节选部分<<广东省广州注册监理工程师考前押题>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第1题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。

第2题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第3题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案

第4题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

A.24

B.36

C.40

D.48

正确答案:查看最佳答案

第7题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。

A.只在实际进度滞后计划进度

B.只在实际进度超前计划进度

C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划

D.在实际进行不能保证按时完成

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自()起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制进度计划是承包人的责任。

第10题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第11题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第12题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工合同履行过程中，可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。

A.合同约定的合同价款

B.追加的合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第14题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第15题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是()。

A.合同协议书.中标通知书

B.投标书.工程量清单

C.施工合同通用条件.施工合同专用条件

D.标准及有关技术文件.图纸

正确答案:查看最佳答案

第17题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:查看最佳答案

第18题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

第19题:按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()。

A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付

C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

第22题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第24题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。

A.应从业主方获得附加监理酬金

B.应从业主方获得额外监理酬金

C.应从承包方获得合理化建议的奖金

D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金

正确答案:查看最佳答案

第25题:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第27题:在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。

A.转账结算

B.电子结算

C.现金支付

D.托收承付

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。

第29题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时，往往采用()计价方式。

A.可调总价合同

B.固定总价合同

C.估算工程量单价合

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第30题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。

第31题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第32题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第33题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额一设备原值×设备折旧率+管理费

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第35题:下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

正确答案:查看最佳答案

第36题:列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案:查看最佳答案

第37题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。

第38题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

第39题:土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。

A.《协议书》

B.《通用条款》

C.《专用条款》》

D.《建设工程质量管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第42题:当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以()的身份判断，公正地进行调解。

A.委托人

B.承包人

C.独立

D.双方

正确答案:查看最佳答案

第43题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。

A.设计任务书

B.总概算

C.施工图设计

D.初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

第44题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第45题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是().

A.监理招标

B.设计招标

C.施工施工总承包招标

D.特殊地段施工招标。

正确答案:查看最佳答案

第46题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第47题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第48题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。

A.施工阶段

B.招标阶段

C.竣工验收阶段

D.设计阶段

正确答案:查看最佳答案

第49题:建设工程合同的最基本要素是()。

A.标的

B.承包人和发包人

C.时间

D.地点

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第51题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第52题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。

第53题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第54题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第56题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。

A.设计变更

B.工程师批准的承包人索赔

C.当地税务部门对税费的调整

D.遇到图纸未表明的地下构筑物

E.中期支付进度款扣回部分预付款

正确答案:查看最佳答案

第57题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第58题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第59题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第60题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第61题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第63题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第64题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第66题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第67题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第68题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第72题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第73题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第74题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案:查看最佳答案

第76题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第77题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第78题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

第79题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。