节选部分<<2026年湖北武汉监理工程师质量投资进度控制，推荐app哪个好？>>题型

我们千辛万苦找到了"2026年湖北武汉监理工程师质量投资进度控制，推荐app哪个好？"。史美尔斯曾经说过，书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 总结的来说，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来学习之旅吧！最后的祝福:考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:履约保函的保证金额一般为合同总额的()。

A.2%～5%

B.10%～20%

C.5%～10%

D.20%～25%

正确答案:查看最佳答案

第1题:某工程的塔吊安装施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，该专项方案应由()签字。

A.施工总承包单位技术负责人

B.施工总承包单位项目技术负责人

C.塔吊安装专业承包单位技术负责人

D.施工总承包单位技术负责人和塔吊安装专业承包单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第2题:监理人接到承包商申请后的()天内，如果认为已满足竣工条件，即可提请发包人进行工程验收;若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。

A.7

B.14

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第3题:FIDIC《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，其使用权全部归()控制。

A.承包商

B.工程师

C.分包商

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第4题:投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。

A.全部损失

B.规定为除外责任内的损失

C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额

D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

正确答案:查看最佳答案

第5题:定金作为设计合同担保方式时，定金()有约束力。

A.仅对提供担保的第三方

B.对当事人双方

C.仅对接受定金的设计单位

D.仅对委托人

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下正确的是()。

A.后浇带混凝土的浇筑时间由施工单位项目经理与总监协商确定

B.施工现场应按规定建立养护室，及时将同条件试块移入养护室

C.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

D.夏季为防止过早终凝，可在混凝土中适当加水，但应事先经试验确定

正确答案:查看最佳答案

第7题:建设工程施工合同的计价方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.固定价格合同

B.组合计价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为()。

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日

正确答案:查看最佳答案

第9题:合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用()确定价款。

A.补充协议

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.按照通常标准

正确答案:查看最佳答案

第10题:与承包人串通给委托人或工程造成损失时，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的()。

A.赔偿责任或连带赔偿责任

B.连带赔偿责任或刑事责任

C.行政责任或连带赔偿责任

D.行政责任或刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中，不正确的是()。

A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的，施工开始前应向工程师提出妥全防护措施

B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的。施工开始前应向工程师提出安全防护措施

C.实施暴(同音字)破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用

D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是()。

A.全部退还

B.按完成工作比例返还

C.双倍返还

D.不予退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

第13题:下列关于定金的表述中，错误的是()。

A.定金从合同签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金自实际交付时生效。

第14题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，承插型盘扣式钢管模板支撑架的搭设高度不宜超过()m。

A.18

B.20

C.24

D.30

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

正确答案:查看最佳答案

第16题:开标时，应当不作为无效投标文件的情形是()。

A.未密封投标文件的

B.关键内容字迹无法辨认的

C.未提供投保证金和投标保证的

D.无项目经理印章的

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()。

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于定标的说法，正确的是()。

A.确定中标人的权利归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

正确答案:查看最佳答案

第19题:监理合同自()生效。

A.合同签字之日起

B.合同登记之日起

C.工程开工之日起

D.监理工程师进驻现场之日起

正确答案:查看最佳答案

第20题:设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是()。

A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力

B.各类设计人员的专业覆盖面

C.人员数量、各类职称人员的比例

D.各类设计人员的从业年限

正确答案:查看最佳答案

第21题:以下关于项目监理机构查验施工控制测量成果，正确的是()。

A.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量成果

B.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量保护措施

C.应检查.复核施工单位测量人员的特种作业上岗证书

D.当控制点不能保存时，应督促施工单位进行引测，引测精度不应低于原精度等级

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.悬挑结构未进行抗倾覆验算

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是()。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险，承包人按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

第24题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，发包人应完成的工作不包括()。

A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用

D.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要

正确答案:查看最佳答案

第25题:下列合同中，属于从合同的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.担保合同

D.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。

A.10

B.15

C.30

D.40

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第28题:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，下列处理错误的是()

A.监理人有权指示承包人钻孔探测

B.监理人有权指示承包人揭开检查

C.增加的费用由承包人承担

D.工期延误由监理人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担

第29题:对于发包人供应的村料设备，在到货前24小时，发包人应以书面形式通知承包人，若发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏费用应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.设备保管员

D.设备运输者

正确答案:查看最佳答案

第30题:以下关于设备采购方案，正确的是()。

A.设备由总包单位实施采购的，由总承包单位审查采购方案

B.设备由设备安装单位采购的，由监理单位负责编制采购方案

C.设备由建设单位直接采购的，由监理单位审查采购方案

D.设备由建设单位直接采购的，由监理单位协助编制采购方案

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列关于设汁阶段特点的说法中，厂确的是()。

A.发计劳动投入量与设计产品质量呈正相关关系

B.设计劳动投入量与设计产品质量呈负相关关系

C.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

D.设计阶段的协调都是不同专业之间的横向协调

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管脚手架的可调托撑支托板的厚度不应小于()。

A.5mm

B.4mm

C.3mm

D.2mm

正确答案:查看最佳答案

第34题:钢结构焊接工程的检验包括焊条.焊丝.焊剂.电渣焊熔嘴等材料.方法，其中对焊接材料的检验方法是()。

A.重量偏差

B.检查质量证明书

C.检查产品说明书

D.抽样检验焊接性能

正确答案:查看最佳答案

第35题:按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C.无论上涨还是下降均按新价格执行

D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

正确答案:查看最佳答案

第36题:在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。

第37题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()

A.施工方案是否具有针对性.指导性.可操作性

B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人

C.是否遵循“先撑后挖”的程序

D.监测措施是否符合要求

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于安全生产教育，正确的是()。

A.项目监理机构应对施工单位新进场作业人员进行三级安全教育

B.项目监理机构应对施工单位管理人员进行三级安全教育

C.施工现场各班组应开展班前三上岗活动和班后下岗检查

D.施工现场各班组应开展班前检查和班后三下岗活动

正确答案:查看最佳答案

第39题:FIDIC《施工合同条件》通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套()，以保证施工符合合同要求。

A.进度管理体系

B.变更管理体系

C.质量管理体系

D.进度款的支付管理体系

正确答案:查看最佳答案

第40题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第41题:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

第43题:施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是()。

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第44题:某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得()后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书

B.订货单

C.履约保证书

D.钢材需求计划

正确答案:查看最佳答案

第45题:某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

正确答案:查看最佳答案

第46题:采用综合评分法评标时，以()为最优。

A.报价最低标书

B.报价最高标书

C.报价接近标底的标书

D.得分最高的投标书

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于起重吊装作业，正确的是()。

A.司机.指挥应持证上岗，司索经项目部培训后上岗

B.每天作业前均应进行试吊，正常后才能作业

C.起吊重量不明的重物，应先试吊再起吊

D.起重吊装作业平台应与外墙脚手架连接牢固

正确答案:查看最佳答案

第48题:采用相关图分析法分析工程质量时，散布点形成从左至右向上较分散的直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第49题:据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过()日。

A.14

B.21

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。

第50题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第51题:大型.复杂.关键设备和成套设备的采购，一般采用()方式。

A.市场采购

B.向生产厂家订购

C.招标采购

D.定点采购

正确答案:查看最佳答案

第52题:协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。

A.合同

B.技术

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第53题:招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是()

A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果

B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果

C.应由中标人与未中际人协商使用其设计成果的许可和费用

D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用未中标人的设计成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。

第54题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。参见教材P142。

第55题:下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是()。

A.安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

B.承包人应在试车前48h内向工程师发出要求试车的书面通知

C.试车记录由发包人准备

D.试车合格，工程师在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第56题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理人提出重新检验要求，重新检验结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第57题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第58题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第59题:以下关于可调总价合同说法错误的是()

A.可调总价合同又称变动总价合同

B.市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整

C.一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化不可以进行调整

D.市场价格变动等风险由业主承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调总价合同又称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。

第60题:《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是()。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

正确答案:查看最佳答案

第61题:经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是()。

A.在合同履行期间，债权人可以强制要求三人履行债务

B.若三人违约，当事人可直接向其追究违约责任

C.当事人之间的权利义务关系不改变

D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

第63题:以下不属于质量验收方法的是()。

A.物理试验

B.化学实验

C.观察法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是()。

A.标底只能作为评标的参考

B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布

C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件

D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据

正确答案:查看最佳答案

第65题:投标人资格审查办法有两种，分别是()

A.合格制和有限数量

B.有限合格制和固定数量

C.合格和有限合格制

D.固定数量和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人资格审查办法包括合格制和有限数量制

第66题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第67题:在担保有效期内，如果勘察人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在()内无条件支付。

A.7日

B.14日

C.28日

D.15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效。在本担保有效期内，如果勘察人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

第68题:典型的从合同是()。

A.融资租赁合同

B.担保合同

C.赠与合同

D.借款合同

正确答案:查看最佳答案

第69题:工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

正确答案:查看最佳答案

第70题:缔约过失责任是针对合同()应当承担的责任。

A.补签后成立

B.已经成立

C.登记备案后成立

D.尚未成立

正确答案:查看最佳答案

第71题:FIDIC通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的70天内()。

A.提交仲裁机构仲裁

B.中止履行合同

C.再由工程师调解

D.将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师

正确答案:查看最佳答案

第72题:项目经理是由()授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。

A.监理单位

B.发包人

C.承包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第73题:承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前()d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第74题:评标专家应从事相关专业领域工作满()年并具有高级职称或者同等专业水平。

A.5

B.8

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第76题:()方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接订购方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。

第77题:投标人按()说明时间地点召开投标预备会

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审公告

D.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人按投标人须知说明时间地点召开投标预备会

第78题:招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人

B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门

D.省、市政府部门提供的专家名册

正确答案:查看最佳答案

第79题:在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师受业主委托进行合同管理时，应履行的工作职责和义务有()。

A.确认工程变更和合同价款支付

B.提前将其参加试验的意向通知承包商

C.解除任何一方依照合同应具有的职责

D.向其助手指派任务和委托部分权力

E.随时进行工程计量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师的主要责任和义务包括:执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等；确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等；工程师可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。工程师应提前至少72小时将其参加试验的意向通知承包商。当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。

第81题:合同的书面形式包括()等，这些可以有形地表现所载内容。

A.合同书

B.信件

C.数据电文

D.审批

E.公证

正确答案:查看最佳答案

第82题:合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括()。

A.债务转让权

B.法定解除权

C.撤销权

D.代位权

E.免责条款

正确答案:查看最佳答案

第83题:监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。

A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.批准监理的业务范围

正确答案:查看最佳答案

第84题:在设备制造期间，属于监理工程师的权力范围的有()。

A.检查材料性能

B.检查加工工艺

C.检查加工进度

D.检查加工及装配质量

E.决定加工人员调配

正确答案:查看最佳答案

第85题:项目监理机构检查施工单位为本工程提供服务的试验室，其检查内容包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验室注册资金及出资人

C.试验人员资格证书

D.试验室管理制度

E.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第87题:不可抗力事件的合同责任包括()。

A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担

D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第88题:工程质量控制的侧重点是()。

A.使产品和过程保持受控状态

B.预防不合格的发生

C.及时处理不合格品

D.及时采取纠正措施

E.保持持续稳定地生产合格品

正确答案:查看最佳答案

第89题:依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有()。

A.承包商应对分包合同进行协调管理

B.承包商代表有权直接向分包商发布指示

C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力

D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示

E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工升降机，正确的有()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.施工升降机应附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书

C.施工升降机应设置标牌，标明产品名称.型号

D.监理单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

E.出厂年限超过8年的齿轮齿条式施工升降机应进行安全评估

正确答案:查看最佳答案

第91题:进行地质勘察时，依据《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻探设备的进场费用

B.勘察成果资料质量不合格

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.工程用料运抵现场的费用

E.勘察人加班费

正确答案:查看最佳答案

第92题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由业主承担责任的索赔事件有()。

A.施工中遇到了不利的外界障碍

B.施工图纸有错误

C.拖延支付工程款

D.发布错误的指令

E.承包商的违约行为

正确答案:查看最佳答案

第93题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商应在收到开工通知后的28d内，按工程师要求的格式和详细程度提交施工进度计划，说明为完成施工任务而打算采用的()。

A.施工方法

B.进度计划安排

C.施工设计图

D.施工组织方案

E.按季度列出根据合同预计应支付给承包商费用的资金估算表

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等内容应在专用条款中明确约定。

第96题:公开招标与邀请招标相比，主要特点有()。

A.有利于公平竞争

B.有利于缩短招标时间

C.资格预审工作量大

D.以招标公告形式告知潜在投标人

E.有利于节省招标费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。公开招标的优点是所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公平、公正的招标原则，有利于实现充分竞争。缺点是:招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标人所期待的投标人可能并未参加投标；周期长、工作量大、成本高。

第97题:工程货物采购招标中对投标人的货物要求有()。

A.商业信誉

B.质量保证体系

C.供货业绩经验

D.企业人员数量

E.企业经营策略

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常情况下，对投标人的资格要求主要包括如下方面:(1)具有独立订立合同的能力。(2)在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。(3)具有完善的质量保证体系。(4)业绩良好。具有设计、制造与招标材料相同或相近材料的供货业绩及运行经验。(5)有良好的银行信用和商业信誉等。

第98题:设计合同履行中，初步设计阶段中的方案设计的工作主要包括()。

A.完善选定的方案

B.分专业设计并汇总

C.建筑设计

D.工艺设计

E.进行方案比选

正确答案:查看最佳答案

第99题:以下不属于监理人职责的是()

A.审查承包人的实施方案

B.开工通知

C.提出开工申请

D.修建临时道路

E.编制施工环保措施计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人职责(一)审查承包人的实施方案(二)开工通知承包人义务(一)现场查勘(二)编制施工实施计划1.施工组织设计2.质量管理体系3.环境保护措施计划(三)施工现场内的交通道路和临时工程(四)施工控制网(五)提出开工申请

第100题:FIDIC施工合同条件规定，工程师在质量管理方面的权力有()。

A.对现场的材料和设备有检查和控制的权力

B.有权监督承包商的施工，对已完工程有确认或拒收权

C.有权对工程采取紧急补救措施

D.有权要求承包商解雇他的雇员

E.有权以法定或约定以外的更高的质量规范规定要求承包商，而承包商必须遵照执行

正确答案:查看最佳答案

第101题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第102题:不可抗力事件的合同责任包括()。

A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担

D.工程所需清理.修复费用，由承包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第103题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第104题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，由于承包人施工原因使设备试车达不到要求的()。

A.重新安装和试车的费用由发包人承担

B.工期不予顺延

C.承包人应按工程师的要求重新安装和试车

D.由设备制造方负责重新安装和修理

E.试车费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第105题:下列资质分类中属于工程设计资质的有()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第106题:编制设计要求文件应兼顾的事项有()。

A.严格性

B.完整性

C.灵活性

D.现代性

E.经济性

正确答案:查看最佳答案

第107题:工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

正确答案:查看最佳答案

第108题:在对进场水泥检验时，应判定为不合格的情况有()。

A.包装标志中水泥品种.强度等级.厂家名称等不全的

B.出厂超过三个月时间的

C.强度低于标准相应强度等级规定指标的

D.混合材料掺和量超过最高限量的

E.终凝时间不符合相应产品标准的

正确答案:查看最佳答案

第109题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

第110题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量责任制

B.主要专业工种操作岗位证书

C.分包单位管理制度

D.图纸会审记录

E.地质勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列项目进行施工招标时，适合采用邀请招标方式的有()。

A.投资额较大的项目

B.技术复杂、有特殊要求的项目

C.只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.行业特点较为明显的专业工程项目

E.公开招标费用占项目合同金额的比例过大的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:邀请招标的适用情形:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式所需费用占项目合同金额比例过大。

第112题:施工单位提出工程变更的情形一般有()。

A.图纸出现错.漏.碰等而无法施工

B.图纸不便施工，变更后更经济.方便

C.采用新材料.新工艺的需要

D.施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出变更

E.方案阶段考虑不周，需要局部调整使用功能

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,承包人应承担违约责任的情形有()。

A.承包人使用的施工机械数量不足,不能满足合同进度计划要求

B.由承包人负责提供的设计文件的技术要求低于现行国家标准

C.未经监理人批准,承包人将进入现场作业的设备用于其他项目施工,导致本项目关键工作停工

D.监理人按发包人的要求在进度付款申请单签收后2个月签发付款证书

E.承包人分包的混凝土搅拌站未按批准的施工配合比生产混凝土,导致混凝土强度达不到标准要求A、B、C、E项的损失由承包人导致，应由承包人承担责任。D项的损失由监理人导致，应由发包人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据相关规范，钢结构变形检测的内容有()。

A.结构整体垂直度

B.结构整体平面弯曲

C.构件垂直度.弯曲变形

D.跨中挠度

E.平面位置偏差

正确答案:查看最佳答案

第115题:根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有()。

A.增加工作内容

B.提供图纸延误

C.出现异常恶劣的气候条件

D.发包人延迟提供建筑材料

E.现场查勘滞后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延的情况包括:(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；(4)因发包人原因导致的暂停施工；(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成工期延误的其他原因。选项C不属于发包人原因，而属于发包人应当承担的风险。选项E属于承包人原因。

第116题:指定代理和法定代理可以因为()原因终止。

A.被代理人取得或者恢复民事行为能力

B.被代理人或代理人死亡

C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定

D.作为被代理人或者代理人的法人死亡

E.监护关系消灭

正确答案:查看最佳答案

第117题:工程设备开箱检验的内容包括()。

A.检查其是否符合设计文件规定的型号

B.检查其是否符合合同文件规定的厂家

C.检查其技术参数是否符合规范要求

D.检查图纸.说明书.配件是否齐全

E.检查建设单位是否在开箱记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第118题:订立建设工程施工合同时已形成的文件包括()。

A.施工合同附件

B.中标通知书

C.施工合同专用条款

D.施工合同通用条款

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第119题:工程施工招标资格预审公告包括的内容有()。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.资格预审方法

D.申请人资格要求

E.投标保证金要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工招标资格预审公告的内容包括:招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。