节选部分<<2026年二级建造师管理在线考核，内容有哪些？>>题型

"2026年二级建造师管理在线考核，内容有哪些？"对我们来说是十分重要的，特别是认真对待建筑考试的你来说尤为重要。屠格涅夫曾经说过，你想成为幸福的人吗？但愿你首先学会吃得起苦。这启发了我们， 这启发了我们， 既然如此，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来复习吧！最后的祝福:十年寒窗苦,只为一刻甜! 都要加油哦!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工总承包模式在费用控制方面的一个特点是()。

A.开工日期较迟，建设周期较长，对进度控制不利

B.业主与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利

C.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制

D.在施工过程中发生设计变更，则发生索赔的可能性较小

正确答案:查看最佳答案

第1题:在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是()。

A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

B.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

C.全部工程量和通货膨胀的风险

D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，承包商的风险主要有两个方面一是价格风险，有报价计算错误.漏报项目.物价和人工费上涨等;二是工作量风险。有工程量计算错误.工程范围不确定.工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。

第2题:下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案的是()

A.中央管理的企业集团的应急预案

B.地方建设行政主管部门的应急预案

C.特辑施工总承包企业的应急预案

D.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于施工形象进度.产值统计.实际成本三者关系的说法，正确的是()。

A.施工形象进度.产值统计.实际成本所依据的工程量应是相同的数值

B.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同

C.施工形象进度.产值统计.实际成本所依据的工程量都是互不相同的

D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工程量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形象进度.产值统计.实际成本归集三同步，即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量.统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值。

第4题:若工作A持续4天，最早第2天开始，有两个紧后工作:工作B持续1天，最迟第10天开始，总时差2天；工作C持续2天，最早第9天完成。则工作A的自由时差是()天。

A.0

B.1

C.2

D.3

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。，选项分析:经计算，得出:工作B的最早开始时间为8，工作C的最早开始时间为7，所以，工作A的自由时差=min{8，7}-6=1。

第5题:施工成本核算的对象一般是()。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为()。

A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告

B.只需在干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告

C.按工程师要求间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36d内提交最终索赔报告

D.按工程师要求间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后42d内提交最终索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《质量管理体系基础和术语》循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于()做出相关决策。

A.与相关方的关系

B.满足顾客的要求

C.功能连贯的过程组成的体系

D.数据和信息的分析和评价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:循证决策:基干数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果

第8题:建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由()批准后实施。

A.项目经理

B.公司技术负责人

C.公司总工程师

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是测量控制。，选项分析:项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。对相关部门提供的测量控制点应在施工准备阶段做好复核工作，经审批后进行施工测量放线，并保存测量记录。

第9题:关于施工平行承发包特点的说法，正确的是()。

A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少

B.业主直接管理所有的合同，管理风险小

C.业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，业主用于招标的时间较少

D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择

正确答案:查看最佳答案

第10题:在采暖工程施工中，散热器支管的坡度为()，坡度朝向应利于排气和进水。

A.0.5%

B.0.8%

C.1%

D.1.5%

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是()。

A.目标分解

B.目标计划值搜集

C.目标计划值与实际值比较

D.采取措施纠偏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目目标动态控制的程序中，包括目标实际值的搜集而不是计划值的搜集，故选项B不属于程序之中，故选B。其它三个选项均属于目标动态控制程序。

第12题:根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。?

A.按通?用合同条款约定提供施工场地

B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整

C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件

D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失?

正确答案:查看最佳答案

第13题:46.建设工程项目总进度目标的控制是()项目管理的任务。

A.业主方

B.设计方

C.施工方

D.供货方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。，选项分析:建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务)。

第14题:单体工程施工进度计划属于()的组成部分。

A.企业年度生产计划

B.项目施工月度计划

C.工程项目施工进度计划

D.单位工程施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工进度计划的类型。，选项分析:

第15题:某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图(时间单位:天)，此两项工作的间隔时间是()天

A.0

B.2

C.3

D.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:此两项工作的间隔时间=14-13=1天。

第16题:编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是()。

A.⑤－①－②－③－④

B.①－⑤－②－③－④

C.①－②－③－④－⑤

D.⑤－②－③－④－①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工组织总设计的编制通常采用如下程序:①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟订施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。

第17题:关于工程担保中的履约担保，以下()的描述是错误的。

A.履约担保用来保证中标人履行合同义务和责任

B.联合体中标时，应由联合体成员共同提交履约担保

C.履约担保金额不得超过中标合同金额的10%

D.发包人可以在工程接收证书颁发后28天内向承包人退还履约担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:履约担保的相关理解。，选项分析:A错误，履约担保正是为了保证中标人履行合同义务和责任。B正确，错误之处在于联合体中标时应由联合体牵头人提交履约担保，而非联合体所有成员共同提交。C错误，履约担保金额不得超过中标合同金额的10%是正确的。D错误，教材中规定应在工程接收证书颁发后28天内退还履约担保，而非仅限发包人可以这么做。

第18题:具有两个工作指令源，指令分别来自于纵向和横向两个工作部门的组织结构模式是()。

A.职能组织结构

B.矩阵组织结构

C.网络组织结构

D.线性组织结构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式。在矩阵组织结构最高指挥者(部门)下设纵向和横向两种不同类型的工作部门。

第19题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工企业为高空.井下.海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于()。

A.直接费

B.施工企业须向业主索赔的费用

C.施工企业管理费

D.规费

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于总时差、自由时差和间隔时间相互关系的说法，正确的是()。

A.自由时差一定不超过其与紧后工作的间隔时间

B.与其紧后工作间隔时间均为0的工作，总时差一定为0

C.工作的自由时差是0，总时差一定是0

D.关键节点间工作，总时差和自由时差不一定相等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划的基本概念。，选项分析:“自由时差一定不超过其与紧后工作的的间隔时间”正确，自由时差等于该工作与其紧后工作之间的时间间隔的最小值。

第21题:由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，导致施工质量标准降低而造成质量事故。则此事故属于()。

A.操作责任事故

B.技术原因引发的质量事故

C.指导责任事故

D.社会.经济原因引发的质量事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指导责任事故:指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。

第22题:在综合成本分析方法中，可作为施工项目成本分析基础的是()。

A.月(季)度成本分析

B.分部分项工程成本分析

C.年度成本分析

D.单位工程竣工成本分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本分析的方法。，选项分析:分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。分析的方法是:进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。

第23题:关于施工成本分析依据的说法，正确的是()。

A.统计核算可以用货币计算

B.业务核算主要是价值核算

C.统计核算的计量尺度比会计核算窄

D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本分析的依据。，选项分析:“业务核算主要是价值核算”说法错误，会计核算主要是价值核算；“统计核算的计量尺度比会计核算窄”说法错误，统计核算的计量尺度比会计核算宽，可以用货币，也可以用实物或劳动量计量；“会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算”说法错误，会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要；“统计核算可以用货币计算”最符合题意。

第24题:下列费用项目中，属于建筑安装工程费中规费的是()。

A.社会保险费

B.职工福利费

C.劳动保护费

D.职工教育经费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。，选项分析:规费包括:1.社会保险费。2.住房公积金。

第25题:下列属于第一类危险源控制方法的是()。

A.增加安全系数

B.个体防护

C.改善作业环境

D.提高各类设施的可靠性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是风险控制方法。，选项分析:第一类危险源控制方法可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。建设工程可能遇到不可预测的各种自然灾害引发的风险，只能采取预测、预防、应急计划和应急救援等措施，以尽量消除或减少人员伤亡和财产损失。增加安全系数、改善作业环境和提高各类设施的可靠性均属于第二类危险源的控制方法。

第26题:对于产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，以同类型工序或同类型产品的实耗工时为标准制定人工定额的方法是()。

A.经验估计法

B.统计分析法

C.比较类推法

D.技术测定法

正确答案:查看最佳答案

第27题:某工程施工分包商编制了外立面施工工作流程图，该流程图能够反映外立面施工有关的各项工作之间的()关系。

A.主次

B.逻辑

C.指令

D.合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工作流程图。，选项分析:工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。

第28题:下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是()。

A.确定风险因素

B.分析风险发生的概率

C.分析风险损失量

D.提出风险预警

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工风险管理的工作任务及工作流程。，选项分析:风险识别的任务是识别施工全过程存在哪些风险，其工作程序包括:①收集与施工风险有关的信息；②确定风险因素；③编制施工风险识别报告。

第29题:下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是()。

A.编制成本控制计划，确定合理的工作流程

B.确定合理的施工机械.设备使用方案

C.对成本管理目标进行风险分析.并制定防范对策

D.选择适合于工程规模.性质和特点的合同构模式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项属于技术措施，C项属于经济错误，D项属于合同措施。

第30题:施工风险管理的目的是为了()。

A.保障施工进度延期

B.增加工程造价

C.避免或减少风险事件造成的损失

D.限制新技术的应用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工风险管理的目的。，选项分析:A选项错误，施工风险管理的目的不是为了保障施工进度延期，而是为了确保按时完成。B选项错误，施工风险管理是为了控制成本，而非增加工程造价。C选项正确，施工风险管理的目的是为了避免或减少风险事件造成的损失。D选项错误，施工风险管理并不是为了限制新技术的应用。

第31题:工程监理机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的()。

A.服务性

B.公平性

C.独立性

D.科学性

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建设工程监理规范》，关于土方回填工程旁站监理的说法，正确的是()。

A.承包人应在施工前24小时书面通知监理方

B.监理人员实施旁站监理的依据是监理规划

C.旁站监理人员仅对施工过程跟班监督

D.旁站监理人员到场但未在监理记录上签字，不影响进行下一道工序施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C选项错误，旁站监理人员应当认真履行职对需要实施旁站监理的关键部位.关键工序在施工现场跟班监督。D选项错误，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录(见附件)上签字的，不得进行下一道工序施工。

第33题:施工企业的旅工生产计划与建设工程项目施工进度计划的关系是()。

A.施工生产计划是项目施工进度计划的集合

B.属同一个计划系统，但范围不同

C.属两个不同的系统计划，但两者紧密相连

D.属两个不同系统的计划，两者之间没有关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的。

第34题:关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是()。

A.归档文件用原件和复印件均可

B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

C.工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求

D.利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误。归档的文件应为原件；C错误。所有竣工图均应加盖竣工图章；D错误。利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构.工艺.平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。

第35题:施工项目成本分析时，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平的方法是()。

A.环比指数法

B.构成比率法

C.相关比率法

D.差额计算法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本分析-基本分析方法。，选项分析:相关比率法:由于项目经济活动的各个方面是相互联系、相互依存、相互影响的，因而可以将两个性质不同且相关的指标加以对比，求出比率，并以此来考察经营成果的好坏。例如:产值和工资是两个不同的概念，但它们是投入与产出的关系。在一般情况下，都希望以最少的工资支出完成最大的产值。因此，用产值工资率指标来考核人工费的支出水平，可以很好地分析人工成本。

第36题:施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是()。

A.会计核算

B.业务核算

C.统计核算

D.成本核弃

正确答案:查看最佳答案

参考解析:业务核算的范围比会计.统计核算要广。

第37题:下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施的是()。

A.现场按规定设置标志牌

B.结构外脚手架设置安全网

C.建立各级文明施工岗位责任制

D.工地设置符合规定的围挡

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项ABD属于文明施工的管理措施。

第38题:根据《建设工程质量管理条例》工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是()天。

A.14

B.7

C.5

D.3

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工过程的质量监督。建设单位应将施工设计监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报送工程质量监督机构备案。

第39题:如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。

A.可以自己强制执行

B.可以申请行政主管部门强制执行

C.可以申请仲裁委员会强制执行

D.可以申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁裁决的执行效力，选项分析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。

第40题:项目成本管理中，进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为()。

A.项目管理机构

B.施工企业财务部门

C.第三方咨询机构

D.建设单位财务部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析。

第41题:下列工程保险的险种中，以工程发包人和承包人双方名义共同投保的是()。

A.工伤保险

B.建筑工程一切险

C.人身意外伤害险

D.执业责任险

正确答案:查看最佳答案

第42题:某一砖半厚混水墙，采用规格为240mm×115mm×53mm的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每1m3该种墙体砖的净用量为()块。

A.514.8

B.521.7

C.637.4

D.646.2

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是()。

A.劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人员生命财产办理保险

B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并

C.工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用

D.运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误。劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。B错误。工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。C错误。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

第44题:某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是()万元。

A.1600

B.1650

C.1950

D.2000

正确答案:查看最佳答案

第45题:某项目双代号网络计划如下图(时间单位:天)，该网络计划的计算工期是()天。

A.23

B.18

C.20

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:计算工期=8+6+9=23天。计算工期，根据网络计划时间参数计算出来的工期。

第46题:某施工单位编制的某双代号网络计划如下图所示:
工作1-4的最早完成时间为()天。

A.2

B.3

C.4

D.6

正确答案:查看最佳答案

第47题:某工程发生一起安全事故，造成35人死亡，87人重伤，直接经济损失达到8.6亿元，此事故属于()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是职业健康安全事故的分类。，选项分析:特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

第48题:某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作G的最早开始时间为()。

A.6

B.9

C.10

D.12

正确答案:查看最佳答案

第49题:检验批应由()组织施工单位项目专业质量检察员、专业工长等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总工程师

C.施工单位

D.业主

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是检验批质量验收。，选项分析:检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检察员、专业工长等进行验收。

第50题:根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是()。

A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更

B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书

C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示

D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是变更程序。，选项分析:“承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更”错误，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。“发包人可以直接向承包人发出变更意向书”错误，根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示。“监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示”错误，监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。“承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议”正确，承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。

第51题:下列不属于采用计量方法衡量一批产品质量的是()。

A.以批不合格品率为质量指标

B.以批中每百单位产品的平均不合格数为质量指标

C.以批中单位产品某个质量特性的平均值为质量指标

D.以批中单位产品某个质量特性的标准差为质量指标

正确答案:查看最佳答案

第52题:已知某基础工程由开挖、做垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四个施工段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为()。

A.38天

B.40天

C.56天

D.128天

正确答案:查看最佳答案

第53题:某工程项目施工中，针对实际施工进度滞后的状况，施工单位改进了施工工艺，该做法表明施工单位采取了()措施进行项目目标动态控制。

A.技术

B.管理

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目目标动态控制的纠偏措施。，选项分析:技术措施:分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。

第54题:档案的保管期限不包括()。

A.中期

B.短期

C.长期

D.永久

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保管期限分为永久.长期.短期三种期限。

第55题:作为施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据的施工成本管理文件是()。

A.施工成本预测

B.施工成本分析

C.施工成本计划

D.施工成本核算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本管理的任务。，选项分析:施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，它是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。

第56题:分部(子分部)工程完成，施工单位自检合格后，应填报"__________分部(子分部)工程质量验收记录表"，由()组织验收。

A.施工单位项目

B.施工单位技术负责人

C.建设单位项目负责人

D.建设单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程施工专业分包合同》(示范文本)(GF-2003-D213)，关于发包人，承包人和分包人的说法，正确的是()

A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地

B.就分包范围内的有关工作，承包人可以随时向分包人发出指令

C.分包人可直接致电发包人或工程师

D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系

正确答案:查看最佳答案

第58题:某工程双代号网络计划图如图所示(时间单位:天)，则该计划的关键线路是()。

A.1—2—3—4—5—6

B.1—2—3—4—6

C.1—3—4—6

D.1—3—5—6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号网络计划图。，选项分析:关键线路是指自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路。本题中，①一③一④一⑥为持续时间最长的线路，即为关键线路。

第59题:某建设项目的承包商准备编制一份工作任务分工表，该表应明确的内容不包括()。

A.各项工作任务由谁负责

B.各项工作任务由谁决策

C.各项工作任务由谁参与

D.各项工作任务由谁配合

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列选项中，一般而言属于工程项目控制性施工进度计划的是()。

A.单位工程施工进度计划

B.施工企业年度生产计划

C.工程项目施工总进度规划

D.工程项目月度施工计划

正确答案:查看最佳答案

第61题:施工总成本目标确定之后，还需通过编制详细的实施性施工成本计划把目标成本层层分解，落实到施工过程的每个环节，有效地进行成本控制。施工成本计划的编制方式不包括()。

A.按施工成本组成编制施工成本计划

B.按项目组成编制施工成本计划

C.按工程进度编制施工成本计划

D.按工程质量编制施工成本计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本计划的编制方法。，选项分析:施工总成本目标确定之后，还需通过编制详细的实施性施工成本计划把目标成本层层分解，落实到施工过程的每个环节，有效地进行成本控制。施工成本计划的编制方式有:(1)按施工成本组成编制施工成本计划；(2)按项目组成编制施工成本计划；(3)按工程进度编制施工成本计划。

第62题:某工程按等节奏流水组织施工，施工过程数目为5，施工段数目为5，流水节拍为3，其中间歇时间之和为2，故计划工期为()。

A.22

B.24

C.25

D.29

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是流水施工的基本组织方式。，选项分析:T=(5+5-1)×3+2=29。

第63题:(1)根据施工质量控制的特点，施工质量控制应()。

A.加强对施工过程的质量检测

B.解体检查内在质量

C.建立固定的生产流水线

D.加强观感质量验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工质量控制的特点控制因素多(2)控制难度大(3)过程控制要求高(4)终检局限大故此，工程项目的施工质量控制应强调过程控制，边施工边检查边整改，及时做好检查.认证记录。

第64题:应重新绘制竣工图的情况是，涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过()。

A.20%

B.30%

C.35%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第65题:在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制，项目经理岗位不是保证工程项目建设()的重要岗位。

A.安全

B.工期

C.质量

D.利润

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于施工总承包模式特点的说法，正确的是()。

A.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制.控制.协调

B.项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平

C.在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制

D.业主需要负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调

正确答案:查看最佳答案

第67题:通过计算材料成本及其占总成本的比重以判定材料成本的合理性，该成本分析方法是

A.相关比率法

B.指标对比分析法

C.动态比率法

D.构成比率法

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人应在发出索赔意向通知书后()天内向监理人正式递交索赔报告。

A.7

B.28

C.14

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。

第69题:关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是()。

A.企业获准认证的有效期为四年

B.质量管理体系由相关政府主管部门认证

C.企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理

D.质量管理体系认证应按申请.审核.审批与注册发证等程序进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，有效期为3年;选项B质量管理体系由公正的第三方认证机构;选项C每年接受一次监督管理。

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:事故调查组应履行的职责内容应包括()。

A.查明事故发生的经过、人员伤亡情况等

B.认定事故的性质和事故责任

C.提出对事故责任者的处理建议

D.提出防范和整改措施

E.提交事故处理报告

正确答案:查看最佳答案

第71题:在可调总价合同中，可以用于调整合同价格的方法有()

A.文件证明法

B.竣工结算法

C.票据价格调整法

D.公式调价法

E.索赔协商法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:理解可调总价合同中的价格调整方法。，选项分析:文件证明法、票据价格调整法和公式调价法是可调总价合同中常用于调整合同价格的方法。竣工结算法与索赔协商法不是合同价格调整的标准方法。

第72题:下列建设工程施工风险因素中，属于组织风险的有()。

A.承包商管理人员的能力

B.公用防火设施的可用性

C.岩土地质条件

D.工程机械的稳定性

E.施工机械操作人员的知识和经验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B，属于经济与管理风险;选项C属于工程环境风险;选项D属于技术风险。

第73题:关于分部分项工程成本分析资料来源的说法，正确的有()。

A.实际成本应来自实际工程量和计划单价的乘积

B.投标报价来自预算成本

C.预算成本来自投标报价

D.目标成本来自施工预算

E.成本偏差来自预算成本与目标成本的差额

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准施工招标文件》，关于组织现场踏勘的说法，正确的有()。

A.组织现场踏勘使投标人了解工程项目的现场条件、自然条件、施工条件以及周围环境条件，以便编制投标文件

B.招标人应鼓励投标人自主完成现场踏勘

C.投标人踏勘现场所发生的费用由招标人承担

D.招标人踏勘现场时可以介绍工地和周边环境情况，供投标人参考

E.招标人应为任何原因导致投标人踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失负责

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建设工程文件归档规范》，施工单位必须归档保存的质量控制文件有()。

A.工程开工报审表

B.质量事故报告及处理资料

C.见证取样和送检人员备案表

D.见证记录

E.工程概况表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工文件归档范围。，选项分析:A属于进度控制文件。E属于施工管理文件。

第76题:下列施工方进度控制的措施中，属于管理措施的有()。

A.构建施工进度控制的组织体系

B.用工程网络计划技术进行进度管理

C.编制与施工进度相适应的资源需求计划

D.选择合理的合同结构

E.采取进度风险的管理措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工方进度控制的管理措施。，选项分析:管理措施:思想、方法、手段、承发包模式、采购模式、风险(组、管、合、源、技)、信息技术(合同结构、合同变更、索赔、签订附加协议)。“构建施工进度控制的组织体系”属于组织措施；“编制与施工进度相适应的资源需求计划”属于经济措施。组织措施:组织论、增加人员的投入、人员的调度、编、审、批计划，加强施工定额管理、施工任务单管理、控制活劳动和物化劳动、编程序、调程序、审程序、会议；经济措施:增加资金投入、资源需求计划、签证、激励、编制资金使用计划、对施工成本管理进行风险分析；技术措施:换机、换料、选方法、选方案、设计。

第77题:根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有()

A.有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

B.公开招标费用过低的

C.涉及国家秘密的

D.受自然地域环境限制的

E.涉及抢险救灾的

正确答案:查看最佳答案

第78题:某双代号网络计划如下图，其关键工作有()。

A.①-③

B.①-②

C.④-⑤

D.⑥-⑧

E.②-⑥

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号关键工作和关键线路的确定。，选项分析:线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路，此题关键线路有1条:①→③→④→⑤→⑥→⑧，工期为17，则关键工作为:工作B(①-③)、工作D(④-⑤)、工作G(⑥-⑧)。

第79题:施工单位在建设工程档案管理中的，职责包括有()

A.配备专职档案管理员，负责施工资料的管理工作

B.按照施工合同约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作

C.按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕

D.竣工预验收以后，及时将档案资料移交城建档案部门

E.及时将施工档案资料移交建设单位

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列分部分项工程中，必须编制专项施工方案并进行专家论证审查的有()。

A.预应力结构张拉工程

B.悬挑脚手架工程

C.开挖深度超过5m的基坑支护工程

D.大体积混凝土工程

E.高达模板工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对前款所列工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证.审查。

第81题:合理的进度计划应体现()。

A.资源的合理使用

B.工作面的合理安排

C.有利于提高建设质量

D.有利于文明施工

E.有利于不惜代价缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列施工组织设计的内容中，属于施工部署与施工方案内容的有()

A.安排施工顺序

B.比选施工方案

C.计算主要技术经济指标

D.编制施工准备计划

E.编制资源需求计划

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列情形中，()应急预案应当及时修订并归档。

A.依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的

B.应急指挥机构及其职责发生调整的

C.面临的事故风险发生重大变化的

D.重要应急资源发生细小变化的

E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故应急预案的实施。，选项分析:有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档:(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；(2)应急指挥机构及其职责发生调整的；(3)面临的事故风险发生重大变化的；(4)重要应急资源发生重大变化的；(5)预案中的其他重要信息发生变化的；(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；(7)编制单位认为应当修订的其他情况。

第84题:与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有()。

A.整个项目的合同总额确定有依据

B.施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价

C.通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资

D.一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标

E.业主对分包单位的选择具有控制权

正确答案:查看最佳答案

第85题:质量管理体系建立过程中，在质量管理体系策划与设计阶段要做好各种准备工作，包括

A.教育培训，统一认识

B.组织落实，拟定计划

C.确定质量方针，制定质量目标

D.质量管理体系文件编制

E.调整组织结构，配备资源

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有()。

A.终检局限性大

B.控制的难度大

C.控制的成本高

D.需要控制的因素多

E.过程控制要求高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量控制的特点。，选项分析:施工质量控制的特点是由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的，施工质量控制必须考虑和适应这些特点，进行有针对性的管理:(1)需要控制的因素多。(2)控制的难度大。(3)过程控制要求高。(4)终检局限大。

第87题:监理工程人员认为工程施工不符合()的，有权要求建筑施工企业改正。

A.工程设计要求

B.监理规划

C.施工技术标准

D.合同约定

E.监理实施细则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理的工作程序。，选项分析:工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。

第88题:建筑工程施工质量控制难度大的原因有()。

A.规范化的生产工艺

B.成套的生产设备

C.建筑产品的单件性

D.施工生产的流动性

E.工序多.关系复杂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:控制的难度大;由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线.规范化的生产工艺.完善的检测技术.成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动。而且施工作业面大.人员多.工序多.关系复杂.作业环境差，都加大了质量控制的难度。

第89题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标［2003］206号)，应计入措施费的有()。

A.二次搬运费

B.脚手架费

C.夜间施工增加费

D.施工机械大修理费

E.已完工工程及设备保护费

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列关于防火技术措施的说法，正确的是()。

A.应将消防相关条件纳入施工总平面布局

B.临时消防车道与在建工程、临时用房的距离，不宜小于5m，且不宜大于40m

C.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m

D.可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于15m

E.临时设施与在建工程的防火间距不应小于10m

正确答案:查看最佳答案

第91题:按定额编制程序和用途，建设工程定额可以分为()。

A.劳动定额

B.企业定额

C.预算定额

D.概算指标

E.投资估算指标

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有()。

A.施工方法选用不当

B.盲目追求利润而不顾质量

C.质量控制不严格

D.特大暴雨导致质量不合格

E.检验制度不严密

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程质量事故的分类。管理原因引发的事故:施工单位或监理单位。

第93题:下列施工的形式中属于经常性安全教育的有()。

A.事故现场会

B.安全生产会议

C.上岗前三级安全教育

D.变换岗位时的安全教育

E.安全活动日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经常性安全教育的形式有:每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画.宣传标语及标志等。

第94题:根据《建筑安装工程费用项目组成》，应计入建筑安装工程人工费的有()。

A.劳动竞赛奖

B.职工教育经费

C.物价补贴

D.定期休假期间的工资

E.误餐补助费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是人工费。人工费包括:计时工资或计件工资.奖金.津贴补贴.加班加点工资.特殊情况下支付的工资。选项BE属于企业管理费。