节选部分<<2026年贵州省贵阳二建法律法规考试模拟习题>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。

A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

第1题:甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。

A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是联合体投标，选项分析:联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。对联合体各方不要求同专业或同等级。《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

第2题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;有违法所得的，予以没收。所以A错误;承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿。降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。所以B项错误。建筑施工企业转让.出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的吊销资质证书。所以错误

第3题:某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。

A.2月1日

B.4月1日

C.6月1日

D.3月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付。，选项分析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第4题:下列事项中，能够申请行政复议的是()

A.行政处分决定

B.招标投诉处理

C.质量纠纷调解

D.造价指导信息发布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。

第5题:设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的，根据《建设工程质量管理条例》应当责令改正，处()的罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以下

C.10万元以下

D.5万元以上10万元以下

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使()。

A.知情权

B.拒绝违章指挥权

C.正当防卫权

D.紧急避险权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:紧急避险权:《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

第7题:仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的()

A.快捷性

B.经济性

C.灵活性

D.独立性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性.强制性.程序性。

第8题:甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是()。

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第9题:2012年3月12日，甲建设单位与乙施工单位签订了一份施工合同。2012年5月22日，乙施工单位在对某处进行施工时，既没有设置明显标志，又未采取安全措施，李某不小心掉进了施工现场的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费8000元。李某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，承担该责任的主体应是()。

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.李某与甲建设单位

D.李某与乙施工单位

正确答案:查看最佳答案

第10题:如果当事人之间没有特别约定，则债权人与债务人协议变更主合同的或债权人许可债务人转让债务的。应当取得保证人的同意。这种同意()。

A.明示即可

B.必须采取书面形式

C.必须进行公证

D.可以默认

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。无论保证人的哪种同意，均必须采取书面的形式。

第11题:下列法律中，属于行政法的是()

A.《公司法》

B.《建筑法》

C.《合同法》

D.《治安管理处罚法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政法主要包括:行政处罚法.行政复议法.行政监察法.治安管理处罚法。

第12题:甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是()。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

C.甲对丙应承担付款义务

D.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理法律关系，选项分析:丙不知乙离职，构成表见代理。但丁明知乙离职，还与乙实施民事行为给甲造成损害，则由丁与乙向甲负连带责任。A错误，甲无权拒绝丙，合同有效；B错误，丁的合同不是表见代理；C正确，甲应对丙承担付款义务；D错误，丙的合同有效、丁的合同无效。

第13题:下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。

A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记

B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订

C.不同投标人的投标保函由同一银行开具

D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止投标人相互串通投标，选项分析:有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而釆取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。A为视为投标人相互串通投标。BC为混淆选项。因此D为答案。

第14题:建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。

A.6小时

B.12小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项C正确。

第15题:下列关于工程分包的表述中，正确的是()。

A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成

B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完

C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业

D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位将其所承包的工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他承包单位完成的活动称为分包。专业工程分包，是指总承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他承包单位完成的活动。劳务作业分包，是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动。

第16题:关于保险主体的说法，正确的是()。

A.被保险人负有支付保险费的义务

B.投保人可以与被保险人不一致

C.受益人应当是被保险人

D.被保险人不得为两个以上

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人.被保险人可以为受益人。

第17题:关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

B.施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定

C.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别.总量.时限.排放口位置和数量.排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。

第18题:关于二级建造师执业的说法，正确是()。

A.二级建造师不可以在造价咨询企业执业

B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业

C.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理

D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

正确答案:查看最佳答案

第19题:建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向()申请领取安全生产许可证。

A.国务院建设主管部门

B.北京市人民政府建设主管部门

C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门

D.企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的申请。，选项分析:建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。

第20题:下列责任承担方式，属于行政处罚的是()。

A.拘役

B.罚金

C.停止侵害

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B选项属于刑事责任。C选项属于民事责任。

第21题:在一建筑工地上，施工单位与周边居民由于工地上的噪声污染产生民事纠纷，双方同意采用行政调解方式解决，则主持该次调解事宜的可以是()。

A.该项目部

B.建设单位

C.当地建设行政主管部门

D.人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是调解的规定。行政调解是指有关国家行政机关应纠纷当事人的请求，根据法律.法规.规章和政策，对属于其职权范围内的纠纷，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。

第22题:2020年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2020年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同的决定。下列选项中表述正确的是()。

A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同

B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同

C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同

D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人单位不得解除劳动合同。故“由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同”正确。

第23题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲违约责任

B.甲只能向丁主张损客赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:所谓多式联运，是指由两种及其以上的交通工具相互衔接.转运而共同完成的运输过程。多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务。

第24题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况，实施监督的机构是()。

A.建设项目规划审查机构

B.施工图设计文件审查单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。

第25题:按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销和注销，选项分析:有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并公告其资质证书作废，建筑业企业应当及时将资质证书交回资质许可机关:(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的；C正确。(2)企业依法终止的；(3)资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；(4)企业提出注销申请的；(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。

第26题:下列情形中，建设工程代理行为终止的是()。

A.代理事务完成

B.被代理人暂停委托

C.作为代理人的自然人病重

D.作为被代理人的法人进入破产重整程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系，选项分析:《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。本题中，B选项“暂停委托”不是“取消委托”。C选项“自然人病重”不是“死亡”。D选项“进入破产重整程序”不代表法人“已经终止”。

第27题:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但以下可以夜间施工，无需取得证明的是()。

A.配合建设单位24小时联动试车

B.为避免冬期施工进行抢工

C.自来水管道爆裂进行抢修

D.全运会项目开幕时间临近必须抢工

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B错误，出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。C错误，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。D选项正确，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。P123

第29题:以下符合房屋建筑工程施工总承包一级企业的法定条件的是()。

A.注册资本金3亿元以上，总资产3.6亿元以上；具有一级建造师50人以上

B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上；具有一级建造师12人以上

C.注册资本金6000万元以上，净资产5000万元以上；具有一级建造师10人以上

D.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上；具有一级建造师10人以上

正确答案:查看最佳答案

第30题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。

A.7天

B.14天

C.15天

D.28天

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由法院间协商解决

正确答案:查看最佳答案

第32题:建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并通过监理单位审查

B.施工需要并按规定通过了审核

C.编制招标文件的要求

D.工程竣工验收备案的要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申领施工许可证时，要有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。

第33题:关于违约责任的说法，正确的是()。

A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为

B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任

C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿

D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。以上选项C.D解析参照2020教材。(根据2021年教材内容已删除)

第34题:关于仲裁调解书的说法，正确的是()。

A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书

B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当制作裁决书

C.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。

第35题:行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后()日内，报有关机关备案。

A.10

B.20

C.30

D.40

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是备案的期限。行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后30日内。

第36题:在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。抵押.质押担保中，其担保人既可以是债务人自身，也可以是债务人以外的第三人:保证方式中的保证人必须是债务人以外的第三人:而留詈属干法定拍保物权，被留置的保物只能属于债务人自己，不可留置债务人以外第三人的物。选项D正确。

第37题:根据《消防法》，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是()。

A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施.器材

B.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练

C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检查，确保完好有效

D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家标准.行业标准配置消防设施.器材，设置消防安全标志，并定期组织检验，维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查;国家.省级等重点工程的施工现场应当进行每日防火巡查，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查。

第38题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第39题:《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》规定，特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并处()罚款。

A.500元以下

B.500元～2000元

C.2000元～10000元

D.10000元以上

正确答案:查看最佳答案

第40题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

参考解析:给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金。收受定金的一方不履行的，应当双倍返还定金。8×2=16万元。P34当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或定金条款。P128

第41题:某建筑公司通过不同的方式与甲乙丙丁四家公司签订了仲裁协议其中无效的仲裁协议是()

A.争议发生之后与甲达成的仲裁协议?

B.争议发生前与乙达成的仲裁协议?

C.与丙在合同中约定的仲裁条款?

D.与丁口头订立的仲裁协议

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于工程保修期的说法，正确的有()。

A.在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换

B.合同约定的保修期限应当高于法定保修期限，否则视为无效

C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日

D.保修期结束后返还质量保证金

正确答案:查看最佳答案

第43题:公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具()。

A.购货发票

B.检测合格证明

C.产品使用说明书

D.相应的图片

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证.产品合格证.制造监督检验证明.备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。

第45题:以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是()。

A.及时检查隐蔽工程

B.提供必要施工条件

C.支付工程价款

D.交付造工验收合格的建设工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同发承包双方的主要义务。发包人主要义务包括:(1)不得违法发包;(2)提供必要的施工条件:(3)及时检查隐蔽工程:(4)及时验收工程:(5)支付工程价款。选项D是承包人的主要义务。

第46题:关于债的基本法律关系，只能基于()产生。

A.合同约定

B.法律规定

C.法律关系

D.合同约定或者是法律规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。

第47题:根据《文物保护法》，受国家保护的文物是()。

A.与历史事件有关的代表性建筑

B.具有历史、艺术、科学价值的石刻、壁画

C.历史上各时代艺术品、工艺美术品

D.反映历史上各时代的实物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是受法律保护的文物范围，选项分析:在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护:(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。

第48题:下列权利中，属于用益物权的是()。

A.船舶抵押权

B.房屋租赁权

C.土地所有权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。

第49题:资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是()

A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.施工企业发生合并.分立.重组以及改制的

C.施工企业被责令停产整顿的

D.施工企业名称.地址.法定代表人发生变更的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的;(2)企业依法终止的;(3)资质证书依法被撤回撤销或吊销的;(4)企业提出注销申请的;(5)法律.法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。

第50题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是()。

A.施工企业提取的安全费用不列入工程造价

B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

C.施工企业不得提高安全费用提取标准

D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项列入工程造价，故A错；C选项可以提高，企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准；总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取，因此D错。

第51题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。

A.7?

B.14?

C.28?

D.30?

正确答案:查看最佳答案

第52题:《环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中，可能造成噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括()。

A.施工场所和期限

B.可能产生的环境噪声值

C.拟采用的环境噪声污染防治措施

D.项目所在地单位和居民的意见

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲公司拖欠李某劳动报酬，于2013年3月8日双方发生争议，并与2014年11月1日劳动终止，2015年7月1日，李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是()。

A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理

B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理

C.仲裁委员会应当受理

D.公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

第54题:设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。

A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用

B.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断，适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。

第56题:在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建()外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.必要的基础设施和公共服务设施

C.自然保护区

D.历史建筑

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于自然人的说法，正确的是()。

A.自然人的民事权利能力仅包括自然人享有民事权利的资格

B.个体工商户不能起字号

C.自然人可以使用其他企业的资质证书，以企业的名义承揽工程

D.自然人不具有工程承包的资质，不能承包建筑工程

正确答案:查看最佳答案

第58题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是()。

A.给予警告

B.撤销注册证书

C.取消继续教育记录

D.处1万元以上3万元以下罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。二.

第59题:在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是财产保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于调解文书法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只在两个当事人之间产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。

第61题:下列选项中属于委托合同终止的情况有()。

A.受托人死亡

B.委托人死亡

C.受托人丧失民事行为能力

D.委托人丧失民事行为能力

E.委托人终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是委托合同的终止，选项分析:委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终止的，委托合同终止；但当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。

第62题:关于不动产登记的说法，正确的有()。

A.不动产登记，是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为

B.除法律另有规定外，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权也应登记

D.不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理

E.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建设工程安全生产管理条例》要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理应采取的措施有()。

A.由专人管理

B.经常进行检查

C.定期维修和保养

D.建立相应的资料档案

E.根据使用情况确定报废时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场安全防护。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

第64题:根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法(试行)》，属于合法分包的有()。

A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人

B.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业

C.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

D.劳务分包企业将其承包的劳务再分包

E.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查的是转包.违法分包和挂靠行为的界定。选项A.C.D是违法分包。第四章建设工程合同和劳动合同法律制度一.

第65题:根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。

A.警告

B.行政拘留

C.降级

D.撤职

E.暂扣或者吊销许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政处罚。《行政处罚法》规定，行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第66题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲公司提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。

A.直接变卖该工程

B.直接与甲协议以工程折价受偿

C.直接转移占有该工程

D.直接要求保证人代为清偿债务

E.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查的是抵押权和保证担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖.变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

第67题:施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括()等内容。

A.合同价款约定方式

B.工程索赔的条件

C.工程竣工价款的支付和结算方式

D.违约金的确定

E.合同价款的调整情形

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列安全责任中，应当由设计单位承担的有()。

A.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全

B.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

C.考虑施工安全操作和防护的需要

D.在各类工程设计中提出保障施工作业人员安全的措施建议

E.投保职业责任险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是勘察、设计单位相关的安全责任，选项分析:设计单位的安全责任:1.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；2.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议:设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见；3.对设计成果承担责任。A为勘察单位的安全责任。为了保证勘察作业的安全，要求勘察人员必须严格执行操作规程，并应采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全，为保障施工作业人员和相关人员的安全提供必要条件。职业责任险教材中未提及，且不是设计单位的安全责任。

第69题:定期检验的方法主要有()。

A.表面无损检测

B.宏观检验

C.失效模式

D.壁厚测定

E.强度试验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定期检验的方法以宏观检验.壁厚测定.表面无损为主。

第70题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。

A.屋面防水工程为5年

B.给排水管道为2年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E.设备安装和装修工程为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。

第71题:劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有()。

A.用人单位违章指挥强令冒险作业危及劳动者人身安全

B.在试用期内

C.用人单位濒临破产

D.用人单位未依法缴纳社会保险费

E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于编制招标文件的说法，正确的是()。

A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，可以以口头的形式通知所有招标文件接受人

B.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件

C.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求

D.招标文件中不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容

E.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定，选项分析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。《招标投标法》还规定，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第73题:下列情形中，属于应当重新组织建筑节能工程验收的是()。

A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的

B.参加验收人员不具备相应资格的

C.建筑节能工程存在质量缺陷的

D.参加验收各方主体验收意见不一致的

E.验收程序和执行标准不符合要求的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程节能验收，选项分析:工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收:(1)验收组织机构不符合法规及规范要求的；(2)参加验收人员不具备相应资格的；(3)参加验收各方主体验收意见不一致的；(4)验收程序和执行标准不符合要求的；(5)各方提出的问题未整改完毕的。

第74题:下列属于工程质量不良行为的有()。

A.未按照节能设计进行施工

B.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测

C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工

D.未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志

E.将承揽的工程转包或者违法分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项分析:工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。D属于工程安全不良行为；E属于承揽业务不良行为。

第75题:民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为()。

A.不违反法律

B.不违背社会公德

C.不与强制性标准相抵触

D.不与第三人利益相冲突

E.不与社会公共利益相冲突

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。

A.有完整的证据目录和证据材料

B.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

C.有明确的被告

D.有具体的诉讼请求和事实、理由

E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:《民事诉讼法》第122条规定，起诉必须符合下列条件:①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求和事实、理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第77题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257

第78题:建设工程民事责任的承担方式主要包括()。

A.返还财产

B.修理

C.赔偿损失

D.行政处罚

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第79题:发出中标通知书后，招标人和中标人双方应该按照()订立书面合同。

A.招标公告

B.招标文件

C.中标人的投标文件

D.评标价格

E.最终谈判订立的协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程中标，选项分析:中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。