节选部分<<2026年二级建造师管理电子题库>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列施工质量控制工作中，属于事前控制的是()。

A.编制施工质量计划

B.约束质量活动的行为

C.监督质量活动过程

D.处理施工质量的缺陷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事前质量控制:即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。事中控制:即在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。事中控制首先是对质量活动的行为约束，其次是对质量活动过程和结果的监督控制。事中控制的关键是坚持质量标准，控制的重点是对工序质量.工作质量和质量控制点的控制。事后控制:也称为事后质量把关，以使不合格1工序或最终产品(包括单位工程或整个工程项目问流入下道工序.不进入市场。事后控制包括对质量活动结果的评价.认定和对质量偏差的纠正。控制的重点是发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。BC选项属于事中控制。D选项属于事后控制。

第1题:当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以采用()形式。

A.总价合同

B.成本加固定费用合同

C.单价合同

D.成本加奖金合同

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程项目原材料、构配件、成品、半成品和设备的出厂合格证及进场检(试)验报告合格证、试验报告的整理按工程()为序进行，品种规格应满足设计要求，否则为合格证、试验报告不全。

A.目标

B.质量

C.投资

D.进度

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于编制施工组织设计应考虑的原则，下列说法错误的是()。

A.提高施工的工业化程度

B.只采用国内先进的施工技术

C.重视工程施工的目标控制

D.合理安排施工顺序，提高施工的连续性和均衡性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在编制施工组织设计时，需要积极采用国内外先进的施工技术。

第4题:下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是()。

A.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理

B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确

C.工程结构和技术简单，风险小

D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是固定总价合同。，选项分析:固定总价合同适用于以下情况:(1)工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；(2)工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；(3)工程结构和技术简单，风险小；(4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场，复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划；(5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。

第5题:工程项目的施工总进度计划属于()。

A.项目的施工总进度方案

B.项目的指导性施工进度计划

C.项目施工的年度施工计划

D.项目的控制性施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或.施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。

第6题:某工程的定额工期为300天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过()天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.30

B.45

C.60

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查提前竣工(赶工补偿)。，选项分析:招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。根据题意，不得超过300×20%=60天。即“60”最符合题意。

第7题:施工项目经理部为及时了解施工项目的成本控制情况，需要将实际施工成本与()进行比较分析。

A.施工目标成本

B.工程合同价

C.工程投标价

D.支付的工程款

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由()进行。

A.施工企业行业协会

B.施工企业上级主管部门

C.施工企业的最高管理者

D.第三方认证机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针.目标.机构和程序等。

第9题:在影响施工质量的各个因素中，工程质量的基础是()。

A.施工管理

B.材料质量

C.施工工艺

D.施工方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量就不可能达到标准。

第10题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录

B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.监理人根据发包人的授权。在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付。

第11题:工程建设的管理过程中，以下()阶段是影响工程质量的决定性阶段。

A.工程投资决策

B.工程勘察设计

C.工程施工

D.工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:工程建设各阶段对工程质量的影响。，选项分析:建设工程勘察设计是根据投资决策阶段已确定的质量目标和水平，通过工程勘察、设计使其具体化。工程设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否可靠等，都将决定着工程建成后的功能和使用价值。因此，勘察设计阶段是影响工程质量的决定性阶段。

第12题:某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和(或)工期延误应由()承担

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

第13题:根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，工程量清单中的其他项目清单不包括()。

A.总承包服务费

B.材料暂估价

C.暂列金额

D.规费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程量清单中的其他项目清单包括暂列金额.暂估价.计日工和总承包服务费。

第14题:某工程因工期紧，项目部采用了标准要求低但可缩短工期的施工工艺，造成了质量事故。按照事故责任分类，该事故属于()。

A.指导责任事故

B.操作责任事故

C.技术原因事故

D.管理原因事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程质量事故分类。，选项分析:指导责任事故:指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。

第15题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是()

A.由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整

B.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整

C.由监理人提出适当的措施费变更，经发，承包人确认后调整

D.参照原有措施费的组价方法调整

正确答案:查看最佳答案

第16题:施工企业质量管理体系的认证方应为()。

A.企业最高领导者

B.第三方认证机构

C.企业行政主管部门

D.行业管理部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量管理体系认证的程序是由具有公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立.客观.科学.公正的评价，得出结论。认证应按申请.审核.审批与注册发证等程序进行。

第17题:工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用()。

A.参数法

B.综合单价法

C.分包法

D.工科单价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合单价法与分部分项工程综合单价的计算方法一样，就是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板.脚手架.垂直运输等。

第18题:比较法是施工成本分析的基本方法之一，其常用的比较形式是()。

A.本期实际指标与上期目标指标对比

B.上期实际指标与本期目标指标对比

C.本期实际指标与上期实际指标对比

D.上期目标指标与本期目标指标对比

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本分析的方法。，选项分析:比较法的应用，通常有下列形式。(1)将实际指标与目标指标对比。(2)本期实际指标与上期实际指标对比。(3)与本行业平均水平、先进水平对比。

第19题:某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采购，因空调质量安装不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由()承担。

A.建设单位

B.空调供应商

C.乙施工单位

D.甲和乙施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第20题:根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523--2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()dB(A)。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是噪声污染的处理。，选项分析:《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523--2011规定昼间噪声排放限值为70dB(A)，夜间噪声排放限值为55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。因此，“15”正确。

第21题:下列项目目标动态控制措施中，属于经济措施的是()。

A.调整进度管理的方法

B.调整职能分工

C.落实加快工程施工进度所需的资金

D.改进施工工艺

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:项目目标动态控制的纠偏措施。，选项分析:调整进度管理的方法属于管理措施，调整职能分工属于组织措施，改进施工工艺属于技术措施。

第22题:对施工过程中产生的泥浆水只能()。

A.直接排入河流

B.直接排入城市下水道

C.排入周边空地或土地

D.经过沉淀处理达到排放标准后排入下水道

正确答案:查看最佳答案

第23题:合同跟踪的对象不包括()。

A.承包的任务

B.工程小组或分包人的工程和工作

C.总承包商和其委托的工程师的工作

D.业主和其委托的工程师(监理人)的工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同跟踪的对象包括承包的任务.工程小组或分包人的工程和工作及业主和其委托的工程师(监理人)的工作。

第24题:建设工程组织流水施工时，如果存在技术间歇时间和提前插入时间，则()。

A.技术间歇时间会使流水施工工期延长，提前插入时间会使流水施工工期缩短

B.技术间歇时间会使流水施工工期缩短，提前插入时间会使流水施工工期延长

C.无论是技术间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长

D.无论是技术间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短

正确答案:查看最佳答案

第25题:施工生产安全事故应急预案体系由()构成。

A.综合应急预案.单项应急预案.重点应急预案

B.企业应急预案.项目应急预案.人员应急预案

C.企业应急预案.职能部门应急预案.项目应急预案

D.综合应急预案.专项应急预案.现场处置方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工生产安全事故应急预案体系的构成:综合应急预案.专项应急预案.现场处置方案。

第26题:将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.质量检测单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应将施工.设计.监理建设单位方分别签字的质量验收证明验收后3天内报送工程质量监督机构备案。

第27题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()。

A.50%

B.90%

C.60%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全文明施工费。，选项分析:发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

第28题:某施工生产安全事故，造成2人死亡，11人重伤，直接经济损失5500万元，则该事故属于()。

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是职业健康安全事故的分类。，选项分析:生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故。本等级划分所称的”以上”包括本数，所称的”以下”不包括本数。

第29题:某施工项目的商品混凝土目标成本是420000元(目标产量500m
，目标单价800元／m
，预计损耗率为5%)，实际成本是511680元(实际产量600m
，实际单价820元／m
，实际损耗率为4%)。若采用因素分析法进行成本分析(因素的排列顺序是:产量、单价、损耗率)，则由于损耗率降低减少的成本是()元。

A.4920

B.12600

C.84000

D.91280

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查.修改和控制管理办法”属于()的内容。

A.程序文件

B.质量计划

C.质量手册

D.质量记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四个选项均属于质量管理体系文件构成。其中，质量手册的内容包括质量方针.质量目标;组织机构和质量职责;各项质量活动的基本控制程序或体系要素;质量评审.修改和控制管理办法，故选C。

第31题:对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按照规定进行()。

A.全数检测

B.见证取样检测

C.进场检测

D.随机抽样检测

正确答案:查看最佳答案

第32题:实行招标的工程，发承包人约定合同质量.履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，若出现不一致的情况，应()。

A.以招标文件为准

B.要求中标人进行适当修正

C.以投标文件为准

D.要求发包人进行适当修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同价款的约定是建设工程合同的主要内容。实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标.投标文件中关于工期.造价.质量等方面的实质性内容招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。

第33题:进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以明确会议的类型、各类会议的主持人和参加单位及人员、各类会议的召开时间和()。

A.服务工作组织体系

B.会议地点选择

C.会议成本的分析

D.各类会议文件的整理、分发和确认

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于施工图预算和施工预算区别的说法，正确的是()。

A.施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据

B.施工图预算只能由造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制

C.施工图预算和施工预算都可以作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细

D.施工图预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据；B选项错误，施工图预算和施工预算既可以由企业自身来编制，也可以由专业的造价机构来编制；C选项错误，施工预算是承包人组织生产.编制施工计划.准备现场材料.签发任务书.考核工效.进行经济核算的依据，它也是承包人改善经营管理.降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。而施工图预算则是投标报价的主要依据。

第35题:下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是()。

A.编制成本控制计划，确定合理的工作流程

B.确定合理的施工机械.设备使用方案

C.对成本管理目标进行风险分析.并制定防范对策

D.选择适合于工程规模.性质和特点的合同构模式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项属于技术措施，C项属于经济错误，D项属于合同措施。

第36题:施工招标过程中，若招标人在招标文件发布后，发现有问题需要进一步澄清和修改，正确的做法是()。

A.所有澄清文件必须以书面形式进行

B.在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少10天前发出通知

C.可以用间接方式通知所有招标文件收受人

D.所有澄清和修改文件必须公示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工招标与投标。，选项分析:如果招标人在招标文件已经发布之后，发现有问题需要进一步的澄清或修改，必须依据以下原则进行:(1)时限:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出；(2)形式:所有澄清文件必须以书面形式进行；(3)全面:所有澄清文件必须直接通知所有招标文件收受人。

第37题:根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为()年一次。

A.1

B.6

C.3

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产管理制度。，选项分析:特种作业操作证的人员，其证书的复审周期为3年一次。

第38题:()是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。

A.质量手册

B.质量计划

C.程序文件

D.质量记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业质量管理体系文件的构成。，选项分析:程序文件是质量手册的支持性文件，是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度，是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。

第39题:关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.当人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

C.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

D.招标人应在书面合同签订后5日内退还未中标人的投标保证金和利息，中标人的不予退还

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准施工招标文件》，建设工程施工合同履约担保的有效期是()。

A.从收到招标通知书到工程保修期结束

B.从合同生效之日至发包人签发工程接收证书之日

C.从签订施工合同之日到工程竣工交付之日

D.从收到工程预付款之日到工程保修期结束

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程担保。，选项分析:根据《标准施工招标文件》，履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

第41题:根据《建筑施工组织设计规范》，主持编制施工组织设计的应是()。

A.施工单位技术负责人

B.项目负责人

C.项目总监理工程师

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工组织设计的编制、审批。，选项分析:施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。

第42题:下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是()。

A.工人焊接操作不规范

B.油漆存放没有相应的防护设施

C.现场存放大量油漆

D.焊接设备缺乏维护保养

正确答案:查看最佳答案

参考解析:能量和危险物质的存在是危害产生的根本原因，通常把可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称作第一类危险源。造成约束.限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作第二类危险源。

第43题:对某建设工程项目进行成本偏差分析，若当月计划完成工作量是100m2，预算单价为300元/m2;当月实际完成工作量是120m2，实际单价为320元/m2，下列关于该项目当月成本偏差分析的说法，正确的是()。

A.费用偏差为-2400元，成本超支

B.费用偏差为600元，成本节约

C.进度偏差为6000元，进度延误

D.进度偏差为2400元，进度提前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本偏差分析。，选项分析:费用偏差为-2400元，成本超支，进度偏差为6000，进度提前。

第44题:不属于政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查内容的是()。

A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况

B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续

C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况

D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备

正确答案:查看最佳答案

第45题:控制性施工进度计划的主要作用是()。

A.确定施工作业的具体安排

B.确定不同时间段资源需求量

C.确定里程碑事件的进度目标

D.确定施工现场作业顺序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是控制性施工进度计划的作。，选项分析:控制性施工进度计划的主要作用如下:(1)论证施工总进度目标；(2)施工总进度目标的分解，确定里程碑事件的进度目标；(3)是编制实施性进度计划的依据；(4)是编制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据(如子项目施工进度计划、单体工程施工进度计划；项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划等)；(5)是施工进度动态控制的依据。

第46题:影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及()。

A.方法与环境

B.投资额与合同工期

C.方法与设计方案

D.投资额与环境

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于安全检查表法，下列描述错误的是()。

A.通过列出检查项目来确定场所状态是否符合安全要求

B.用于发现系统中存在的危险隐患和提出改进措施

C.只适用于装置和设备的危险源评价

D.检查范围可以包括操作和管理等多方面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题主要考查学员对安全检查表法应用范围的理解。，选项分析:安全检查表法是指用检查表方式将一系列检查项目列出进行分析，以确定装置、设备、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的安全隐患，提出改进措施的一种方法。检查项目可以包括场地、周边环境、设施、设备、操作、管理等各方面。

第48题:某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件，①出现异常恶省天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日:2因恶省天气导致场外道路中断。抢修道路用工20个工日;③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为()元。

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500

正确答案:查看最佳答案

参考解析:索赔的人工费=20*200+10*200*25%=4500元。

第49题:在施工质量处理过程中，按照施工验收规范和相关的质量标准，并结合实际量测、试验和检测等方法，评价质量事故的处理是否达到预期目的，是否依然存在隐患属于()。

A.事故处理的鉴定验收

B.制定事故处理方案

C.事故处理

D.事故原因分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量事故的处理程序。，选项分析:事故处理的鉴定验收:质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关的质量标准的规定进行，必要时还应通过实际量测、试验和仪器检测等方法获取必要的数据，以便准确地对事故处理的结果做出鉴定，最终形成结论。

第50题:某现浇混凝土工程采用工程量清单中的工程数量为3000m3。合同约定:综合单价为800元/m3，当实际工程量超过清单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m3，则现浇混凝土工程款应为()万元。

A.240.0

B.252.0

C.279.6

D.278.0

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超过合同工程量15%，即3000×(1+15%)=3450以内不调价，因为实际完成工程量3500超过了3450，故超出部分单价调低0.9。现浇混凝土工程款=3450×800+(3500-3450)×800×0.9=279.6万元。

第51题:网络计划中，某项工作的持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作分最早在第8和第12天开始。该项工作的自由时差是()天。

A.4

B.2

C.6

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当工作有紧后工作j-k时，其自由时差应为:FFi-j=ESj-k-ESi-j-Di-j。用题干数据代入公式，得出该工作自由时差=8-2-4=2天。

第52题:在建筑工程施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知()进行验收，并形成验收文件。

A.监理单位

B.施工单位质检部门

C.设计单位

D.政府质量监督站

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程隐蔽部位覆盖前的检查。，选项分析:经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。

第53题:下列与施工进度有关的计划中，属于施工企业生产计划的是()。

A.项目施工进度计划

B.供货工作进度计划

C.生产资源调配计划

D.施工总进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工进度计划的类型。，选项分析:施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。它以整个施工企业为系统，根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等，合理安排计划周期内的施工生产活动，如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。

第54题:按照管理职能的多个环节，当项目经理决定采用增加夜班的方法来争取时间后，接下来应该是()。

A.筹划

B.决策

C.执行

D.检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工管理的管理职能分工，选项分析:(1)提出问题——通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了；(2)筹划——加快进度有多种可能的方案，如改一班工作制为两班工作制，增加夜班作业，增加施工设备或改变施工方法，针对这几个方案进行比较；(3)决策——从上述几个可能的方案中选择一个将被执行的方案，如增加夜班作业；(4)执行——落实夜班施工的条件，组织夜班施工；(5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行，如已执行，则检查执行的效果如何。

第55题:某施工企业组织结构如下，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是()

A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主

B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策

C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源

D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主

正确答案:查看最佳答案

第56题:全员参与质量控制的重要手段是()。

A.操作者的自我控制

B.技术改进

C.目标管理

D.PDCA循环

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量的“三全控制”。，选项分析:全员参与质量控制作为全面质量管理不可或缺的重要手段，就是目标管理。

第57题:下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是()。

A.确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素

B.进行目标计划值和实际值对比分析

C.跟踪项目计划的实际进展情况

D.发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目目标动态控制方法。，选项分析:为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

第58题:根据《质量管理体系基础和术语》，循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于()做出相关决策。

A.与相关方的关系

B.满足顾客的要求

C.功能连贯的过程组成的体系

D.数据和信息的分析和评价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:循证决策:基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。

第59题:根据《企业会计准则》。下列费用中，属于间接费用的是()。

A.材料装卸保管费

B.周转材料摊销费

C.施工场地清理费

D.项目部的固定资产折旧费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接费用包括(1)耗用的材料费用(2)耗用的人工费用(3)耗用的机械使用费(4)其他直接费用。选项AC属于其他直接费用，选项B属于直接材料费用。

第60题:建设工程项目管理直线式组织结构的优点是()。

A.结构简单、权力集中、易于统一指挥

B.管理业务专门化，易于提高工作质量

C.有利于加强各职能部门之间的协调配合

D.灵活组建项目管理机构，实现集权与分权的最优组合

正确答案:查看最佳答案

第61题:施工成本控制的步骤是()。

A.预测-检查-比较-分析-纠偏

B.检查-比较-分析-预测-纠偏

C.分析-检查-比较-预测-纠偏

D.比较-分析-预测-纠偏-检查

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证的有效期为()年。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证制度。，选项分析:安全生产许可证的有效期为3年。

第63题:关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是()。

A.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用

B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费

C.既要针对项目考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预见费

D.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据施工质量验收的一般规定，对于分项工程的划分原则是()。

A.根据施工组织划分

B.根据楼层、施工段划分

C.根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分

D.根据建筑物或构筑物的独立使用功能划分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对施工质量验收中分项工程划分原则的理解。，选项分析:A项错误，施工组织是检验批的划分依据；B项错误，楼层、施工段是检验批的划分依据；C项正确，原文明确指出分项工程根据工种、材料、施工工艺、设备类别划分；D项错误，这是单位工程的划分原则。

第65题:在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应进行的工作是()。

A.分析和论证目标实现的必要性

B.明确目标实现的必要条件

C.明确目标实现的可行路径

D.分析和论证目标实现的可能性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程项目总进度目标的论证。，选项分析:在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。

第66题:施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从()的整体利益。

A.设计单位

B.总承包单位

C.本施工企业

D.本项目各参与方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考的内容是施工项目经理的任务。，选项分析:施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，他所承担的管理任务不仅依靠所在的项目经理部的管理人员来完成，还依靠整个企业各职能管理部门的指导、协作、配合和支持。项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从企业的整体利益。

第67题:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.1%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

第68题:项目部对施工进度滞后问题，提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是()。

A.落实管理人员责任?

B.优化工作流程?

C.改进施工方法?

D.强化奖惩机制

正确答案:查看最佳答案

第69题:编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是()。

A.拟定施工方案

B.编制施工总进度计划

C.施工总平面图设计

D.编制施工准备工作计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工组织设计的编制程序。，选项分析:施工组织总设计的编制通常采用如下程序:(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；(2)计算主要工种工程的工程量；(3)确定施工的总体部署；(4)拟订施工方案；(5)编制施工总进度计划；(6)编制资源需求量计划；(7)编制施工准备工作计划；(8)施工总平面图设计；(9)计算主要技术经济指标。

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的管理权力有()。

A.对外进行纳税申报

B.制定企业经营目标

C.选择施工作业队伍

D.组织项目管理班子

E.指挥工程项目建设的生产经营活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工项目经理的任务。，选项分析:项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力:(1)组织项目管理班子；(2)以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；(3)指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；(4)选择施工作业队伍；(5)进行合理的经济分配；(6)企业法定代表人授予的其他管理权力。

第71题:根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为()。

A.工期优化

B.工效优化

C.费用优化

D.资源优化

E.质量优化

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建设工程施工合同(示范文本)(GT-2013-0201)》施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括()。

A.劳动合同

B.缴纳社保证明

C.身份证

D.职称证收

E.注册执业证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工项目监理的任务和责任。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。

第73题:下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有()

A.事故现场会

B.岗前三级教育

C.变换岗位时的安全教育

D.安全生产会议

E.安全活动日

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于垃圾回收利用和处置的说法，正确的有()。

A.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出

B.力争使建筑垃圾的再利用和回收率达到30%

C.施工现场的生活垃圾可混入建筑垃圾进行处置

D.对有可能造成二次污染的废弃物应单独储存，并设置醒目标识

E.有毒有害废弃物的分类率应达到100%

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列事件中，承包商向业主既能索赔工期，也能索赔费用的事件不包括()。

A.发包人原因引起的暂停施工

B.不可抗力

C.发包人的原因导致试运行失败

D.法律变化引起的价格调整

E.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题题考查的是索赔。，选项分析:“发包人原因引起的暂停施工”，承包人可以索赔工期、费用、利润。“不可抗力”，承包人可以索赔工期和部分费用。“发包人的原因导致试运行失败”，承包人可以索赔费用、利润。“法律变化引起的价格调整”，承包人可以索赔费用。“施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品”，承包人可以索赔工期、费用。

第76题:下列施工进度控制的措施中，属于管理措施的有()。

A.用工程网络计划技术进行进度管理

B.选择合理的合同结构

C.采取进度风险的管理措施

D.构建施工进度控制的组织体系

E.编制与施工进度相适应的资源需求计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工方进度控制的管理措施。选项D属于组织措施。选项E属于经济措施。

第77题:施工项目相关的信息管理的主要工作之一是收集并整理相关公共信息，其中需要收集的市场信息包括()。

A.交通运输条件

B.材料供应商表

C.环保要求

D.新材料信息表

E.机械设备价格表

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列工作流程中，属于物质流程的有()。

A.钢结构深化设计工作流程

B.弱电工程物资采购工作流程

C.室内暖通安装施工工作流程

D.进度款支付和设计变更流程

E.生成月进度报告有关的数据处理流程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工作流程组织在项目管理中的应用。，选项分析:工作流程组织包括:(1)管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程；(2)信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程；(3)物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。

第79题:下列关于应急救援准备的说法，正确的有()。

A.实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制生产安全事故应急救援预案，统一建立应急救援组织

B.小型企业可以不建立应急救援队伍，但应指定专职的应急救援人员

C.应急救援队伍接到有关人民政府及其部门救援命令，应立即参加生产安全事故应急救援

D.县级以上人民政府应加强对生产安全事故应急救援队伍建设的统一规划、组织和指导

E.生产安全事故应急救援预案应符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工及应急救援程序和措施

正确答案:查看最佳答案

第80题:在合同工程履行期间发生合同价款调整，下列说法正确的有()。

A.发承包双方确认调整的合同价款应与工程进度款同期支付

B.新增分部分项工程量清单的按照综合单价法确定单价

C.工程量偏差超过15%时应调整增加部分的综合单价

D.发包人原因引起的赶工补偿费应与竣工结算一并支付

E.剩余的暂列金额余额归发包人所有

正确答案:查看最佳答案

第81题:分析论证施工项目总目标，应遵循的基本原则有()。

A.确保工程质量、施工安全、绿色施工及环境管理目标符合工程建设强制性标准

B.进度目标通常会采用定性分析方法

C.质量、成本目标则需要采用定量分析方法

D.不同施工项目的各个目标可具有不同的优先等级

E.施工项目目标之间密切联系、相互制约，需要统筹兼顾

正确答案:查看最佳答案

第82题:建设工程预算定额是()的基础和依据。

A.初步设计概算

B.成本管理

C.确定工程造价

D.控制建设工程投资

E.编制单位估价表

正确答案:查看最佳答案

第83题:《标准施工招标文件》中发包人的义务包括()。

A.发出开工通知

B.提供施工场地

C.协助承包人办理证件和批件

D.组织设计交底

E.对施工作业和施工方法的完备性负责

正确答案:查看最佳答案

第84题:对由于()等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分应按窝工费计算。

A.工作效率降低的损失费

B.增加工作内容的人工费

C.工程延期致使人员窝工

D.法定人工费增长

E.停工损失费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔费用的组成。，选项分析:索赔费用中的人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。管理人员交通费和管理人员工资均属于管理费内容。

第85题:在工程施工过程中，施工进度的影响因素包括()。

A.自然条件影响

B.施工单位自身因素影响

C.相关单位影响

D.有关协作部门及社会环境影响

E.质量监督机构监督检查工作

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列工人工作的时间中，属于损失时间的有()。

A.多余和偶然工作时间

B.材料供应不及时导致的停工时间

C.因施工工艺特点引起的工作中断时间

D.技术工人由于差错导致的工时损失

E.工人午休后迟到造成的工时损失.

正确答案:查看最佳答案

第87题:工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式，积极推行工程总承包和工程项目管理的意义是()。

A.主要意义在于"交钥匙"

B.深化我国工程建设项目组织实施方式改革

C.提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益

D.规范建筑市场秩序的重要措施

E.加快与国际工程承包和管理方式接轨

正确答案:查看最佳答案

第88题:建设工程项目实施性施工计划的主要作用有()。

A.确定施工作业的具体安排

B.确定计划期内的人.机.料需求

C.确定计划期内的资金需求

D.确定控制性进度计划的关键指标

E.确定里程碑计划节点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实施性施工进度计划的主要作用如下:①确定施工作业的具体安排；②确定一个月度或旬的人工需求；③确定一个月度或旬的施工机械的需求；④确定一个月度或旬的建筑材料的需求；⑤确定一个月度或旬的资金的需求等。

第89题:下列施工企业支出的费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。

A.技术开发费

B.印花税

C.已完工程及设备保护费

D.材料采购及保管费

E.财产保险费

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，合同双方可约定对合同价款进行调整的条件有()。

A.市场价格的任何波动

B.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

C.工程造价管理部门公布的价格调整

D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8h

E.与计划相比，实际工程量变动超过一定幅度

正确答案:查看最佳答案

第91题:下列与施工进度有关的计划中，属于施工方工程项目管理范畴的有()。

A.项目旬施工作业计划

B.施工企业季度生产计划

C.单位工程施工进度计划

D.施工企业年度生产计划

E.分部工程施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。选项BD属于施工企业的施工生产计划，属于企业计划的范畴。

第92题:在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确的有()

A.用餐人数在100人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池

B.施工现场作业产生的污水，分批排入市政污水管网

C.严格控制施工作业时间，晚间作业不超过22时，造成作业不早于6时

D.在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备

E.施工现场外围设备1.5m高的围挡

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，属于承包人工作的有()。

A.负责编制施工组织设计

B.科学安排作业计划

C.组织编制年.季.月施工计划

D.负责工程测量定位

E.负责与监理.设计及有关部门联系

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列违法行为中，对施工生产安全事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%~80%罚款的情形有()。

A.不立即组织事故抢救

B.故意破坏事故现场

C.事故调查期间擅离职守

D.谎报或瞒报事故

E.迟报或漏报事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故的处理。，选项分析:事故发生单位的主要负责人处上一年年收入40%~80%罚款的情形有:(1)不立即组织事故抢救；(2)在事故调查处理期间擅离职守；(3)迟报或者漏报事故。