节选部分<<湖南长沙二级建造师法规，到底难不难考？>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制()。

A.管理保障措施

B.施工现场临时用电组织设计

C.专项施工方案

D.安全技术措施

正确答案:查看最佳答案

第1题:以下有关法的备案，不正确的是()。

A.宪法不需要备案

B.法律不需要备案

C.行政法规不需要备案

D.地方性法规.自治条例和单行条例.规章，在公布后30日内报有关机关备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法的效力层级。行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章，在公布后30日内报有关机关备案。注意宪法和法律不需要备案。

第2题:根据《建设工程安全生产管理条例》及相关规定，下列责任中，属于建设工程项目施工单位专职安全生产管理人员职责的是()。

A.保证本单位安全生产投入的有效实施

B.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制

C.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责:(1)负责施工现场安全生产日常检査并做好检查记录；(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；(6)依法报告生产安全事故情况。

第3题:按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是()。

A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日

B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行

C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日

D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30日前确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第4题:劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月的平均工资。

A.3

B.6

C.10

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前12个月的平均工资。

第5题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。

A.承担材料毁损的责任

B.承担时间延误的责任

C.承担全部责任

D.不承担任何责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。

第6题:关于委托代理的说法，正确的是()。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错在应当，可以采用书面或口头形式授权;委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。故B错:代理人知道被托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任，故D错。

第7题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位质检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215

第8题:地方性法规与部门规章之间对同一事项的规不一致，国务院认为应当适用部门规章的，应当()。

A.由制定机关裁决

B.由全国人民代表大会裁决

C.由国务院裁决

D.提请全国人民代表大会常务委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《立法法》86条规定，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提岀意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

第9题:关于保险主体的说法，正确的是()。

A.被保险人负有支付保险费的义务

B.投保人可以与被保险人不一致

C.受益人应当是被保险人

D.被保险人不得为两个以上

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投保人负有支付保险费的义务，A错误。投保人.被保险人可以为受益人，C错误。被保险人可以为两个以上，D错误。

第10题:某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是()月。

A.6

B.12

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于所有权的说法，错误的有()。

A.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权、处分权

B.使用权是所有人所享有的一项独立权能

C.占有权只能由所有人享有

D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()。

A.施工单位签署质量合格文件上，必须有注册建造师的签字盖章

B.分包单位签署质量合格的文件，无需担任总承包项目负责人的注册建造师签章

C.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章

D.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改

正确答案:查看最佳答案

第13题:关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的表述，正确的是()。

A.注册不受年龄的限制

B.可以申请在两个单位注册

C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册

D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师的注册。，选项分析:《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。A错误，年龄不得超过65岁。B错误，不得申请在两个单位注册。C错误，受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的。D正确，申请人的聘用单位不符合注册单位要求的。

第14题:法律责任通过()实现。

A.诉讼

B.调解

C.谈判

D.国家强制力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律责任的实现由国家强制力作保障。

第15题:按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程竣工结算分类中不包括()。

A.分部工程竣工结算

B.单位工程竣工结算

C.单项工程竣工结算

D.建设项目竣工总结算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程竣工结算，选项分析:工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。故选项“分部工程竣工结算”为答案。

第16题:根据《民诉法》，关于回避制度的说法，正确的是()

A.人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内作出决定

B.人民法院对当事人提出的回避申请，应当以书面形式作出决定

C.申请人对回避申请决定不服的，可以上诉

D.在回避申请复议期间，被申请回避的人员，停止参与本案的工作。

正确答案:查看最佳答案

第17题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权。抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的保。债务人不履行债务时，债权人有权该财产折价或者以拍卖.卖该财产的价款优先受偿的相保方式。用以下财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立:(1)建筑物和其他土地附着物:(2)建设用地使用权:(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权:(4)正在建造的建筑物。

第18题:下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。

A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的

B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的

C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的

正确答案:查看最佳答案

第19题:有效仲裁协议的内容不包括()。

A.具体的仲裁事实.理由

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合法有效的仲裁协议包括请求仲裁的意思表示；仲裁事项；选定的仲裁委员会，上述三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

第20题:下列关于留置权的说法中，错误的是()。

A.动产才能留置，不动产不能留置

B.留置权依法律规定而产生

C.非法占有的动产不能留置

D.至少留置30日以上才可以处置留置财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是留置权，选项分析:D错，《民法典》规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人60日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。

第21题:仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以()。

A.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁

B.向人民法院上诉

C.向人民法院申请再审

D.向人民法院执行庭申请复议

正确答案:查看最佳答案

第22题:甲乙双方答订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了20万元定金。乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元。

A.30

B.40

C.60

D.200

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任及违约责任的免除。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

第23题:甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县，在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失由()。

A.丙承担

B.甲承担

C.乙承担

D.甲与乙分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担，选项分析:出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。本题中，乙为甲代办托运，因此标的物的风险已转移给甲，甲则有权将在途标的物转移给丙。

第24题:关于移送管辖的说法，正确的是()。

A.移送管辖权仅限于上下级法院之间

B.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同

C.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送

D.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。C错误。移送管辖有两种:一种是同级人民法院间的移送管辖，一般是由于地域管辖的原因引起的；另一种是上下级人民法院间的移送管辖，一般是由于级别管辖的原因引起的。A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。

第25题:关于建设工程评标中详细评审的说法，正确的是()。

A.评标的方法包括经评审最低投标价法、综合评标法和有限数量评审法

B.根据经评审的最低投标价法，能够满足招标文件的实质性要求，并且投标报价最低的投标人，应当推荐为中标候选人

C.根据经评审的最低投标价法完成详细评审后，评标委员会应当拟定一份“综合评估比较表”,连同书面评标报告提交招标人

D.根据综合评估法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人，应当推荐为中标候选人

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是()

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程实行分包的，分包单位组织召开专家论证会

D.专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第28题:某起生产安全事故造成9人死亡，51人重伤，直接经济损失近2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:9人死亡是较大，51人重伤是重大，直接经济损失2000万是较大，我们按从重处理，因此是重大事故。P240

第29题:劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()未提出异议的，集体合同即行生效。

A.10日内

B.30日内

C.15日内

D.20日内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是集体合同。劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。

第30题:企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年，企业可于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。

第31题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。

第32题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以()。

A.销毁

B.注销

C.撤销

D.吊销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定，选项分析:建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产可证颁发管理机关予以注销。

第33题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AB涉及知识点已删除，但不影响此题答案。本题考查:本题考查的是工程价款的支付，选项分析:选项AB错误，机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。选项C正确，D错误，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第35题:工程师肖万取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件

正确答案:查看最佳答案

第36题:《绿色施工导则》中规定:结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()米。

A.0.2

B.0.5

C.0.8

D.1.0

正确答案:查看最佳答案

第37题:施工总承包单位将工程分包的，应当对分包工程的质量承担()。

A.替代责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是总分包单位的质量责任，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第38题:某学院教学楼装修改造过程中，施工单位下列哪项行为是被禁止的()。

A.按照设计图纸改动电器线路布置

B.按照建设单位要求将原门洞口扩大

C.按照设计单位要求对结构梁进行加固

D.按照监理单位要求做防水层蓄水试验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法进行装修工程，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

第39题:根据《民事诉讼法》，在生效民事判决的执行中，当事人自行和解达成协议后,一方当事人不履行和解协议的，对方当事人可以()。

A.向人民法院起诉

B.向仲载机构申请仲裁

C.申请人民法院按照原生效法律文书强制执行

D.申请人民法院强制执行和解协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判和执行，选项分析:其实本题中的A选项内容也是正确的，也可以就和解协议向人民法院主张违约之诉，但是A选项的描述没有C选项精准，故排除法选择C选项。《民事诉讼法》规定，在执行中双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的或者反悔的，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。

第40题:根据《刑法》第137条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位()。

A.违反国家规定，降低工程质量标准

B.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故

C.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重

D.降低工程质量标准，后果特别严重

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是构成犯罪的追究刑事责任，选项分析:《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

第41题:关于生产安全事故应急救援预案实施的说法，错误的是()。

A.县级以上地方人民政府应当至少每2年组织1次生产安全事故应急救援预案演练

B.建筑施工单位应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练

C.有关地方人民政府不能有效控制生产安全事故的，应当及时向上级人民政府报告

D.应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任个人承担

正确答案:查看最佳答案

第42题:按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于我国的建设工程质量监督行政管理体制的表述中，不正确的是()。

A.国务院交通行政主管部门负责对全国的交通建设工程质量的监督管理

B.国务院建设行政主管部门负责对全国的建设工程质量实施统一监督管理

C.建设工程质量监督管理由建设行政主管部门委托的建设工程质量监督机构具体实施

D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是我国的建设工程质量监督管理体制，选项分析:国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。建设工程质量监督管理，可以由建设行政主管部门或者其他有关部门委托的建设工程质量监督机构具体实施。

第43题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.项目经理

B.项目经理部各成员

C.企业法人

D.企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

第44题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()。

A.安全员

B.资料员

C.材料员

D.标准员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。因此，在本题中，A选项正确。

第45题:根据相关法律规定，建设工程承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

第46题:甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位代来了损失，建设单位要求索赔20万元，则下列说法正确的是()。

A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

第47题:在工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.规划单位

D.施工图设计文件审查单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于共同诉讼人的说法，正确的是()。

A.当事人一方人数众多的共同诉讼，应当由当事人推选代表人进行诉讼

B."人数众多"，一般指5人以上

C.当事人一方人数众多的，由当事人推选代表人

D.当事人推选不出的，应当由人民法院在起诉的当事人中指定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是共同诉讼人，选项分析:选项A错误，当事人一方人数众多的共同诉讼，可以由当事人推选代表人进行诉讼。选项B错误，"人数众多"，一般指10人以上。选项D错误，当事人推选不出的，可以由人民法院在起诉的当事人中指定代表人。

第49题:某企业机械操作工张某在作业过程中，发现供电线路绝缘破损，铜丝裸露。根据《安全生产法》，关于张某安全生产权利、义务和责任的说法，正确的是()。

A.张某有权立即撤离现场

B.张某应当排除事故隐患

C.张某未及时报告事故隐患，应当给予其罚款处罚

D.张某对事故隐患应当立即向有关负责人报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务，选项分析:从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

第50题:关于仲裁和解的说法，正确的是()。

A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请

B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲裁协议申请仲裁

C.当事人申请仲裁后和解的，应当在仲裁庭的主持下进行

D.当事人申请仲裁后达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

第51题:在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内

C.举证期满前

D.庭审结束前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁法。

第52题:某监理公司在工程实施过程中，违反强制性标准规定，将建设单位采购的不合格建筑材料按照合格予以签字。对此种行为，除对监理公司给予经济处罚外，最重的行政处罚可以是()。

A.责令改正

B.降低资质等级

C.吊销资质证书

D.责令停业整顿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位违法行为应承担的法律责任，选项分析:《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。

第53题:下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是()。

A.建筑施工企业可允许其他单位以本企业的名义承揽工程

B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程

C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承播工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程。

第54题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动事故现场物件的，应当符合的条件是()。

A.防止事故扩大的需要

B.经现场物件所有权人同意

C.记忆现场物件的位置信息

D.不造成任何其他损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是发生施工生产安全事故后应采取的相应措施，选项分析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

第55题:根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是()。

A.生产设备

B.连设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:1.土地所有权；2.宅基地.自留地.自留山等集体所有土地的使用权；3.学校.幼儿园.医疗机构等为公益目的成立的非营利收入的教育设施.医疗卫生设施和其他公益设施；4.所有权.使用权不明或者有争议的财产；5.依法被查封.扣押.监管的财产；6.法律.行政法规规定不得抵押的其他财产。

第56题:安全生产中的从业人员发现事故隐患或其他不利安全因素时，应当立即向()报告。

A.生产安全部门

B.工会组织

C.现场安全生产管理人员或本单位负责人

D.国家安全生产监管部门

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更应当办理批准.登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。

A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权

B.货物运输.港口作业.土地所有权

C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同

D.房屋买卖.土地所有权.借款合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

第59题:甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。

A.变化后的联合体削弱了竞争

B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效

C.新联合体组成的时间过晚

D.新联合体的资质低于规定的最低

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是联合体投标，选项分析:《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:下列招标情形中，属于不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商

D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准

E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《劳动合同法》，劳动合同终止的情形有()。

A.劳动合同期满的

B.劳动者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的

C.用人单位营业执照被吊销的

D.用人单位进入破产重整程序的

E.用人单位决定提前解散的

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同

D.建设单位为逃税而订立的施工合同

E.分包单位胁迫施工企业订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列情形中，要约失效的有()。

A.要约被拒绝

B.要约被依法撤销

C.要约内容含糊不清导致无法承诺

D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺

E.受要约人对要约的内容作出实质性变更

正确答案:查看最佳答案

第64题:关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利

D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让

E.商标专用权的内容包括财产权和人身权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:商标专用权是指商标注册人对其注册商标所享有的专用权利。商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。

第65题:发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制性标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工生产安全事故应急救援预案编制的说法，正确的有()。

A.应急救援预案应当由建设行政主管部门批准

B.生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，编制简明、实用、有效的应急处置卡

C.应急救援预案应当针对施工现场编制

D.生产经营单位组织应急预案编制过程中，无需征求相关应急救援队伍、公民的意见。

E.生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于建设工程保险的说法，正确的有()。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前，发包方(业主)应为建设工程办理保险，支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。

第68题:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，以下情形正确的是()。

A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程竣工日期，选项分析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故选项“建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期”、“发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期”、“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期”正确。

第69题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现有以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。

A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好

B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函

C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾

D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求

E.有建设工程质量监督书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时，只要求办理了用地批准手续，并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续，办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成，只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业，且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。

第70题:债务人或者第三人有权处分的下列权利中，可以质押的是()。

A.建设用地使用权

B.支票

C.土地所有权

D.可以转让的专利权中的财产权

E.现有的以及将有的应收账款

正确答案:查看最佳答案

第71题:融资租赁合同涉及的主体有()。

A.出租人

B.公证人

C.出卖人

D.担保人

E.承租人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是融资租赁合同的法律规定。融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。

第72题:发生下列情况，允许解除合同的有()。

A.法定代表人变更

B.当事人一方发生合并.分立

C.由于不可抗力致使合同不能履行

D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止

E.当事人一方迟延履行主要债务致使合同目的无法实现

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。合同的解除分两种情况:(1)约定解除，包括协商解除和行使约定解除权的解除(在原合同中约定了解除条件)(2)法定解除，包括不可抗力.当事人明示或以自己的行为表示不履行主要债务.当事人一方迟延履行主要债务经催告后在合理期限内未履行.当事人一方迟延履行主要债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的。

第73题:因建筑公司拖欠工资，一批农民工欲集体委托诉讼代理人提起民事诉讼。他们委托的诉讼代理人可以是()。

A.律师

B.法官

C.基层法律工作者

D.当事人的近亲属

E.所在社区推荐的公民

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是诉讼代理人，选项分析:当事人、法定代理人可以委托1至2人作为其诉讼代理人。《民事诉讼法》规定，下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者；(2)当事人的近亲属或工作人员；(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

第74题:生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行()。

A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B.每半年至少组织一次现场处置方案演练

C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

E.每年至少组织一次的现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

参考解析:生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

第75题:根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有()。

A.土石方工程

B.地基基础工程

C.电气管线工程

D.景观绿化工程

E.屋面防水工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程.主体结构工程.屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线.上下水管线的安装工程，供热.供冷系统工程等项目。

第76题:下列选项中，属于劳动合同必备条款的有()。

A.劳动合同期限

B.工作内容和地点

C.试用期

D.社会保险

E.劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息，劳动者基本信息，合同期限.工作内容和工作地点.工作时间和休息休假.劳动报酬.社会保险.劳动保护.劳动条件和职业危害防护及其他。而约定试用期.培训.保守秘密.补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。因此，答案选ABDE。

第77题:关于租赁合同的说法,正确的有()。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁期限超过20年的，超过部分无效

C.租赁合同双方当事人没有约定租赁期限或约定不明的，租赁合同无效

D.租赁期限6个月以上，当事人未采用书面形式，且无法确定租赁期限的，视为不定期租赁

E.不定期租赁合同，当事人可以随时解除合同，但应当在合理期限之前通知对方

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列不属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的是()。

A.守法遵章的义务

B.接受安全生产教育培训的义务

C.安全事故隐患报告的义务

D.获得施工安全防护用品的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:获得施工安全防护用品属于施工作业人员的权利，注意区分权利和义务。

第79题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。