节选部分<<2026年最新版监理工程师质量投资进度控制在线考核，难度如何？>>题型

我们千辛万苦找到了"2026年最新版监理工程师质量投资进度控制在线考核，难度如何？"。维龙曾经说过，要成功不需要什么特别的才能，只要把你能做的小事做得好就行了。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 经过上述讨论，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们好好看题吧！最后的祝福:人都是在跌倒与爬起之间学会坚强，都是在风雨与阳光之间走过成长的路。失败所能带给你的只应是一些教训，一些冷静的思考，而不该有绝望、颓废、不知所措。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为8家的方式。当排名第8的投标人放弃投标时，应当()。

A.仅允许排名前7名的投标人参加投标

B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

C.由排名第9的递补，维持8家投标人

D.重新进行资格预审

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。

第2题:分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于施工预付款保函的说法，正确的是()。

A.预付款保函应由招标人委托第三方开具

B.预付款保函应在签订施工合同前出具

C.预付款保函金额应与预付款金额相同

D.预付款保函应在整个施工期内有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，预付款担保的主要形式为银行保函，金额应当与预付款金额相同。预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。

第4题:用于工程的进口材料.构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由()主持联合检查验收。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:由于建筑生产的单件性.流动性，要严防出现系统性因素的质量变异，这是因为工程质量具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.终检局限性

D.质量隐蔽性

正确答案:查看最佳答案

第6题:材料采购招标时，投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过()人民币

A.80万元

B.50万元

C.60万元

D.10万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币

第7题:某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应由()递交。

A.单位甲

B.单位乙

C.单位甲乙共同

D.联合体牵头单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

第8题:在评标委员会成员中，不包括()。

A.招标人代表

B.技术专家

C.投标人代表

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第9题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

A.78

B.14

C.15

D.30

正确答案:查看最佳答案

第10题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，安装工程具备单机无负荷试车条件时，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，正确的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于4mm

D.预制墙的顶部应设置光滑面

正确答案:查看最佳答案

第12题:取得工程设计()资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。

A.综合

B.行业

C.专业

D.专项

正确答案:查看最佳答案

第13题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第14题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设合同是()。

A.单务合同

B.实践合同

C.要式合同

D.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第16题:施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第17题:发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是()。

A.发包人应向承包人发出整改通知

B.监理人应向承包人发出整改通知

C.发包人应向承包人发出立即解除合同通知

D.监理人应向承包人发出立即解除合同通知

正确答案:查看最佳答案

第18题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。

A.建筑工程总承包合同

B.建筑工程设计合同

C.建筑工程承包合同

D.建筑工程分包合同

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.财产

正确答案:查看最佳答案

第20题:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为()的组成部分。

A.施工文件

B.合同文件

C.监理文件

D.竣工检验文件

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程设备招标采购通常采用的评标方法是()。

A.综合评估法或最低投标价法

B.最低评标价法或基准价评审法

C.基准价评审法或最低投标价法

D.综合评估法或最低评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备招标采购通常采用的评标方法包括最低评标价法和综合评估法。

第22题:Partnering协议通常是由()签署的协议。

A.监理单位与承包商

B.业主与承包商

C.工程参与各方共同

D.业主与监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。

第23题:隐蔽工程在隐蔽前要检查合格后验收，涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测，涉及结构安全和使用功能的重要分部工程要进行抽样检测。这体现了工程质量具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.评价方法的特殊性

D.质量隐蔽性

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程施工承包合同法律关系的客体是()。

A.工程项目

B.智力成果

C.施工行为

D.工程价款

正确答案:查看最佳答案

第25题:根据FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到()之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商应从开工日期起，承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。

第26题:按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、()和建设工程施工合同三类。

A.建设工程监理合同

B.建设工程采购合同

C.建设工程分包合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

第27题:标准施工合同的通用条款包括()条

A.24

B.131

C.25

D.135

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同的通用条款包括24条，共计131款

第28题:在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()。

A.清理施工现场

B.工程维修

C.施工收尾

D.财务结算

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在软土地基上，彩钢板围挡高度不宜超过()，立柱间距不官大干()，围挡应进行抗风计算，

A.2.5m，3.6m

B.2.4m，3.3m

C.2.2m，3.3m

D.2.0m，3.0m

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑发生管涌.渗漏险情时，可采取的措施不包括()。

A.坑内回土反压

B.清理基坑周边堆放的物品

C.坑内封堵

D.坑外.坑内双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件是()。

A.质量合格证

B.进度款支付函

C.验收证书

D.验收款支付函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。

第32题:材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

正确答案:查看最佳答案

第33题:如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人()。

A.应与被代理人承担连带责任

B.不承担任何责任

C.应承担缔约过失责任

D.应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第34题:工程设备验收方案应由()负责提交。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.设备安装单位

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第36题:依据《民法典》，()是标的的内在品质和外观形态的综合指标。

A.数量

B.质量

C.履行的方式

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工项目部对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是()。

A.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付

B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分

C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面做出处理决定

D.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工项目的投标担保应当在投标时提供，担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金，也可以提供第三人的信用担保(保证)，一般是由()向招标人出具投标保函或者投标保证书。

A.银行或者担保公司

B.银行或者投标人

C.担保公司或者投标人

D.银行或者监理单位

正确答案:查看最佳答案

第40题:《建设工程监理合同》规定,()应属于附加监理工作的范围。

A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B.不可抗力事件发生后的善后工作

C.调解建设单位与施工单位的合同争议

D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

正确答案:查看最佳答案

第41题:某新建学校项目由教学楼.行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据相关规定，在施工企业担任主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员应取得()。

A.营业执照

B.与工程相适应的资质证书

C.安全生产考核合格证书

D.安全生产许可证书

正确答案:查看最佳答案

第43题:合同评审中发现的问题应做以下处理，不妥的是()

A.口头提出汇总改正

B.对问题予以澄清或调整

C.根据需要进行合同谈判

D.协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同评审中发现的问题，应以书面形式提出，并对问题予以澄清或调整。合同当事方还可根据需要进行合同谈判，通过协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

第44题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第45题:承揽人按照定作人的具体要求，用定作人提供的物料制成约定的成品交付给定作人的合同是()合同。

A.加工

B.定作

C.承包

D.服务

正确答案:查看最佳答案

第46题:建设工程施工合同履行中，对于因制造原因达不到验收要求的，设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，当设备是由承包人采购的，则由()。

A.承包人承担全部费用，工期不予顺延

B.发包人承担部分费用，工期不予顺延

C.发包人承担全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担部分费用，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由()负责提供。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第48题:下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.施工招标为投标报价最低者

B.设计招标应为设计方案最优者

C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第49题:承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为()。

A.要约

B.承诺

C.新要约

D.要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第50题:建筑工程一切险往往还加保()。

A.安装工程一切险

B.人身意外伤害险

C.机械损坏险

D.第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第51题:以下关于样本中位数，正确的是()。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机避雷引下线宜采用铜导线单独铺设并保证电气连接,导线截面不应小于()。

A.12mm2

B.14mm2

C.16mm2

D.18mm2

正确答案:查看最佳答案

第53题:某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第54题:对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向()。

A.有管辖权的基层人民法院申请执行

B.有管辖权的仲裁机构申请执行

C.有管辖权的基层人民检察院申请执行

D.有管辖权的公安机关申请执行

正确答案:查看最佳答案

第55题:索赔事件主要表现为()。

A.工期的延长

B.工作效率的降低

C.工期的延长和资料的不全

D.工期的延长和成本的增加

正确答案:查看最佳答案

第56题:施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()。

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围

正确答案:查看最佳答案

第58题:决定保险成本的最主要因素是()。

A.资金的时间价值

B.保险机制

C.保险费率

D.保险人的信誉

正确答案:查看最佳答案

第59题:以下关于钢结构螺栓性能检验,不正确的是()。

A.普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验

B.扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力

C.高强度大六角头螺栓连接副应检验扭矩系数

D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时，经监理工程师外观检查合格后方可再使用

正确答案:查看最佳答案

第60题:施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。

A.王某应当向施工企业赔偿损失

B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第61题:评标程序正确的是()

A.初步评审-详细评审-投标文件的澄清和补正-评标结果

B.初步评审-投标文件的澄清和补正-详细评审-评标结果

C.初步评审-详细评审-评标结果-投标文件的澄清和补正

D.投标文件的澄清和补正-初步评审-详细评审-评标结果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标程序:初步评审-详细评审-投标文件的澄清和补正-评标结果

第62题:关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。开标时不按报价高低排定次序。评标时不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。教材P46。

第63题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据设计合同规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则()。

A.设计人应无偿负责解决有关设计问题

B.设计人负责处理有关设计问题，可适当收取咨询服务费

C.设计人不再负责有关设计问题的处理

D.按收取的费用标准确定设计问题的处理程度

正确答案:查看最佳答案

第65题:在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于()m。

A.5

B.10

C.12

D.15

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地质特征，编制勘察报告等工作属于()。

A.地质开发服务

B.勘察服务

C.设计服务

D.测量测绘服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“勘察服务”包括:制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。

第68题:避免索赔争议的最有效的办法是()。

A.按照合同约定行事

B.工程师充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识

C.从事实出发，实事求是

D.从工程整体效益、工程总目标的角度出发做出判断或采取行动

正确答案:查看最佳答案

第69题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第70题:采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。

A.设计单位代表

B.施工单位主管技术人员

C.专业监理工程师

D.施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

第72题:FIDIC通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由()负责。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第73题:某工程的部分质量控制资料缺失，关于其验收，正确的是()。

A.委托施工单位试验室对工程进行全面检测，检测报告可用于验收

B.委托设计单位对工程进行全面踏勘.计算，合格的可予以验收

C.经建设单位同意，可予以验收

D.委托有资质的检测单位按标准进行实体检测或抽样试验，检测报告可用于验收

正确答案:查看最佳答案

第74题:基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为()。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第75题:在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由()。

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第76题:当基坑周边荷载超过设计要求时，应采取措施，并征得()同章。

A.建设单位

B.主结构设计单位

C.基坑设计单位

D.监测单位

正确答案:查看最佳答案

第77题:初步设计文件应达到()的深度要求。

A.控制设计概算的需要

B.非标准设备制作的要求

C.满足主要设备材料采购的需要

D.满足主要设备材料订货的需要

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，塑料安全帽的使用期限不应超过()。

A.1.5年

B.2年

C.2.5年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

第79题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有()。

A.材料生产制造

B.材料交接程序

C.质量检验方式

D.材料质量要求

E.合同价款支付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购合同条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款支付等。

第81题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《标准施工合同》，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有()。

A.施工中发现文物、化石

B.发包人提供的材料提前交货

C.不可抗力不能按期竣工

D.不利的物质条件

E.发包人原因暂停施工

正确答案:查看最佳答案

第83题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第84题:在设备招标采购阶段，监理单位应当做好建设单位的参谋和助手，把好设备订货合同中技术标准.质量标准等内容的审查关，具体内容包括()。

A.协助建设单位或设备招标代理单位起草招标文件

B.审查投标单位的资质情况和设备供货能力，做好资格预审工作

C.参加对设备供货单位制造厂商或投标单位的考察

D.协助建设单位进行综合比较

E.向中标单位移交技术文件

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位应当将()等相关资料纳入危大工程安全档案管理。

A.监理大纲

B.监理规划

C.监理实施细则

D.专项巡视检查

E.专项施工方案审查

正确答案:查看最佳答案

第86题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于交货验收，下列说法正确的是()。

A.运输过程中发生的问题由供货方负责

B.如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差

E.在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第88题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第89题:指定代理只在没有()的情况下适用。

A.委托代理人

B.指定代理人

C.法定代表人

D.法定代理人

E.被代理人

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第91题:下列文件中，属于施工合同组成部分的有()。

A.合同协议书

B.工程报价单或预算书

C.投标文件中的施工组织设计

D.工程量清单

E.规范及有关技术文件

正确答案:查看最佳答案

第92题:设计变更涉及的问题的正确规定包括()。

A.委托人可独立进行设计变更事宜

B.设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行

C.施工图设计的修改需经原设计单位同意

D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回

E.发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。

第94题:总承包方式的优点包括()。

A.单一的合同责任

B.固定工期、固定费用

C.设计方案是最优方案

D.减少设计变更

E.减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第96题:在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括()。

A.火灾引起的电气装备的毁坏

B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏

E.气温变化造成精密仪表毁坏

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机基础，正确的有()。

A.应根据使用说明书.工程地质情况编制基础专项施工方案

B.基础形式有板式.桩基承台式.组合式等

C.桩基承台式基础，经设计计算，混凝土承台尺寸可小于使用说明书规定的承台尺寸

D.组合式基础，应组织专家论证

E.塔机机身与基础的连接方式应符合使用说明书的规定

正确答案:查看最佳答案

第98题:保险决策主要表现在()。

A.是否发生

B.是否投保

C.选择保险人

D.选择保险范围

E.索赔

正确答案:查看最佳答案

第99题:工程师在()方面认为有必要时发布变更指令。

A.任何工作质量

B.特性的变更

C.任何联合竣工检验

D.协调几个承包商施工的干扰

E.要求承包商使用超过他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

正确答案:查看最佳答案

第100题:政府建设主管部门建立的工程质量管理制度有()。

A.施工图设计文件审查制度

B.工程施工许可制度

C.工程质量保修制度

D.工程质量监督制度

E.工程质量评定制度

正确答案:查看最佳答案

第101题:《民法典》规定的承担违约责任的方式有()。

A.采取补救措施

B.继续履行

C.支付违约金

D.终止履行

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下符合建筑节能分部工程质量验收合格规定的有()。

A.分项工程全部合格

B.外墙节能构造现场实体检验结果符合设计要求

C.建筑外窗气密性能现场实体检验结果符合设计要求

D.建筑设备系统节能检测结果合格

E.观感质量符合要求

正确答案:查看最佳答案

第103题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第104题:在建设工程监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.负责合同的协调管理工作

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作提供必要的外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第106题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()。

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

正确答案:查看最佳答案

第107题:影响工程质量的工程作业环境因素包括()。

A.工程地质.水文.气象

B.工程劳动环境

C.工程实施的合同环境

D.施工环境作业面大小

E.通风照明

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于不可抗力的情形()。

A.政策和法律调整

B.海啸

C.瘟疫

D.骚乱

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

第109题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，工程勘察的依据有()。

A.适用的法律、法规及部门规章

B.与工程有关的设计文件

C.工程基础资料

D.工程设计和施工需求

E.与工程有关的规范、标准及规程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程勘察依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章；(2)与工程有关的规范、标准、规程；(3)工程基础资料及其他文件；(4)本勘察服务合同及补充合同；(5)本工程设计和施工需求；(6)合同履行中与勘察服务有关的来往函件；(7)其他勘察依据。

第110题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括()

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

E.施工中发现文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A，商定或确定处理。选项B、D、E，均为非承包人原因导致施工延误，应当补偿工期。选项C，承包人自身原因导致施工延误，不应当补偿工期。

第112题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第113题:按照《合同法》的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第114题:设计投标书的设计方案评审内容主要包括()。

A.设计指导思想是否正确

B.设备选型的经济性

C.工艺流程是否先进

D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理

E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平

正确答案:查看最佳答案

第115题:某些项目的工程量清单中包括有"暂列金额"款项，对此款项的理解正确的是()。

A.不包含在合同价格之内

B.业主的备用金

C.可作为供意外用途的开支

D.支付时不需业主同意

E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

正确答案:查看最佳答案

第116题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第117题:邀请招标的优点是()。

A.投标竞争激烈

B.节约招标费用和节省时间

C.邀请范围广

D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序

E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险

正确答案:查看最佳答案

第118题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第119题:根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润情形有()。

A.发包人未能按时提供文件

B.发现文物

C.行政审批延误

D.发包人原因造成工期延误

E.出现异常恶劣气候条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D，可以对承包人补偿工期、费用和利润。