019年5月

B.2018年11月~2019年1月

C.2020年2月~2020年5月

D.2019年11月~2020年1月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产许可证的有效期为3年，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手统。本题217年2月1日办理的安全生产许可证的有效期至2020年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2020年1月31日前3个月满足续期时间规定。因此，D项为正确选项。

第55题:某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是()。

A.订立机动车买卖合同时

B.交付行驶证时

C.交付车辆时

D.进行过户登记时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护，选项分析:动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。本题中，“登记”只是机动车转移物权的对抗要件，而非“成立”要件。

第56题:下列投标文件中，应当拒收的是()。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

第57题:根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。

第58题:根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金不得采用银行保函形式

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的3％

C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人有权不退还其投标保证金

D.中标人无正当理由拒绝签订施工合同，招标人有权不退还其投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标人、投标文件和投标保证金，选项分析:投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

第59题:下列关于工程合理使用年限的说法，错误的是()。

A.工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

B.与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”概念一致

C.与《民法典》中的“工程合理使用期限”概念一致

D.等同于工程的保修年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是设计依据和设计深度。，选项分析:工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。它与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”、《民法典》中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。故选项“等同于工程的保修年限”表述错误，符合题意，当选。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:下列属于无障碍环境建设保障措施的有()。

A.经费落实

B.宣传教育

C.标准与法律建设

D.认证和评测制度

E.监督检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无障碍环境建设制度，选项分析:无障碍环境建设保障措施有:经费落实、宣传教育、标准与法律建设、认证和评测制度、创优与表彰。

第61题:某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。

A.工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位

B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位

C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位

D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系

E.工程监理单位与设计单位具有合作关系

正确答案:查看最佳答案

第62题:某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括()。

A.国有建设用地出让合同

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.建设项目环境影响报告书

E.选址意见书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程竣工规划验收，选项分析:建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请，由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求，对建设工程进行规划验收。故选项“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“选址意见书”正确。

第63题:根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法(试行)》，属于合法分包的有()。

A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人

B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业

C.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包

E.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查的是转包.违法分包和挂靠行为的界定。选项A.C.D是违法分包。第四章建设工程合同和劳动合同法律制度一.

第64题:根据《行政复议法》规定，下列不属于行政复议范围的有()。

A.国防、外交等国家行为

B.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

C.对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服

D.行政机关对民事纠纷作出的调解

E.认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政复议范围，选项分析:《行政复议法》规定，下列事项不属于行政复议范围:①国防、外交等国家行为;②行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件;③行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;④行政机关对民事纠纷作出的调解。CE属于可申请复议范围。

第65题:根据《招标投标法实施条例》，可视为投标人相互串通的情形有()。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.不同投标人的投标保函由同一银行开具

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.不同投标人的投标报价呈规律性差异

E.不同投标人的投标文件由同一单位编制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定，选项分析:《招标投标法实施条例》规定，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第66题:根据《建设工程安全生产管理条例》，属于建设单位安全责任的有()。

A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

B.向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料

C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期

D.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

E.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位和相关单位的建设工程安全责任，选项分析:A为监理单位的安全责任。建设单位相关的安全责任:一、依法办理有关批准手续；二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期；四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；七、装修工程和拆除工程的规定。

第67题:在工程招标中，如在开标过程中发现()情况之一时，投标书将被宣布为废标

A.未交投标保证金或保函

B.内容不全，字迹辨认不清

C.投标单位未参加开标会

D.无单位和法定代表人或代理人的印章

E.报价高于或低于一定的限额

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列工程项目属于工程建设项目招标范围的有()。

A.某市市政府建造一座席为5万人的体育场

B.中国人民银行建造设在上海的总部大楼

C.某房地产开发股份公司向建设银行贷款2亿元人民币开发居民住宅

D.某大学接受联合国教科文组织的援助建造试验中心

E.某跨国公司在中国设立的分公司办公大楼

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列情形中，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立无固定期限劳动合同外，用人单位应当与劳动者订立无固定期限劳动合同的有()。

A.乙连续2次与某施工企业订立期限为2年的劳动合同，续订劳动合同的

B.丁应聘时要求订立无固定期限劳动合同的

C.用人单位未及时缴纳社会保险，戊要求订立无固定期限劳动合同的

D.甲在某施工企业连续工作超过10年的

E.用人单位初次实行劳动合同制度时，丙在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的

正确答案:查看最佳答案

第70题:关于联合体投标，下面说法正确的是()。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.资格预审后联合体增减.更换成员的，其投标有效

C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

D.联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同

E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。

第71题:(1)根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。具有违约行为;(2)造成损失后果；(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系；(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。P113

第72题:关于租赁合同的说法,正确的有()。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁期限超过20年的，超过部分无效

C.租赁合同双方当事人没有约定租赁期限或约定不明的，租赁合同无效

D.租赁期限6个月以上，当事人未采用书面形式，且无法确定租赁期限的，视为不定期租赁

E.不定期租赁合同，当事人可以随时解除合同，但应当在合理期限之前通知对方

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。

A.用人单位排除劳动者权利

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费

D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

E.用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情况致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第74题:关于法的效力层级的说法，正确的是()。

A.行政法规的效力高于规章

B.部门规章之间具有同等效力

C.行政法规与地方性法规具有同等效力

D.地方性法规的效力高于同级地方政府规章

E.部门规章效力高于地方政府规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法的形式和效力层级，选项分析:在我国法律体系中，法律的效力仅次于宪法而高于其他法。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制定的规章。自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。经济特区法规根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本经济特区适用经济特区法规的规定。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。

第75题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，()通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。()抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。

第76题:对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。

A.行政行为超越职权

B.行政处罚明显不当

C.被告不履行或迟延履行法定职责

D.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的

E.行政行为涉及对款额的确定认定确有错误的

正确答案:查看最佳答案

第77题:按照《消防法》的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有()等。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

D.实行每周防火巡查

E.建立巡查记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。，选项分析:按照《消防法》的规定，除应当履行、所有单位都应当履行的职责外，还应当履行下列消防安全职责:(1)确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；(2)建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；(3)实行每日防火巡查，并建立巡查记录；(4)对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

第78题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。

A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丙承担民事责任

D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。

第79题:《建筑法》规定，施工单位偷工减料.使用不合格的材料.构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C.吊销营业执照，退出建筑市场

D.对质量不合格工程负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。