节选部分<<2026年海南省海口监理工程师质量投资进度控制，怎么考才能过？>>题型

相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!我的你，衷心地祝福你在这次的考试中定能一举夺魁,榜上有名,考上通过的分数。我认为，对个人而言，"2026年海南省海口监理工程师质量投资进度控制，怎么考才能过？"不仅仅是一个重大的建筑考试，还可能会改变一个人的人生。卡耐基曾经说过，我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 我认为，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来找答案吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列不属于发包人和设计人必须共同满足的施工图设计条件的是()。

A.设计的施工图达到规定的设计深度

B.存在有可能损害公共利益的其他影响

C.建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠

D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范

正确答案:查看最佳答案

第1题:施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视()来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动办价格浮动幅度

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),室内配线当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与()相连接。

A.相线

B.PE线

C.N线

D.绝缘导线

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，玻璃钢安全帽的使用期限不应超过()。

A.1.5年

B.2.5年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

第4题:与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

A.节省招标费用

B.招标时间短

C.减小合同履行过程中承包不违约的风险

D.选择范围广

正确答案:查看最佳答案

第5题:如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由()承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人

正确答案:查看最佳答案

第6题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第7题:某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应()。

A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算

B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付

C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付

D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算

正确答案:查看最佳答案

第8题:依据《民法典》的规定，()是承担违约责任的主要形式。

A.违约金

B.定金

C.赔偿损失

D.继续履行

正确答案:查看最佳答案

第9题:工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到()书面同意方可运至现场。

A.业主

B.监理工程师

C.施工承包商

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第10题:合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。

A.仍然有效

B.自行终止

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是()。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

正确答案:查看最佳答案

第12题:以下关于发包人审查设计文件，说法错误的是()

A.发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过15天。

C.审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

D.发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

第13题:()适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。

A.新红皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。

第14题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在监理工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应()。

A.由承包人承担，并顺延工期

B.由承包人承担，工期不予顺延

C.由发包人承担，工期不予顺延

D.由发包人承担，并顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求

B.空调水管道系统可采用强度试验替代严密性试验

C.防排烟系统应进行联合试运行与调试

D.紧急广播系统应采取防火保护措施

正确答案:查看最佳答案

第16题:()采购方式适用于程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

A.询价

B.直接订购

C.招标投标

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材科和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

第17题:建设工程材料设备可采用询价方式进行采购，买卖双方意思表示一致，合同即可成立，并不以实XXX付为合同成立的条件，这类合同属于()合同。

A.实践

B.双务

C.信用

D.诺成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不以实物交付为合同成立条件的合同属于诺成合同

第18题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.模板安装高度超过3米时，必须设置脚手架或操作平台

C.经专家论证后方可在模板支撑架上固定混凝土泵管

D.模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第19题:执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《合同法》的规定，遇价格下降时，应执行()。

A.原价格

B.新价格

C.原价格和新价格的平均价

D.市场价格

正确答案:查看最佳答案

第20题:履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的()。

A.3％～5％

B.5％～l0％

C.10％～l5％

D.15％～20％

正确答案:查看最佳答案

第21题:对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种()。

A.合法行为

B.违法行为

C.自然事件

D.社会事件

正确答案:查看最佳答案

第22题:《建设工程监理合同》规定,()应属于附加监理工作的范围。

A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B.不可抗力事件发生后的善后工作

C.调解建设单位与施工单位的合同争议

D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及结构安全.节能.环境保护等项目的专项验收要求，应由()组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第24题:受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，()。

A.该承诺为无效承诺，不发生法律效力

B.该承诺为有效承诺，自承诺做出起发生法律效力

C.除非要约人及时通知受要约人不因承诺超过期限而接受该承诺，否则承诺无效

D.除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效

正确答案:查看最佳答案

第25题:施工招标中,对投标申请人资格预审可采用的方法是()。

A.合格制和淘汰制

B.有限数量制和淘汰制

C.资质合格制和有限数量制

D.合格制和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法。

第26题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第27题:某工程招标工期15个月，投标工期提前1个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一个投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果考虑工作因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为()万元。

A.3020

B.2980

C.3000

D.3010

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第29题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

正确答案:查看最佳答案

第30题:设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应人

正确答案:查看最佳答案

第31题:在标准设备采购招标文件中，因卖家原因导致设备未达到技术要求指标时，对卖方的检测次数不应超过

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因卖家原因导致设备未达到技术要求指标时，对卖方的检测次数不应超过3次

第32题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，悬挑式钢平台钢梁截面高度不应小于()，锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环直径不宜小于()。

A.140mm，16mm

B.140mm，20mm

C.160mm，16mm

D.160mm，20mm

正确答案:查看最佳答案

第33题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第34题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列不属于公开招标缺点的是()。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.竞争激烈程度较差

正确答案:查看最佳答案

第36题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第37题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，固定价格合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列财产中，可以进行抵押的是()。

A.土地所有权

B.依法被查封、扣押、监管的财产

C.所有权、使用权不明或者有争议的财产

D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由()进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是()。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织监察单位进行现场勘查

正确答案:查看最佳答案

第42题:风险型CM合同采用()的计价方式。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价合同

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程项目一般应采用()。

A.公开招标方式

B.邀请招标

C.有限招标

D.其他组织招标

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

第45题:资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于()。

A.技术难度较大

B.投标人数量多

C.标准化项目

D.公开招标

正确答案:查看最佳答案

第46题:在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。

A.监理人的指示延误、错误

B.发包人提供的材料、设备延误

C.发包人原因未能按时发出开始工作通知

D.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场竖向安全防护宜采用()。

A.安全栏杆

B.安全平网

C.安全立网

D.密目式安全立网

正确答案:查看最佳答案

第48题:组织持续发展的关键是()。

A.传承.改进和创新

B.以人为本

C.系统管理

D.远见卓识的领导

正确答案:查看最佳答案

第49题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

A.所有合同文件之后

B.中标通知书之前

C.投标书之后

D.图纸之后

正确答案:查看最佳答案

第50题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B、D项属于承包人义务。C项属于监理人义务。

第52题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工机具均应设置专用的()，并应做好保护接零。

A.总配电箱

B.分配电箱

C.开关箱

D.电控箱

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第54题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第55题:对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向()。

A.有管辖权的基层人民法院申请执行

B.有管辖权的仲裁机构申请执行

C.有管辖权的基层人民检察院申请执行

D.有管辖权的公安机关申请执行

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()天内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第57题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时，往往采用()计价方式。

A.可调总价合同

B.固定总价合同

C.估算工程量单价合

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《施工合同(示范文本)》的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师未确认，承包人应该修改进度计划

B.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

C.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

D.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

正确答案:查看最佳答案

第60题:合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

第61题:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过()，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

A.12个月

B.6个月

C.一年半

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

第62题:卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的()计收。

A.0.1%

B.0.5%

C.1%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第63题:发包人按照合同约定方式预留质保金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()

A.3%

B.5%

C.2%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:4.质量保证金发包人按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函代替预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

第64题:合同约定的工期，是指在()中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程施工合同通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。

A.承包人

B.发包人

C.总工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()。

A.分工与协作统一

B.稳定性与适应性统一

C.权责一致

D.动态相关性

正确答案:查看最佳答案

第67题:某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021年6月1日,投标有效期至2021年8月30日止。该项目如期开标并于2021年6月7日完成评标，6月11日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021年()订立书面合同。

A.6月27日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第68题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第69题:由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。

A.费用由发包人承担，工期给予顺延

B.费用由承包人承担，工期不予顺延

C.费用由发包人承担，工期不予顺延

D.费用由承包人承担，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第70题:合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是()。

A.有偿合同

B.无偿合同

C.计划合同

D.诺成合同

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《标准勘察招标文件》，招标人应按投标人须知前附表规定的媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日工程勘察设计的评标(P38)

第72题:在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。

A.物质服务

B.人员服务

C.技术服务

D.信息服务

正确答案:查看最佳答案

第73题:以下建设工程管理的行为主体中，()自始至终是建设工程管理的主导者和责任人。

A.政府部门

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),必要时基坑降水宜进行抽水试验确定()。

A.基坑围护体强度

B.排水沟集水井的效果

C.降水影响范围

D.监测频率

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设单位与银行签订贷款抵押合同时，不得用于抵押的财产是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权、正在建造的建筑物、正在使用的交通工具，均可抵押。

第76题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第77题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。

第78题:某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当()。

A.认定合同有效

B.认定合同无效

C.认定合同成立

D.认定合同不成立

正确答案:查看最佳答案

第79题:某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()。

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:资格预审阶段，资格审查委员会对施工项目投标人的资格审查分初步审查和详细审查两个阶段，属于详细审查的内容有()。

A.企业资质条件

B.项目经理资格

C.企业信誉

D.施工组织方案

E.质量管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对施工项目投标人的资格进行详细审查的主要内容包括:资质条件、财务状况、类似项目的业绩、信誉、项目经理资格、承接本招标项目的实施能力。选项D、E均属于对投标书进行评审的内容。

第81题:施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊工程

D.分部分项工程

E.土建工程和安装工程

正确答案:查看最佳答案

第82题:公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括()。

A.工程概况

B.项目资金来源

C.投标须知

D.评标方法

E.招标范围

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.对外商提供的设备设计图样进行审查

D.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

E.组织并主持有关方面参加的设计交底会

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),关于自制起重扒杆，正确的有()

A.自制起重扒杆的制作质量不易保证.不可确定性大，所以不得采用

B.起重扒杆应进行专项设计，并在专项施工方案中明确

C.作业前进行试吊，验收合格后方可使用，并做好书面记录

D.起重扒杆必须按照设计进行安装

E.采用手拉葫芦吊装作业，若固定点在脚手架上，应经设计计算，并有施工图

正确答案:查看最佳答案

第85题:委托代理关系终止的原因有()。

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人或代理人死亡

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第86题:设计变更涉及的问题的正确规定包括()。

A.委托人可独立进行设计变更事宜

B.设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行

C.施工图设计的修改需经原设计单位同意

D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回

E.发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列可以作为抵押物的财产有()。

A.房屋

B.机器

C.耕地

D.医院

E.学校

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有()。

A.延误发放图样

B.延误移交施工现场

C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响

D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示

E.由于传染病的影响而暂时停止的施工

正确答案:查看最佳答案

第89题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第90题:监理质量管理体系“行为到位”的含义包括()。

A.文件规定到位

B.过程控制到位

C.目标管理到位

D.持续改进到位

E.监理人员到位

正确答案:查看最佳答案

第91题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》，关于工程计量工作的说法，正确的有()。

A.永久工程中的每项工程计量应按合同数据表中规定的方法

B.合同数据表中无规定的，永久工程中的每项工程计量方法应按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定

C.永久工程中的每项工程应以实际完成值计算，并考虑膨胀、收缩或浪费

D.工程计量应由工程师独立进行，不得向承包商通知和联系

E.对承包商提出的工程量测量结果的不准确之处，工程师应予以确认或修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定；对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。如果承包商不同意工程量测量记录，应通知工程师并说明记录中不准确之处，工程师应予以确认或修改。

第93题:项目可行性研究直接影响项目的()。

A.决策质量

B.设计质量

C.施工质量

D.监理质量

E.环境质量

正确答案:查看最佳答案

第94题:对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意()。

A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容

B.无权要求承包人缩短合同工期

C.划清施工进度拖延的责任

D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期

E.被延误的工作应是不处于施工进度计划关键线路上的施工内容

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。

A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿

B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿

C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿

正确答案:查看最佳答案

第96题:以下关于监理设备的控制，正确的有()。

A.定期对工具和设备进行检测，保证设备的可靠性

B.监理人员对自己的监视和测量装置建立台帐，进行标定

C.监理人员对施工单位的监视和测量装置建立台帐，进行标定

D.监视和测量装置偏离校准状态时，对先前的测量结果进行复评

E.在监理规划中明确配备的测量和监视装置

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机有下列情况之一的，严禁安装和使用()。

A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力构件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损和塑性变形的

D.出厂年限超过15年的1250kNm塔式起重机

E.出厂年限超过20年的1250kN·m塔式起重机

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，安全技术交底的内容应包括()。

A.工程项目建筑设计特点

B.作业环境.作业特点和危险源

C.针对危险源的预防措施

D.安全防护要求

E.安全操作规程和标准

正确答案:查看最佳答案

第99题:桩基工程完成后，需进行检测，以下做法正确的有()。

A.可采用静载荷试验法检测桩基承载力

B.可采用钻芯法检测桩基承载力

C.可采用测绳检测桩底沉渣厚度

D.可采用钻芯法检测桩底沉渣厚度

E.可采用钻芯法检测桩身混凝土强度

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第101题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工企业和项目部应建立()，明确教育岗位.教育人员.教育内容.教育时间等。

A.安全生产考核制度

B.安全生产交底制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于缔约过失责任的说法，正确的有()。

A.缔约过失责任是违约责任的一种

B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提

C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任

E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

第103题:导致工程变更的原因有()。

A.外界自然条件变化

B.未探明的地下障碍物

C.施工工艺限制

D.建设单位要求

E.总监理工程师指令

正确答案:查看最佳答案

第104题:按照施工合同文本的规定，监理人发布变更通知的范围应限于()等方面。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程

正确答案:查看最佳答案

第105题:合同实施计划应包括()

A.合同实施总体安排

B.合同跟踪、诊断和纠偏

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同交底工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中，合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。

第106题:设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。

A.设计合同

B.设计监理委托合同

C.经批准的可行性研究报告及设计任务书

D.设计参考资料

E.规划部门批文

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为8年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为8年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务工作有()。

A.审查勘察作业安全措施计划

B.进行设计技术交底

C.参与施工过程及工程竣工验收

D.参与工程试运行

E.配合施工单位编制施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计工作范围包括编制设计文件、设计概算、预算，提供技术交底，施工配合，参加试车(试运行)、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他工作。

第109题:建设工程委托监理合同中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人过失造成经济损失，应按委托人的实际损失，对其进行赔偿

C.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)

D.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的1／2

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人有权提出工期、费用和利润三项索赔的情形有()。

A.不可预见的物质条件

B.发包人原因导致工期延误

C.监理人的指示错误

D.发包人提供的材料延误

E.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可预见的物质条件、异常恶劣的气候条件，承包人有权提出工期、费用两项索赔。

第111题:根据《标准施工招标文件》，合同附件格式有()。

A.通用合同条款格式

B.专用合同条款格式

C.合同协议书格式

D.履约担保格式

E.预付款担保格式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约担保和预付款担保。

第112题:以下关于设备采购方案，正确的有()。

A.采购方案应明确设备采购的原则.范围.内容.程序.方式和方法

B.采购方案应包括设备的类型.数量.质量要求.技术参数

C.采购方案应包括设备的供货周期要求.价格控制要求

D.应根据设计文件编制拟采购设备表，以及相应的备品配件表

E.采购方案最终应获得监理单位的批准

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是()。

A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后

B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时

C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后

D.暂停监理业务期限已超过半年

E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复

正确答案:查看最佳答案

第114题:设计施工总承包合同(EPC)相比施工合同的特点有()。

A.加大招标工作量

B.简化合同管理的工作量

C.合同建设周期短

D.有利于发包人对承包人的监督管理

E.有利于减少设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第115题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有()

A.独立处理单价的合同调整的索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人受发包人委托对施工合同的履行进行管理:在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等；在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致，不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”。监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。

第116题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期

C.电气管线.给排水管道.设备安装为2年

D.装修工程为3年

E.基础设施工程.房屋建筑主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第117题:当脚手架支设在()等处时，应对上述等部位的结构安全性进行验算，并在专项施工方案中明确。

A.屋面

B.雨棚

C.硬化地面

D.阳台

E.回填地面

正确答案:查看最佳答案

第118题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

第119题:某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()。

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

正确答案:查看最佳答案