节选部分<<全国各地一级建造师法规，考试题库答案推荐>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是()。

A.罚款

B.责令停产停业

C.降级

D.取消投标资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式，选项分析:行政处分种类有:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

第1题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.2个月

C.1个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定，选项分析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

第3题:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题，关于该质量责任承担的说法，正确的是()。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工工程质量争议的处理，选项分析:建设工程经验收合格的，方可交付使用。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第4题:施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。

A.两者无任何关系

B.两者同时取得

C.施工许可证以安全生产许可证为前提

D.安全生产许可证以施工许可证为前提

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程质量保修期的起算日是()。

A.工程完工之日

B.工程竣工验收合格之日

C.工程开始使用之日

D.发包人签收竣工验收申请之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定，选项分析:建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

第7题:甲施工企业于2008年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2008年5月5日发出同意出售的承诺信件。2008年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2008年5月9日总经理知悉了该信内容，遂于2008年5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。

A.2008年5月5日

B.2008年5月8日

C.2008年5月9日

D.2008年5月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是承诺。承诺通知到达要约人时生效。

第8题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是()。

A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查

B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业

C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建

D.建设工程竣工验收后，方可交付使用

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于劳动者工资的说法，正确的是()。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动者的报酬，选项分析:“企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制”错误，企业基本工资制度主要有等级工资制、岗位技能工资制、岗位工资制、结构工资制、经营者年薪制等。“工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人”错误，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付。“用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准”错误，用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。“劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资”正确，劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。

第11题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.乙和丙分担

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是()。

A.强制性标准文本可以收费

B.国务院标准化行政主管部门根据国务院授权作出的强制性国家标准的解释与标准具有同等效力

C.应当由国务院标准化行政主管部门批准发布

D.对各有关行业起引领作用的技术要求应当制定强制性国家

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设国家标准，选项分析:强制性标准文本应当免费向社会公开。强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定推荐性国家标准。

第13题:下列关于《环境噪声污染防治法》的规定，说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场噪声污染的防治，选项分析:在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。

第14题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

第15题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第16题:关于担保合同的说法，正确的是()。

A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人

B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保

C.主合同的效力不影响担保合同的效力

D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是担保与担保合同的规定，选项分析:保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

第17题:甲建筑公司承建一住宅项目，采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机，以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买，但缺少产品合格证明，下列说法正确的是()。

A.不能出租使用

B.可以出租使用

C.经建设单位批准后可以出租使用

D.经建设行政管理部门批准后可以出租使用

正确答案:查看最佳答案

第18题:某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则()。

A.施工合同无效，履约保函有效

B.施工合同无效，履约保函也无效

C.施工合同有效，履约保函也有效

D.施工合同与履约保函效力没有相关性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通过行贿中标签订的合同系无效合同。主合同无效，从合同无效。

第19题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第20题:下列不属于用益物权的是()。

A.建设用地使用权

B.地役权

C.财产权

D.土地承包经营权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是用益物权，选项分析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、居住权、宅基地使用权和地役权。

第21题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第22题:建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。

A.以守法.守信.守德和综合实力为基础的综合评价

B.以守法为基础.根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价

C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点.热点问题的评价

D.市场主导.以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政指导行为

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项，招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金，C选项，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不返还投标保证金，D选项，依法必须进行招标的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，应当从其基本账户转出。

第26题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列关于《招标投标法实施条例》的说法不正确的是()。

A.给投标人投标准备时间从开始发放招标文件到截止之日不少于20日

B.资格预审文件或招标文件的发售期不少于5日

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及其银行同期存款利息

D.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天

正确答案:查看最佳答案

第28题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()?

A.重大劳动安全事故罪?

B.强令违章昌险作业罪?

C.重大责任事故罪?

D.工程重大安全事故罪?

正确答案:查看最佳答案

第29题:某建筑公司与职工王某因为拖欠工资问题产生劳动争议，王某拟提出劳动仲裁，说法正确的是()。

A.当事人双方必须签订仲裁协议，劳动争议仲裁委员会才有管辖权

B.王某至迟应当在知道其权利侵害之日起一年内申请仲裁

C.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院申请支付令

D.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

第30题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

第31题:劳动合同依法解除，用人单位支付经济补偿金的标准，()不正确

A.按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准

B.月工资是指劳动者在合同解除前的上月工资

C.劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍，按3倍付

D.劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍，经济补偿的年限最高不超过12年

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，()对分包工程的质量承担连带责任。

A.建设单位与分包单位

B.设计单位与分包单位

C.监理单位与分包单位

D.总承包单位与分包单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第33题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

正确答案:查看最佳答案

第34题:下列关于集体合同的说法不正确的是()。

A.集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立

B.企业职工一方与用人单位还可以订立劳动安全卫生.女职工权益保护.工资调整机制等专项集体合同

C.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门

D.集体合同对用人单位有约束力，对劳动者没有约束力

正确答案:查看最佳答案

第35题:《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。

A.500元以上2000元以下

B.1000元以上1万元以下

C.5000元以上2万元以下

D.2万元以上5万元以下

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准化法》，关于企业标准的说法，正确的是()。

A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准

B.企业标准可以高于国家标准

C.企业标准应当高于行业标准

D.企业标准应当与团体标准相符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设企业标准，选项分析:企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据。已有国家标准或者行业标准的，国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部适用。

第37题:某注册建造师在2017年7月16日，因交通肇事罪被判处有期徒刑两年，于2019年3月26日服刑完毕。根据有关规定。该注册建造师重新注册至少应在()之后才能提出申请。

A.2020年7月16日

B.2022年7月16日

C.2022年3月26日

D.2024年12月26日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册。不予注册的情形:因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的。故“2020年7月16日”正确。

第38题:从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.地方政府规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法的形式，选项分析:行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。行政法规由总理签署国务院令公布。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》《招标投标法实施条例》等。

第39题:关于民事诉讼证据认证的说法，正确的是()。

A.当事人的陈述可以单独认定案件事实的依据

B.与一方当事人有利害关系的证人陈述的证言可以作为认定案件事实的依据

C.由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据，人民法院不得确认其真实性

D.一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院不得认定该主张成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据的种类、保全和应用，选项分析:以下证据不能单独作为认定案件事实的依据:(1)当事人的陈述;(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言;(3)与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言;(4)存有疑点的视听资料、电子数据;(5)无法与原件、原物核对的复制件、复制品。电子数据存在下列情形的，人民法院可以确认其真实性，但有足以反驳的相反证据的除外:由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据;由记录和保存电子数据的中立第三方平台提供或者确认的;在正常业务活动中形成的;以档案管理方式保管的;以当事人约定的方式保存、传输、提取的。电子数据的内容经公证机关公证的，人民法院应当确认其真实性，但有相反证据足以推翻的除外。一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院可以认定该主张成立。

第40题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是保证的基本法律规定。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在合同中约定保证人与债务人对债务人承担连带责任的，为连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般保证。债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定;没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。

第41题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第42题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还

C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

正确答案:查看最佳答案

第44题:王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当()

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第46题:女工张英已怀孕8个月，按照劳动法，企业的下列做法符合法律规定的是()。

A.安排其加班

B.安排其值夜班

C.安排其跟随矿领导下矿井检查工作

D.安排其做文秘工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工的特殊保护，选项分析:根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有:①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应当根据医疗机构的证明，予以减轻劳动量或者安排其他能够适应的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。

第47题:根据《文物保护法》，对保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，有权核定公布其为历史文化名城单位是()。

A.国务院

B.国务院文物行政主管部门

C.国务院住房城乡建设行政主管部门

D.该市所在地省级人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是历史文化名城名镇名村的保护，选项分析:《文物保护法》规定，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，由国务院核定公布为历史文化名城。

第48题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第49题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

第50题:某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起诉讼，则该案件应由()管辖。

A.材料商住所地法院

B.建筑商住所地法院

C.工程所在地法院

D.交货地点法院

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列关于招标文件的说法正确的是()。

A.国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人可以在招标文件中提出相应要求或者以其他方式另行提出相应要求

B.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日

C.招标文件中应当明确最高投标限价和最低投标限价

D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期

正确答案:查看最佳答案

第52题:承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，终身不予注册。

第54题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应向住房城乡建设主管部门提供的材料是()。

A.营业执照

B.企业资质证书

C.审计报告

D.安全生产承诺书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的申请，选项分析:建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料:(1)建筑施工企业安全生产许可证申请表；(2)企业法人营业执照；(3)与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。

第55题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于工程建设相关标准，说法错误的是()。

A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止

B.工程建设行业标准实施后也需要复审

C.工程建设地方标准中没有强制性条文

D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()

A.分包单位只对总承包单位负责

B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

正确答案:查看最佳答案

第58题:某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由()承担。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.建设单位和监理单位共同

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲、乙双方于2014年4月1日签订的合同中约定:当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于()

A.附解除条件的合同

B.附生效条件的合同

C.附成就条件的合同

D.附期限条件的合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()。

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法律部门和法律体系，选项分析:在我国法律体系中，根据所调整的社会关系性质不同，可以划分为不同的部门法。部门法又称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。

第61题:根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务，选项分析:设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。并非更高资质，而是在建设单位的同意下，转给相应资质的企业进行设计。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。

第63题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定，签约后一周内交付货物，届时合同生效，施工企业有权逾期提取或提前提取货物。关于该仓储合同的说法正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仓储合同，选项分析:“C错误，诺成合同不以交付为要件。逾期提取，应当加收仓储费，B错误；提前提取，不减收仓储费，D错误。

第64题:某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据建筑节能的有关规定,合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准

B.地方标准

C.施工图设计文件

D.建筑节能任意性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑节能的规定，选项分析:建设单位的节能义务:建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。

第66题:根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是()。

A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是属于国家所有的文物范围，选项分析:ABD错误，中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。(1)属于国家所有的不可移动文物范围:古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。(2)属于国家所有的可移动文物范围:1)中国境内出土的文物，国家另有规定的除外；2)国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物；3)国家征集、购买的文物；4)公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物；5)法律规定属于国家所有的其他文物。C正确，《文物保护法》规定，属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。

第67题:生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第68题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建设工程安全生产管理条例》，安装.拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。

A.技术规范

B.拆装方案

C.设备运至现场的运输方案

D.进度控制横道图

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有()。

A.特种作业人员经有关业务主管部门考核良好，取得特种作业操作资格证书

B.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

C.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案

D.管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

E.有职业危害防治措施，并为管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列选项中符合法规规定颁发施工许可证条件的有()

A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁?

B.没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证?

C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料?

D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业?

E.办理了建设工程质量.安全监督手续

正确答案:查看最佳答案

第72题:当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()。

A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行

B.交付不动产的，在不动产所在地履行

C.履行义务一方有权选择履行地点

D.其他标的，在履行义务一方所在地履行

E.接受履行方有权选择履行地点

正确答案:查看最佳答案

第73题:生产安全事故调查组的职责有()。

A.查明事故发生的经过、原因

B.认定事故的性质和事故责任

C.提交事故调查报告

D.总结事故教训

E.对事故责任者做出处理决定

正确答案:查看最佳答案

第74题:民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地点的说法，正确的有()。

A.交付不动产时，不动产所在地为合同履行地

B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地

C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地

D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地

E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地域管辖，选项分析:《民事诉讼法》规定:“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”《最髙人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释〔2015〕5号)规定:“合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖”。“争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地”错误，是接受货币一方而非给付货币一方。“即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地”错误，是交易行为地而非标的物所在地。“合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地”错误，是被告住所地而非当事人双方住所地。

第75题:职工因工作遭受事故伤害，在工伤医疗的停工留薪期，下述表述正确的是()。

A.原工资福利待遇不变

B.停工留薪期内的薪酬由所在单位支付

C.停工留薪期一般不超过6个月

D.工伤职工评定伤残等级后，享受伤残待遇

E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，不能继续享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:选项AB正确。在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。而非降低工资福利待遇，或停工留薪期满一次性支付。选项C错误，停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。选项D正确，选项E错误，工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。

第76题:建设单位办理工程质量监督手续，应提供的文件和资料包括()。

A.工程规划许可证

B.工程勘察设计文件

C.设计单位资质等级证书

D.投标文件及施工承包合同

E.监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是依法办理工程质量监督手续，选项分析:建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料:1.工程规划许可证；2.设计单位资质等级证书；3.监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；4.施工单位资质等级证书及营业执照副本；5.工程勘察设计文件；6.中标通知书及施工承包合同等。正确选项是“工程规划许可证”“工程勘察设计文件”“设计单位资质等级证书”“监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》”。

第77题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。

A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的

B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的

E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的

正确答案:查看最佳答案

第78题:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括()。

A.依法承揽工程的勘察.设计业务

B.勘察.设计必须执行强制性标准

C.依法进行装修工程

D.依法办理工程质量监督手续

E.勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列选项中属于保证担保范围的有()。

A.主债权

B.抵押权

C.主债权的利息

D.违约金

E.损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是保证的基本法律规定。，选项分析:保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

第80题:下列情形中，不得撤销的要约包括()。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约人明确表示要约不可以撤销

C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约人

D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人

E.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列权利证书中，可以进行质押的有()。

A.依法可以转让的股权

B.存款单

C.仓单

D.房屋产权证书

E.身份证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是质权。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、本票、支票；(2)债券、存款单；(3)仓单、提单；(4)可以转让的基金份额、股权；(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(6)现有的以及将有的应收账款；(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。

第82题:某项工程的总承包商甲公司和分包商乙公司由于在工程款支付问题上发生了纠纷，乙公司向仲裁机构申请仲裁。双方约定由3名仲裁员组成仲裁庭，但在选定首席仲裁员时，双方出现了分歧。那么关于本案中的首席仲裁员()。

A.可以不设

B.应当由甲和乙各自提出一名首席仲裁员的人选，由仲裁委员会主任从中选定

C.可以由甲乙双方共同委托仲裁委员会主任指定

D.应当由申请人乙公司选定

E.可以由甲乙双方共同选定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁庭的组成，选项分析:首席仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。

第83题:国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有()。

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择

B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

C.技术复杂，工程量大的项目

D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择

E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《招标投标法实施条例》的规定，下列建设项目可以不招标的项目是()。

A.需要采用不可替代的专利或者专有技术的

B.采购人依法能够自行建设.生产或者提供

C.需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则影响施工或者功能配套要求

D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人能够自行建设.生产或者提供

E.单项合同估算金额在100万元以下的

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。

A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

D.工程出现险情或发现重大隐患时，应到施工现场带班检查

E.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。

第86题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

第87题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2％

C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

第88题:保证担保的当事人包括()。

A.保证人

B.债权人

C.债务人

D.公证人

E.鉴定人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程保证担保的方式和责任。保证，是指保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任行为。涉及到的当事人为保证人、债权人和债务人。

第89题:根据《民法典》，下列要约中，不得撤销的有()。

A.要约人确定了承诺期限的要约

B.要约人明示不得撤销的要约

C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约

D.受要约人有理由相信该要约不能撤销，且为履行合同做了准备的要约

E.受要约人有理由相信该要约不能撤销的要约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是要约，选项分析:有下列情形之一的，要约不得撤销:(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；(2)受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。

第90题:根据《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师享有的权利包括()。

A.使用注册建造师的名称

B.对侵犯本人权利的行为进行申述

C.出借注册证书或执业印章

D.签发工程开工、停工、复工令

E.在施工管理文件上签字并加盖执业印章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建造师的基本权利。，选项分析:《注册建造师管理规定》规定，注册建造师享有下列权利:1.使用注册建造师名称；2.在规定范围内从事执业活动；3.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；4.保管和使用本人注册证书、执业印章；5.对本人执业活动进行解释和辩护；6.接受继续教育；7.获得相应的劳动报酬；8.对侵犯本人权利的行为进行申述。建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

第91题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全生产责任有()。

A.需要进行暴(同音字)破作业的，办理申请批准手续

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备

D.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查

E.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的安全责任，选项分析:建设单位的安全责任有:(1)依法办理有关批准手续；(2)向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期；(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；(6)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；(7)依法实施装修工程和拆除工程。《建筑法》规定，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续:(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行暴(同音字)破作业的；(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

第92题:下列属于建设单位相关的质量责任和义务的是()

A.提供原始资料的责任

B.依法进行装修工程

C.依法实行工程监理

D.依法保证建筑材料等符合要求

E.依法对设计文件进行技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务，选项分析:1.依法发包工程；2.依法向有关单位提供原始资料；3.建设单位的禁止性行为；4.依法报审施工图设计文件；5.依法实行工程监理；6.依法办理工程质量监督手续；7.依法保证建筑材料等符合要求；8.依法进行装修工程；9.组织竣工验收并移交建设项目档案；10.建设单位的消防设计、施工质量责任与义务；11.建设单位质量违法行为应承担的法律责任。

第93题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.向乙支付租金

C.租赁期满向乙返还该除尘系统

D.租赁期满享有除尘系统的所有权

E.妥善保管和使用该除尘系统

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。

A.建筑材料供应单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工承包单位

E.设备供应单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对有隶属关系或其他利害关系的回避，选项分析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务。

第95题:下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()。

A.社会保险

B.试用期

C.保守商业秘密

D.补充保险

E.休息休假

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.审判员

正确答案:查看最佳答案

第97题:《招投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。

A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C.满足招标文件各项要求，并且报价最低

D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低

E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是中标的法定要求。《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

第98题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

正确答案:查看最佳答案