节选部分<<2024版安徽省二级注册建造师题目>>题型

眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!经过上述讨论，那么多人搜索"2024版安徽省二级注册建造师题目"，德国曾经说过，只有在人群中间，才能认识自己。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 经过上述讨论，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来学习之旅吧！

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第1题:建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向()申请领取安全生产许可证。

A.国务院建设主管部门

B.北京市人民政府建设主管部门

C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门

D.企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的申请。，选项分析:建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。

第2题:关于移送管辖的说法，正确的是()。

A.移送管辖权仅限于上下级法院之间

B.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同

C.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送

D.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。C错误。移送管辖有两种:一种是同级人民法院间的移送管辖，一般是由于地域管辖的原因引起的；另一种是上下级人民法院间的移送管辖，一般是由于级别管辖的原因引起的。A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。

第3题:施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，已提交竣工结算文件，则应付工程款时间为()。

A.竣工验收合格之日

B.当事人起诉之日

C.提交竣工结算文件之日

D.判决生效之日

正确答案:查看最佳答案

第4题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定，下列可以使租赁合同有效的情况有()。

A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容

B.丙公司追认租赁合同效力

C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机

D.乙公司行使催告权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，合同有效。P123。

第5题:某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法对施工企业作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚。施工企业认为处罚金额过高，可以向()申请行政复议。

A.市环保局

B.市人民政府

C.省建设厅

D.省人民政府

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于违约金的说法，正确的是()。

A.约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少

B.一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行

C.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加

D.一方违约，当事人要求解除合同的，不得再要求支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任及违约责任的免除，选项分析:A错，C对，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。B错，继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。D错，《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任不因解除合同而消失，所以D中是可以要求，不是不得要求。

第7题:工程承包企业取得法人资格的时间是()。

A.公司宣布成立

B.注册资金到位

C.取得资质证书

D.工商行政管理机关核准登记

正确答案:查看最佳答案

第8题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。

A.桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元

B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡

C.某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难

D.住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡

正确答案:查看最佳答案

参考解析:D比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人“违章指挥”。

第9题:国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，下列选项错误的是()。

A.不得安排女职工从事矿山井下作业

B.不得安排女职工在经期从事低温、冷水作业

C.不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动

D.不得安排怀孕女职工从事第3级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护，选项分析:《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第10题:某施工企业的安全生产设施不符合国家规定，经行政主管部门提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，该行为构成的罪名为()。

A.危险作业罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式，选项分析:重大劳动安全事故罪:《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第11题:仲裁机构做出的仲裁书生效后，一方不执行的，另一方可向()申请强制执行。

A.人民法院

B.司法行政机关

C.仲裁机构

D.公安机关

正确答案:查看最佳答案

第12题:劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()未提出异议的，集体合同即行生效。

A.10日内

B.30日内

C.15日内

D.20日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是集体合同。劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。

第13题:关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。

A.企业资质证书有效期为3年

B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请

C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续

D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。故AB错误。资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。故C正确，D错误。

第14题:根据法律.行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是()。

A.施工企业的总经理

B.施工项目的负责人

C.施工企业的技术负责人

D.施工企业的董事

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。选项D，企业的董事不属于施5-单位的主要负责人和安全生产管理人员。

第15题:施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人.项目负责人，该期间的起算时间为()。

A.犯罪行为发生之日

B.刑罚执行完毕之日

C.案件移送审查之日

D.刑事判决生效之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应当是自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人.项目负责人。

第16题:禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指()

A.直接费

B.项目施工成本

C.企业个别成本

D.社会平均成本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本”应指投标人的个别成本。

第17题:下列行政行为中，不属于行政许可行为的是()。

A.专业人员执业责格注册

B.二级建造师的继续教育培训

C.安全生产许可

D.核准企业资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程行政纠纷。行政许可，即行政机关根据公民.法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可.专业人员执业资格注册企业资质等级核准.安全生产许可等。

第18题:关于行政许可的说法，正确的是()。

A.部门规章可以设定行政许可

B.行政法规可以直接设定行政许可

C.临时性的行政许可可以由地方性法规设定

D.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的行政许可，选项分析:A错误，部门规章、市级人民政府规章不得设定行政许可；B错误，尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。C错误，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省级人民政府规章可以设定临时性的行政许可。

第19题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，降低或吊销资质

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

C.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

D.缺陷责任期结束，由承包人原因造成的缺陷，可免除对工程的维修和损失赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同的法律规定，选项分析:买受人应当按照约定的数额、支付方式、时间、地点支付价款。没有约定或者约定不明确，依法仍不能确定的，价款的数额按照订立合同时履行地的市场价格履行，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行。

第21题:在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元以上10万元以下罚款的不包括()。

A.未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施

B.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求

C.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

D.安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任:(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。施工单位有以上规定第(4)项、第(5)项行为，造成损失的，依法承担赔偿责任。因此，“安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用”不属于其中，为答案。

第22题:施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.协调配备项目专职安全生产管理人员

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲裁委员会认定，而乙请求法院认定，则下述说法正确的是()。

A.由仲裁委员会作出决定

B.由人民法院裁定

C.由先收到申请一方决定

D.由仲裁委员会和人民法院协商确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议，选项分析:当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

第24题:根据相关规定，未经()的证据不能作为认定案件事实的依据。

A.认证

B.质证

C.举证

D.作证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据，选项分析:未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。

第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》及相关规定，关于施工现场消防安全管理的说法，正确的是()。

A.施工企业在施工现场禁止动用明火作业

B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案

C.施工企业应当在施工现场各通道配置手提式灭火器、消防沙袋等消防器材

D.施工企业不得在施工现场内设置员工集体宿舍

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施，选项分析:A错误，动用明火必须实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；需要进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。B正确，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。C错误，施工现场的重点防火部位和在建髙层建筑的各个楼层，应在明显和方便取用的地方配置适当数量的手提式灭火器、消防沙袋等消防器材。D错误，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

第26题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A.建设单位

B.施工单位

C.勘察单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止无资质承揽工程。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

第27题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建设工程活动中，不管是被代理人还是代理人，任何一方的法人终止，代理关系均随之终止。因为，对方的主体资格已消灭，代理行为将无法继续，其法律后果亦将无从承担。

第28题:房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。

A.建设单位

B.建筑施工企业

C.建设监理单位

D.政府安监部门

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于买卖合同中标的物检验的说法，正确的是()。

A.买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验

B.当事人没有约定检验期限的，买受人签收的送货单载明标的物数量、型号、规格的，应推定标的物完全合格

C.当事人没有约定检验期限的，买受人发现标的物的数量或质量不符合约定，可以在任何时间向出卖人提出

D.买受人收到标的物时应当立即检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同，选项分析:买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验。没有约定检验期限的，应当及时检验。当事人约定检验期限的，买受人应当在检验期限内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。当事人对检验期限未作约定，买受人签收的送货单、确认单等载明标的物数量、型号、规格的，推定买受人已经对数量和外观瑕疵进行检验，但是有相关证据足以推翻的除外。

第30题:关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是()。

A.出租人向承租人履行交付标的物的义务

B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务

C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务

D.承租人向出卖人履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务，故B正确，AD错误。融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务，但承租人须向出租人履行交付租金义务，故C错误。

第31题:关于违约责任中承担赔偿损失限制的说法，正确的是()。

A.违约方应当赔偿不可预见的损害

B.损失赔偿不得超过违约方为履行合同付出的成本

C.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，非违约方可以就扩大的损失请求赔偿

D.当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程赔偿损失的规定，选项分析:如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

第32题:关于建设工程款结算的说法，正确的是()。

A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款

B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许

D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求照实际履行的合同约定折价补偿承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。C项超纲，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十二条:“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。”

第33题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工企业

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力。是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。

第34题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是租赁合同的法律规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。

第35题:甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之债。此债中债权人是()。

A.甲单位

B.施工单位

C.行政监督部门

D.甲单位职工

正确答案:查看最佳答案

第36题:在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建()外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.历史建筑

C.必要的基础设施和公共服务设施

D.自然保护区

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定，选项分析:在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。

第37题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为

B.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

C.申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回的，行政复议中止

D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法确定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列招标人的行为中合法的是()。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。

第39题:对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证.审查。

A.地下暗挖

B.降水

C.脚手架

D.起重吊装

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是编制安全技术措施.专项施工方案和安全技术交底的规定。组织专家论证审查的有三种:深基坑.地下暗挖.高大模板工程。

第40题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

第41题:关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。

A.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术

B.推荐性国家标准由国务院有关行政主管部门制定

C.强制性国家标准的解释文本的效力低于标准

D.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:AC是项目负责人的安全生产责任，B是安全生产管理人员的责任。P208-211

第43题:下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是()。

A.投标人借用他人资质证书投标

B.投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价

C.投标人之间约定中标人

D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定，选项分析:《招标投标法》第33条中规定，投标人"不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”，《招标投标法实施条例》规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。“投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价”“投标人之间约定中标人”错误，均属于投标人相互串通投标。“投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标”错误，属于投标人以行贿手段谋取中标。

第44题:某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。二.

第45题:·某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。

A.无效

B.有效

C.效力特定

D.失效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。因为租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，建筑公司属于签订合同后取得处分权，该合同有效。P123。

第46题:保证合同生效后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是()。

A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任

B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任

C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任

D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保证的基本法律规定，选项分析:债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任，但是债权人和保证人另有约定的除外。

第47题:从法的形式来看，属于行政法规的是()。

A.《招标公告发布暂行办法》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《招标投标法实施条例》

D.《民法典》

正确答案:查看最佳答案

第48题:施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

第49题:《固体废物污染环境防治法》规定，收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施设备和容器.包装物和其他物品转作他用时，必须经过()处理方可使用。

A.无害化

B.减轻污染的

C.再生利用

D.消除污染的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《固体废物污染环境防治法》规定，收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

第50题:关于非营利法人的说法，正确的是()。

A.非营利法人包括机关法人、事业单位、社会团体、基金会等

B.社会团体是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织

C.中国红十字会是为公益目的而设立的事业单位

D.行业协会是为会员共同利益而设立的社会团体

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。

A.建设.施工.监理

B.设计.施工.监理

C.建设.设计.施工

D.建设.设计.监理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186

第52题:甲、乙两公司因合同纠纷向某地仲裁委员会申请仲裁，仲裁机关根据事实依法作出裁决，但甲公司对裁决表示不服，其能够作出的选择是()。

A.既不能上诉，也不能另行起诉，仲裁裁决发生法律效力

B.可以在15日内向人民法院起诉，但不能向上级仲裁机关上诉

C.可以在15日内向上级仲裁机关上诉，但不能向人民法院起诉

D.可以向原仲裁机关或其上级仲裁机关申请复议一次

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。

A.注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书

B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书

C.注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息

D.注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档

正确答案:查看最佳答案

第54题:安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳动安全卫生制度。意外伤害保险是国家《建筑法》鼓励企业为从事危险作业的职工办理的，不是强制性要求的。

第55题:用人单位可以解除劳动合同的情形是()。

A.提供劳务的甲为未成年人

B.乙患病在规定的医疗期内

C.丙患职业病丧失劳动能力的

D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告()。

A.建设单位要求设计单位改正

B.设计单位

C.施工单位

D.建设单位并直接改正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定，选项分析:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正，故A正确。

第57题:关于政府对市场主体的守法诚信评价，下列表述错误的是()。

A.根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价

B.对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录

C.以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重

D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金金额最多为()万元。

A.3

B.6

C.10

D.18

正确答案:查看最佳答案

第59题:当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害。财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于工程监理单位的质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

B.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理

C.监理单位不得与被监理工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有利害

D.参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《劳动法》，关于未成年工劳动保护的说法，正确的有()。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

E.禁止安排未成年工从事夜班工作和加班加点工作

正确答案:查看最佳答案

第62题:按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是()。

A.联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议

B.交纳投标保证金超过规定数额

C.投标人是响应招标.参加投标竞争的个人

D.投标人在开标后修改补充投标文件

E.投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是招标基本程序。由评标委员会初审后应当否决其投标;(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应:(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等速法行为。

第63题:下列选项中，属于行政处罚的是()。

A.警告

B.罚款

C.责令停产停业

D.开除

E.没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列情形中，属于合同继续履行例外的有()

A.债务人不同意履行

B.债务人公司分立

C.法律上不能履行

D.事实上不能履行

E.履行费用过高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非违约方有权要求违约方依照合同约定继续履行合同，必须建立在能够并且应该实际履行的基础上，以下情况例外:法律上或事实上不能履行债务的标的物不适于强制履行或履行费用过高债权人在合理期限内未要求履行

第65题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容

B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工企业签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设项目环境噪声污染防治设施，应当与主体工程()。

A.同时设计

B.同时施工

C.同时坡工

D.同时验收

E.同时投产使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。

第67题:下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划、施工等通用的综合标准

B.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D.工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的

正确答案:查看最佳答案

第68题:某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作是()。

A.向工程项目的建设单位请假

B.向工程项目的监理单位请假

C.向企业总工程师请假

D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作

E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位项目负责人施工现场带班制度。，选项分析:项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故选项“向工程项目的建设单位请假”、“委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作”正确。

第69题:某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括()。

A.国有建设用地出让合同

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.建设项目环境影响报告书

E.选址意见书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程竣工规划验收，选项分析:建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请，由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求，对建设工程进行规划验收。故选项“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”、“选址意见书”正确。

第70题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第71题:工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。

A.有仲裁协议

B.仲裁请求具体

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.选定的仲裁委员会

E.有准确的被申请人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的仲裁申请的条件。，选项分析:当事人申请仲裁，应当符合下列条件:(1)有仲裁协议；(2)有具体的仲裁请求和事实、理由；(3)属于仲裁委员会的受理范围。

第72题:关于中标通知书的说法，正确的有()。

A.中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力

B.中标通知书只对招标人具有法律效力

C.中标通知书发出后，招标人不得擅自改变中标结果

D.中标通知书的法律性质是承诺

E.中标通知书只对中标人具有法律效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。故AC正确，BE错误。C超纲，招标文件是要约邀请，投标文件是要约，中标通知书是承诺，故D正确。

第73题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。

A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同

B.由用人单位提供的格式劳动合同

C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同

D.与用人单位代理人签订的劳动合同

E.未明确规定合同期限的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的；违反法律.行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

第74题:根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()。

A.建设工程勘察合同

B.委托合同

C.建筑工程施工合同

D.承揽合同

E.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。《民法典》规定，建设工程合同应当采用书面形式。

第75题:下列物权中，属于用益物权的有()。

A.土地所有权

B.地役权

C.不动产抵押权

D.居住权

E.土地承包经营权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AC错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权.居住权和地役权。

第76题:下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.属于同一集团.协会.商会等组织成员投标人按照该组织要求协同投标

C.招标人授意投标人撤换.修改投标文件

D.不同投标人委托同一单位办理投标

E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人:(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第77题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，以下情形正确的是()。

A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工日期，选项分析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第78题:依照《建设工程质量管理条例》的规定，下列情形中属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

C.分包单位将其承包的工程再分包

D.未经建设单位的认可，施工总承包人将务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业

E.施工总承包人将承包工程的主体工作分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作承包人通过劳务合同约定，可不经过建设单认可.故D选项不是违法分包。

第79题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院管辖，以解决双方争议纠纷。

A.合同备案地

B.被告住所地

C.合同签订地

D.合同履行地

E.原告住所地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是协议管辖，选项分析:根据《民事诉讼法》，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反《民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。