节选部分<<2026年重庆市二建法律法规历年题库>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利。

第1题:施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查()。

A.建设单位的节能设计要求

B.施工单位落实节能设计的水平

C.节能设计是否符合节能强制性标准

D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。

第2题:合同标的的内容，不包括下列()。

A.有形财产

B.无形财产

C.质量标准

D.工作成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查的建设工施工合的法定形式与合内容。合标的包括有形财产，无形财产.劳务和工作成果等。

第3题:根据《绿色施工导则》，属于提高用水效率的规定是()。

A.施工现场喷洒路面、绿化浇灌建议使用市政自来水

B.所有大中型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，必须分别计量用水量

C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D.施工现场的生活用水与工程用水必须确定用水定额指标，合并进行计量管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定，选项分析:施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量。现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。

第4题:关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。

A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定

B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求

C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物

D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价由招标人在招标文件中填写，A错误。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程.货物.服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标，B正确。暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程.货物.服务的金额，CD错误。

第5题:施工人员对涉及结构安全的试块，应当在()监督下现场取样并递交检测。

A.监理单位或建设单位

B.设计单位或监理单位

C.建设工程质量监督机构或监理单位

D.施工单位或建设单位

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列合同债务中，可以转移的债务是()。

A.提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务

B.必须采取施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务

C.委托监理合同中监理单位的主债务

D.施工合同中关于主体结构施工的债务

正确答案:查看最佳答案

第7题:下列关于违约金的说法，错误的是()。

A.违约金和解除合同不可以并用

B.违约金的数额是预先确定的

C.违约金是违约后生效的责任方式

D.违约金都是由当事人协商确定的

正确答案:查看最佳答案

第8题:我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

第9题:商业秘密.商标权.著作权等属于()。

A.物权

B.债权

C.知识产权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为:①著作权；②专利权；③商标权；④商业秘密；⑤其他有关知识产权。

第10题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总经理

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备

正确答案:查看最佳答案

第11题:按照合同的约定，2018年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2018年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2018年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2018年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是()。

A.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2018年12月31日起诉讼时效中止

C.2018年12月3日诉讼时效中断

D.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼时效。，选项分析:《民法典》规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。故选项“2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止”说法错误。《民法典》规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算:(1)权利人向义务人提出履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。故选项“2018年12月31日起诉讼时效中止”、“2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断”说法错误，“2018年12月3日诉讼时效中断”说法正确。

第12题:根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

第13题:某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业做出的行政处罚不包括()。

A.罚款

B.吊销资质证书

C.责令停工整顿

D.行政处分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式，选项分析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有:警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。

第14题:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按()征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是环境保护税，选项分析:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的、减按50%征收环境保护税。

第15题:下列法律中，属于行政法的是()

A.《公司法》

B.《建筑法》

C.《合同法》

D.《治安管理处罚法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政法主要包括:行政处罚法.行政复议法.行政监察法.治安管理处罚法。

第16题:下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是()。

A.用电计量装置设计应征得检定机构的认可

B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处

C.用电计量装置属于非强制检定范畴

D.现场校验后的用电计量装置应加封

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:用电计算装置及其规定。选项A.用电计算装置的设计应征得当地供电部门认可;选项B.用电计算装置原则上应装在供电设施的产权分界处，如果产权分界处不适宜装表的，对专线供电的高压用户，可在供电变压器出口装表计量;选项C.“用电计量装置”属于强制稳定范畴。

第17题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，错误的是()。

A.优良信息公布期限为6个月

B.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限

C.对整改确有实效的，由企业申请，经审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

D.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限

正确答案:查看最佳答案

第18题:一所小学教学楼2013年3月10日完工，3月12日施工单位向这所学校递交竣工验收报告，3月18日该工程竣工验收合格。按照《建设工程质量管理条例》，该工程给排水工程最低应该保修到()。

A.2015年3月9日

B.2015年3月11日

C.2015年3月17日

D.2018年3月17日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期是2年，保修期从竣工验收合格之日起计算。

第19题:按照《建筑法》的规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.国务院

B.省级建设行政主管部门

C.省级环境保护主管部门

D.国家安全生产监督管理行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是强制监理的建筑工程的范围。按照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

第20题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是()。

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.项目经理部

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告制度，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

第21题:某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政责任

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所.道旁或通道上挖坑.修绪.安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。

第22题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工，则甲的行为视同()。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

第23题:王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。

A.向人民法院提起诉讼

B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.向政府信访部门投诉

D.向劳动监察部门提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。故选项B正确。

第24题:张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提起反诉

B.提出和解

C.提出管辖权异议

D.部分变更诉讼请求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为诉讼代理人的特别授权范围。根据最高人民法院的司法解释，在授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。而提出管辖权异议则是诉讼代理人的基本权利，无须特别授权。

第25题:下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()。

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的:(4)裁决所依据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿.徇私舞弊.枉法裁决行为的。

第26题:施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由()承担。

A.本人

B.项目经理

C.项目经理部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系，选项分析:项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。本题中，“项目经理部管理人员”主要指“项目经理”。则无论是项目经理，还是项目经理部，其职权范围内所行使授权行为的法律后果都由施工企业法人来承担。

第27题:当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。其中仲裁申请书应当载明的事项不包括()。

A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所

B.仲裁请求和所依据的事实、理由

C.证据和证据来源、证人姓名和住所

D.仲裁协议或者合同仲裁条款

正确答案:查看最佳答案

第28题:某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收，该厂便擅自安排职工入住。不久，地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉。依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》有关规定，应对该质量问题承担相应民事责任的主体是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。，选项分析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第29题:根据《民法典》，土地承包经营权属于()。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.准物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是物权的种类，选项分析:用益物权的种类。用益物权包括建设用地使用权、宅基地使用权、土地承包经营权、地役权、居住权。

第30题:工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点审查()。

A.安全生产投入是否充足

B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

C.施工现场人员的安全生产管理能力

D.安全技术措施是否得到落实

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位的安全责任。，选项分析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位要对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准；对于达不到强制性标准的，应当要求施工单位进行补充和完善。

第31题:总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位是()。

A.施工总承包单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工和负责上报施工生产安全事故。

第32题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。

A.甲和乙承担按份责任

B.乙承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担，选项分析:出卖人按照约定或者依据规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。

第33题:关于工伤认定的说法，正确的是()。

A.社会保险行政部门应当对事故伤害进行调查核实

B.工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止

C.职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则

D.工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人

正确答案:查看最佳答案

第34题:质物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。

A.质权人

B.第三人

C.抵押人

D.债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

第35题:起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。

A.施工单位应该在施工组织没计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

正确答案:查看最佳答案

第36题:合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的，应该在()履行。

A.给付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.合同签订地

D.被告所在地

正确答案:查看最佳答案

第37题:《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设()标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

A.推荐性

B.国际

C.强制性

D.企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

第38题:甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.失效

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列组织中，具有法人资格的组织是()。

A.项目监理部

B.项目经理部

C.勘察设计单位

D.投标联合体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建设工程中，大多数建设活动主体都是法人。施工单位.勘察设计单位.监理单位通常是具有法人资格的组织。

第40题:根据《建设工程质量检测管理办法》，关于工程施工质量检测的说法，正确的是()。

A.检测报告经检测人员签字并加盖检测专用章后生效

B.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账

C.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告安全生产主管部门

D.检测机构不得跨省、自治区、直辖市承担检测业务的

正确答案:查看最佳答案

第41题:法人在建设工程中的地位，表现在()。

A.它所扮演的总、分包角色上

B.它具有民事权利能力和民事行为能力

C.承包合同约定的权利、义务中

D.建设参与方分工协作的关系中

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法人在建设工程中的地位，选项分析:法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任。

第42题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业仅对已完成的工程负责返修

B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原有造成的，施工企业都应当负责返修

C.对于竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题，由施工企业有偿返

D.对于竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。C选项错误，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工.改建。

第43题:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。

A.25%

B.80%

C.35%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。

第44题:下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。

A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的

B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取防护措施的

C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D.未对建筑材料.建筑构配件.设备.商品混凝土进行检测的

正确答案:查看最佳答案

第45题:北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。此案应到()所在地法院起诉。

A.原告

B.被告

C.原告或被告

D.项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地域管辖，选项分析:对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。被告住所地是指法人或者其他组织的主要办事机构所在地或者主要营业地。故选项“被告”正确。

第46题:以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.抵押合同成立

B.抵押登记

C.建筑工程竣工

D.抵押合同生效

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，关于垫资的说法，正确的是()。

A.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

B.法律、行政法规明确禁止垫资

C.当事人对垫资没有约定的，按照借款处理

D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付，选项分析:《保障中小企业款项支付条例》规定，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计箅标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。

第48题:下列纠纷.争议中，适用于《仲裁法》调整的是()。

A.财产继承纠纷

B.劳动争议

C.婚姻纠纷

D.工程款纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。《仲裁法》仅限于民商事仲裁，对于收养.婚姻.监护.抚养.继承纠纷及依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。劳动争议仲裁和农村集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受此法调整。

第49题:如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过()。

A.2亿元

B.1亿元

C.3000万元

D.500万元

正确答案:查看最佳答案

第50题:建筑企业对行政处罚结果及相应的行政复议结果和上诉后的一审判决不服，则()。

A.不可以再上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。

A.工程招标

B.设备采购

C.工程承包

D.请律师代为诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理行为的设立，选项分析:建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等。而《建筑法》明确规定了建设工程的承包活动不得委托代理。故选项“工程承包”正确。

第52题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断，适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。

第53题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是()。

A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书

B.为职工办理意外伤害保险

C.配备兼职安全生产管理人员

D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装

正确答案:查看最佳答案

第54题:国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用()系统。

A.节能环保

B.照明采暖制冷

C.节水节电

D.可再生能源利用

正确答案:查看最佳答案

第55题:一裁终局制度体现了仲裁的()特点。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.快捷性

正确答案:查看最佳答案

第56题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A.建设单位

B.施工单位

C.勘察单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止无资质承揽工程。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

第57题:因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

第58题:书面的授权委托书应当载明的内容，下列不包括()。

A.代理人名称或姓名

B.代理事项

C.代理的收费标准

D.代理的权限和期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:书面委打代理的授权泰托书应当线明代理人的姓名或者名称.代理事项.权限和期间。并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

第59题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:在租赁合同中属于承租人义务的是()。

A.及时维修租赁物的义务

B.返还租赁物

C.第三人对租赁物主张权利时的通知义务

D.对租赁物承担权利瑕疵担保责任的义务

E.妥善保管租赁物

正确答案:查看最佳答案

第61题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

第62题:下列刑罚中，可以适用减刑的有()。

A.死缓

B.无期徒刑

C.拘役

D.管制

E.有期徒刑

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是减刑，选项分析:被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑。

第63题:违反建设工程质量管理条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，()。

A.责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

B.责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款

C.造成损失的，依法承担赔偿责任

D.造成损失的，依法承担连带赔偿责任

E.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。应选择ACE。

第64题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言

B.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言

C.已严重违背公序良俗的方法获取的证据

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复印品

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前施工，施工企业应当及时通知的单位有()。

A.勘察单位

B.设计单位

C.建设单位

D.建设工程安全生产监督机构

E.建设工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量检验制度，选项分析:施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽以前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

第66题:下列对于建设用地使用权的续期和消灭的表述中，说法正确的有()。

A.住宅建设用地使用权期间届满的，自动终止

B.非住宅建设用地使用权期间届满后自动续期

C.建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记

D.出让人办理注销登记的，登记机构应当收回建设用地使用权证书

E.该土地上的房屋及其不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理

正确答案:查看最佳答案

第67题:当事人对建设工程开工日期有争议，关于开工日期认定的说法，正确的有()。

A.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

B.开工日期为建设工程施工合同载明的计划开工日期

C.开工通知发出后，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期

D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关让据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期

E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

第68题:下列情形仲裁协议无效或失效的有()。

A.约定的仲裁事项属于平等主体之间有关人身关系的争议

B.约定的仲裁事项是不动产争议

C.载有仲裁条款的合同因违反法律禁止性规定而无效

D.甲乙两公司签订合同，并约定了仲裁条款。后合同双方又订立补充协议:"约定在履行合同中的纠纷由双方协商解决或向法院起诉解决"

E.双方当事人在合同中约定:"因本合同履行发生的争议，双方既可以向甲地仲裁委申请仲裁，也可以向乙地仲裁委申请仲裁"

正确答案:查看最佳答案

第69题:委托合同的法律特征有()。

A.委托合同等同于民事代理

B.委托的事务可以是法律行为

C.委托合同可以是无偿合同

D.委托的事务可以是事实行为

E.委托合同是提供劳务的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是委托合同的法律特征，选项分析:委托合同的目的是为他人处理或管理事务，委托合同的订立以双方相互信任为前提，但委托合同未必是有偿合同。委托合同是一种典型的提供劳务的合同。合同订立后，受托人在委托的权限内所实施的行为，等同于委托人自己的行为;委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。它不同于民事代理，后者委托的只能是法律行为。它也不同于行纪合同，后者委托的仅是商事贸易行为。如果没有双方的相互信任和了解，委托合同关系难以成立，即使是建立了委托关系，也难以巩固。因此，在委托合同关系成立并生效后，如果一方对另一方产生了不信任，可随时终止委托合同。委托合同可以是有偿合同，也可以是无偿合同。故“委托的事务可以是法律行为”“委托合同可以是无偿合同”“委托的事务可以是事实行为”“委托合同是提供劳务的合同”正确。

第70题:下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。

A.抢险救灾项目

B.利用扶贫资金以工代赈项目

C.必须向原中标人采购工程，否则不能满足功能配套要求的项目

D.采用不可替代的专有技术

E.建筑面积500平方米的社区医院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:社区医院虽然规模很小，但是属于关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目的范围，必须进行招标。

第71题:关于依法必须招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是()。

A.中标候选人公示期不得少于3日

B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

C.投标人对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出

D.招标人应当自收到对评标结果的异议之日起5日内作出答复

E.招标人在对评标结果的异议作出答复前，可以暂停招标投标活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确。B错误，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。C正确。DE错误，投标人对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

第72题:根据《女职工劳动保护特别规定》，女职工禁忌从事的劳动范围说法正确的是()。

A.体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业

B.矿山井下作业

C.间断负重、每次负重超过20公斤的作业

D.每小时负重6次以上、每次负重超过25公斤的作业

E.间断负重、每次负重超过25公斤的作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工的特殊保护，选项分析:根据《女职工劳动保护特别规定》，女职工禁忌从事的劳动范围有:①矿山井下作业;②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业;③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。

第73题:下列属于工程质量不良行为的有()。

A.未按照节能设计进行施工

B.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测

C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工

D.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志

E.将承揽的工程转包或者违法分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项分析:工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。D属于工程安全不良行为；E属于承揽业务不良行为。

第74题:根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应有的内容有()。

A.保修范围

B.保修期限

C.质量保证金的退还方式

D.质量保证金预留比例

E.保修责任

正确答案:查看最佳答案

第75题:仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列()情形时申请撤销仲裁裁决。

A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B.裁决所根据的证据是伪造的

C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D.仲裁裁决适用法律错误

E.没有仲裁协议的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁裁决的不予执行和撤销，选项分析:当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:(1)没有仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所依据的证据是伪造的；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。

第76题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()

A.诉讼终结

B.当事人解除委托

C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

E.委托代理人有过错

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。

第77题:下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有()。

A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改

D.如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保

E.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予以退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议，A.B正确，C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保，D项正确。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予以退还，并取消其中标资格，E项错误。

第78题:商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行

A.作出裁决的仲裁委员会

B.申请人依据地的中给人民法院

C.被执行人住所地的中给人民法院

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院

E.被执行财产所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。

第79题:建筑工程一切险和安装工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括()的损失。

A.外力引起的装备损毁

B.地震导致施工建筑物

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.异常天气，导致爆炸和火灾引起的建筑物

E.由于图纸设计错误而引起的建造的损失

正确答案:查看最佳答案