节选部分<<陕西省一建法规在线测试答题>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址.古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查.勘探.发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

正确答案:查看最佳答案

第1题:建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是()。

A.工程招标

B.工程承包

C.纠纷诉讼

D.材料设备采购

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是()。

A.抢救财产的需要

B.疏通交通的需要

C.经项目负责人同意

D.保证移动物件人员的安全

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。，选项分析:确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条件:(1)抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；(2)经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意；(3)做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；(4)尽量使现场少受破坏。

第3题:关于招标文件澄清或修改的说法，错误的是()。

A.对招标文件的修改，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

B.修改的内容影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人

C.澄清或修改的内容为招标文件的组成部分

D.对招标文件的澄清，可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程招标，选项分析:招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

第4题:在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是()。

A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状

B.被告只能书面答辩

C.被告不进行答辩，视为认可

D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

第6题:除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()?

A.要式合同?

B.实践合同?

C.有偿合同?

D.双务合同?

正确答案:查看最佳答案

第7题:当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定

D.申请人住所地的基层人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于这笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不当得利，选项分析:不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第9题:以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是()。

A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B.劳动合同期限不包括试用期限

C.超过3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同

D.无固定期限劳动合同没有终止时间

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于团体标准的说法，正确的是()。

A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准

B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术要求的团体标准

C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段

D.团体标准对本团体成员强制适用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设团体标准，选项分析:国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。制定主体是，社会团体协调相关市场主体，共同制定。制定范围是，满足市场和创新需要的团体标准。(约定采用或供社会自愿采用。团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求；国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；鼓励制定国际领先水平的团体标准。团体标准制定的程序包括:提案、立项、起草、征求意见、技术审查、批准、编号、发布、复审。国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。

第13题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.盘点时发现的短缺

B.不可预料的意外事故

C.维修保养或正常检修的费用

D.因原材料缺陷或工艺不善

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.被代理人丧失民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列关于评标报告的说法错误的是()。

A.评标报告应当由评标委员会全体成员签字

B.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并拒绝书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D.提交的评标报告无需推荐中标候选人

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《招标投标法实施条例》，依法招标的项目可以不招标的情形是()。

A.需要采用特殊的专利

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采购人依法能够自行建设的

D.需要向原中标人采购工程，否则将导致工程成本增加的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目，选项分析:招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》在《招标投标法》的基础上对可以不招标的项目进行了补充:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争;(6)国家规定的其他特殊情形。B选项，属于邀请招标。《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第18题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是()。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程竣工验收的主体，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。

第20题:某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定:甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。

A.2013年5月1日

B.2013年6月1日

C.2013年7月1日

D.2013年7月31日

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第22题:某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

第25题:甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()

A.应当由甲公司承担全部债务

B.乙公司与丙公司均不承担清偿债务

C.应当由乙、丙公司承担连带债务

D.应当由乙公司承担全部债务

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:选项A正确，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。选项B错误，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项CD错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第27题:根据《民法典》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。

A.变更

B.重新协定

C.则上变更

D.未变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同的变更，选项分析:如果当事人对于合同变更的内容约定不明确的，则推定为未变更。

第28题:承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

A.7

B.10

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

第30题:某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10日方能交付。电梯厂的回函属于()。

A.要约邀请

B.要约撤销

C.承诺

D.新要约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承诺，选项分析:承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。

第31题:甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为200万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元人民币。

A.30

B.40

C.60

D.200

正确答案:查看最佳答案

第32题:某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包功程发生了安全事故，则该事故()。

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.第三人就完成的工作成果向定作人负责

B.承揽人不再承担责任

C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

正确答案:查看最佳答案

第34题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

第35题:某工程项目完工后，施工单位于2016年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2016年3月18日通过验收，建设单位于2016年3月28日履行了备案手续，后于2016年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期的起始日是()

A.2016年3月5日

B.2016年3月18日

C.2016年3月28日

D.2016年4月2日

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于中标和订立合同的说法，正确的是()。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内与招标人订立合同

C.招标人和中标人订立书面合同后，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.中标人应当按照合同示范文本与招标人订立合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定，选项分析:《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第37题:国务院决定应当提交全国人民代表大会常务委员会裁决的是()。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，国务院认为应当适用地方性法规的

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，国务院认为应当适用部门规章的

D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是法的效力层级地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决:(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

第38题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

第40题:下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇

正确答案:查看最佳答案

第41题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报。

A.10

B.7

C.15

D.3

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

第42题:某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。

A.建筑公司只能提起民事诉讼

B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼

C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼

D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于借款合同的说法,正确的是()。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年科率24%，则该借款的利息约定无效

正确答案:查看最佳答案

第44题:某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。

A.员工

B.建筑企业工会组织

C.建筑企业

D.社会保险行政部门

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列工程项目中，除()以外都属于依法必须招标范围的项目。

A.成片开发的商品住房建设项目

B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目

C.利用国际组织援助资金建设的生态环保项目

D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程必须招标的范围，选项分析:选项A中商品住房属于关系社会公共利益、公共安全的项目，选项C属于利用国际组织援助建设的基础设施项目，选项D属于国有资金建设项目。上述项目均为法定必须招标的范围。本题只有B符合题意。

第46题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。

A.3

B.6

C.12

D.18

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列各项中不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()用地。

A.某卫星发射中心

B.某市政府

C.奥运会主会场

D.某住宅小区

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设用地使用权，选项分析:工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式岀让。

第48题:关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是未经竣工验收擅自使用的处理，选项分析:在实践中，一些建设单位出于各种原因，往往未经验收就擅自提前占有使用建设工程。为此，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第49题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第50题:建设工程总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，正确的是()。

A.分包工程质量责任仅由分包单位承担

B.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担连带责任

C.分包工程质量责任仅由总承包单位承担

D.分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是总分包单位的质量责任，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第51题:某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由()承担。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.建设单位和监理单位共同

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.时刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工单位全员的安全生产教育培训。施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

第54题:保证合同的当事人为()。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

正确答案:查看最佳答案

第55题:下列犯罪的主体属于一般主体的是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.受贿罪

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述，错误的是()?

A.建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察?设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

C.工程质量监督机构应当对工程建设施工?监理?验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定，选项分析:建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。故D说法错误，为答案。

第57题:专利权的客体包括()。

A.发明、实用新型、科学发现

B.发明、外观设计、科学发现

C.发明、实用新型、外观设计

D.作品、实用新型、科学发现

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是专利权，选项分析:《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

第58题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。

A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

B.撤销当事人注册证书

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第60题:2008年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为()。

A.属于合法行为，洗车是司机的权利

B.属于违法行为，违反了我国《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定

C.属于违法行为，违反了我国《大气污染防治法》的规定

D.属于违法行为，违反了我国《固体废物污染环境防治法》的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工现场水污染的防治。《水污染防治法》规定，禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

第61题:甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的()原则。

A.平等原则

B.合法原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列主体中,属于法人的是()。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

正确答案:查看最佳答案

第64题:某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此()应当就上述费用向张某承担赔偿责任。

A.李某

B.工商局

C.李某和工商局共同

D.李某和工商局任意选择其一

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列情形中，产生合同之债的是()。

A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失

B.建设单位与施工企业订立施工承包协议书

C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

D.施工企业将本应汇给甲的设备租赁款汇给了乙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程债的发生根据。，选项分析:建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债；材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。A是违法行为，行为人应承担法律责任。C是侵权之债。D有争议，涉及到两重法律关系，施工企业与甲之间是合同之债，施工企业与乙之间是不当得利之债。严格来讲，本题中B和D都产生合同之债，但是B是标准的答案，最符合题意，所以建议选择B。

第66题:关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。

A.赔偿损失具有补偿性

B.赔偿损失具有一定的任意性

C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

正确答案:查看最佳答案

第67题:下列主体中，属于企业所得税纳税人的是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.一人有限责任公司

D.居民个人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是企业所得税的规定2018年12月经修改后公布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。故“一人有限责任公司”正确。

第68题:甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是()。

A.合同变更后的内容不能取代原合同的内容

B.所有变更都需要登记

C.当事人协商一致，可以变更合同

D.只有显失公平的合同才可以变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同的变更如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同内容，对当事人双方均有约束力，当事人应当按照变更后的内容履行合同。

第69题:招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应()。

A.对招标人拆封、宣读

B.对投标人拆封、宣读

C.对招标人和投标人拆封、宣读

D.当众予以拆封、宣读

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，幵标时都应当当众予以拆封、宣读。故D正确。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例.单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案；经济特区法规报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《住房城乡建设部办公厅关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知》，下列关于“挂证”的说法，正确的有()。

A.建造师注册证书不可以租借使用

B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证”

C.人力资源服务机构可以提供建造师租借信息服务

D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”

E.人力资源服务机构因工作需求扣押建造师注册证书属于“挂证”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建造师的基本权利和义务，选项分析:AB正确，住房和城乡建设部办公厅等《关于开展工程建领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知》(建办市〔2018〕57号)规定，严肃查处持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借(专业)资格(注册)证书等“挂证”违法违规行为，以及提供虚假就业信息、以职业介绍为名提供“挂证”信息服务等违法违规行为。D正确，对违规使用“挂证”人员的单位予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”，向社会公布；CE错误，人力资源社会保障部门要对人力资源服务机构违规发布虚假就业信息、以职业介绍为名提供“挂证”信息服务、扣押劳动者职业(专业)资格(注册)证书的行为进行全面排查，对存在违法违规行为的依法从严查处。

第72题:某施工承包单位在竣工验收通过后，与建设单位签订了质量保修书，保修书中应明确规定()。

A.保修范围

B.保修质量

C.保修期限

D.保修费用

E.保修责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量保修书。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。因此应选择ACE。

第73题:行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项()。

A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼

B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式

C.履行义务的方式

D.履行义务的期限

E.当事人依法享有的陈述权和申辩权

正确答案:查看最佳答案

第74题:劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

C.严重违反用人单位规章制度的

D.同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响的

E.患病,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的履行、变更、解除和终止。，选项分析:劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。BE属于用人单位的预告解除。有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第75题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法，正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.已经确定施工企业

D.有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格

E.有保证工程质量和安全的具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工许可证的申请条件，选项分析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件:(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；(4)已经确定施工企业；(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)有保证工程质量和安全的具体措施。

第76题:根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期的期限由法律直接规定

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90日后，工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量保证金，选项分析:缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90日后，工程自动进入缺陷责任期。

第77题:招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准

C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商

D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式

E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止限制、排斥投标人的规定，选项分析:《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

第78题:《商标法》规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，有()行为，均属侵犯注册商标专用权。

A.销售侵犯注册商标专用权的商品的

B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的

C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的

E.未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的

正确答案:查看最佳答案

第79题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2％

C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列关于建造师及建造师在执业中违法行为说法正确的是()。

A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册

B.以欺骗.贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款

C.注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册

D.对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布

E.注册建造师因过错造成质量事故的，责令停止执业1年，造成重大质量事故的终身不予注册

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于工程保修期的说法，正确的有()。

A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限

B.屋面防水工程的保修期为4年

C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日

D.保修期结束后,返还质量保证金

E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限，选项分析:“基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限”正确，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。“屋面防水工程的保修期为4年”错误，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。“建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日”错误，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。“保修期结束后,返还质量保证金”错误，缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。“在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务”正确，《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第83题:关于施工企业要求对原工程进行变更的说法，正确的有()

A.施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B.施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延

C.工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D.施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

E.施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

正确答案:查看最佳答案

第84题:刑事责任主要包括()。

A.警告

B.罚金

C.拘役

D.有期徒刑

E.无期徒刑

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程刑事责任的种类及承担方式。《刑法》规定，刑法分为主刑和附加刑。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。

第85题:根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A.双方当事人均不满意仲裁结果

B.没有仲裁协议

C.对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据

D.没有对另一方当事人形成强制作用

E.裁决事项超出仲裁委员会权限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是申请仲裁裁决，选项分析:当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:(1)没有仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有上述规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。

第86题:下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。

A.对拘役不服的

B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

C.认为行政机关侵犯其财产权的

D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法院不受理公民.法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:国防.外交等国家行为;(2)行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍约束力的决定.命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。

第87题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议

D.因工作时间发生的争议

E.因终止劳动合同发生的争议

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《建筑业企业资质管理规定》规定，关于企业资质证书的申请与延续，说法正确的有()。

A.资质证书有效期为3年

B.资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请

C.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定

D.资质许可机关逾期未做出决定的，视为准予延续

E.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

正确答案:查看最佳答案

第90题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。

A.修理

B.重作

C.更换

D.恢复原状

E.损害赔偿

正确答案:查看最佳答案

第91题:?县级以上人民政府有关行政主管部门对施工图设计文件的审查主要针对()进行。

A.公共利益?

B.公众安全?

C.强制性标准?

D.人身健康

E.卫生环境?

正确答案:查看最佳答案

第92题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.向乙支付租金

C.租赁期满向乙返还该除尘系统

D.租赁期满享有除尘系统的所有权

E.妥善保管和使用该除尘系统

正确答案:查看最佳答案

第93题:我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场安全员

E.现场技术员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是安全施工技术交底。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工组织班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

第94题:下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有()。

A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证

C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业

E.办理了建设工程质量.安全监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项未表明拆迁进度，不能确认施工现场是否具备施工条件；B选项中，建设工程规划许可证和建设用地规划许可证，分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证，缺一不可；C选项中满足开工需要不正确，且未表明是否审查合格；D选项中，按规定委托监理是新增的办理施工许可证的法定条件。因此，A.B.C.D选项为正确选项。

第95题:根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。，选项分析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:1、提供的设计有缺陷；2、提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；3、直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

第96题:某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。

A.建筑公司可以解除设备买卖合同

B.解除设备合同的效力及于零部件

C.解除设备合同的效力不涉及零部件

D.建筑公司可以拒绝接收这台设备

E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接收标的物或者解除合同。因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因此，建筑公司可以拒绝接收这台设备或解除设备买卖合同，解除合同的效力及于零部件。

第97题:下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。

A.《北京市建筑市场管理条例》

B.《评标委员会和评标方法暂行规定》

C.《北京市建设工程造价管理办法》

D.《北京市建设工程招标投标管理条例》

E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列不需要办理施工许可证的建设工程有()

A.工程投资额在30万元以下的建筑工程

B.建筑面积在300m2以下的建筑工程

C.农民自建低层住宅的建筑工程

D.企业自建办公楼的建筑工程

E.城镇市政基础设施工程

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案