节选部分<<2026年最新版西藏自治区二建法律法规考试题库>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:委托代理终止的情况，不包括下列()。

A.代理人死亡

B.代理人丧失民事行为能力

C.被代理人取得民事行为能力

D.代理期间届满

正确答案:查看最佳答案

第1题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为3年，则甲的试用期应在()内。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。P46

第3题:某起生产安全事故造成9人死亡，51人重伤，直接经济损失近2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:9人死亡是较大，51人重伤是重大，直接经济损失2000万是较大，我们按从重处理，因此是重大事故。P240

第4题:下列关于劳动合同效力的表述中，正确的是()。

A.用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效

B.用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失

C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低

D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。

A.4个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第6题:在招标投标过程中，投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，应当()。

A.撤回投标

B.提高投标保证金额

C.撤销投标

D.及时书面告知招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人和联合体投标。在招标投标过程中，投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。

第7题:债权相对性理论的内涵，不包括()。

A.债权主体的相对性

B.债权内容的相对性

C.债权责任的相对性

D.债权义务的相对性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是债的内容，选项分析:债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面:(1)债权主体的相对性；(2)债权内容的相对性；(3)债权责任的相对性。

第8题:庭审中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于()。

A.书证

B.物证

C.证人证言

D.鉴定结论

正确答案:查看最佳答案

第9题:按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程竣工结算分类中不包括()。

A.分部工程竣工结算

B.单位工程竣工结算

C.单项工程竣工结算

D.建设项目竣工总结算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程竣工结算，选项分析:工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。故选项“分部工程竣工结算”为答案。

第10题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日

A.1

B.26

C.5

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。

第11题:甲乙双方在合同中约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因该违约造成了乙方5万元人民币的损失。乙方诉诸法院，可获支持的最高赔偿额为()万元人民币。

A.5

B.1

C.2

D.6

正确答案:查看最佳答案

第12题:诉讼采用()。

A.一审终局制

B.两审终审制

C.复议终局制

D.重审终审制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事诉讼的审判程序。我国实行两审终审制。

第13题:在建设工程的代理行为中，第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由()。

A.第三人承担责任

B.行为人承担责任

C.被代理人承担责任

D.第三人与行为人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第14题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。

第15题:关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工生育享受不少于90天的产假

正确答案:查看最佳答案

参考解析:女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动

第16题:根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。P75

第17题:在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。

第18题:某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲.乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:AC错在“应当”，是“可以”“也可以”。

第19题:关于执行申请期间的说法，正确的是()

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

第20题:建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。

A.良好行为记录信息的公布期限为5年

B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。

第21题:建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.3

C.2

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。

第22题:当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，()

A.合同不生效

B.不影响合同效力

C.合同无效

D.合同终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。

第23题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

第24题:工程承包企业取得法人资格的时间是()。

A.公司宣布成立

B.注册资金到位

C.取得资质证书

D.工商行政管理机关核准登记

正确答案:查看最佳答案

第25题:合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是()。

A.侵权

B.预期违约

C.合法行为

D.单方解除合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列纠纷适用于专属管辖的是()。

A.加工承揽合同纠纷

B.建设工程施工合同纠纷

C.买卖合同纠纷

D.房屋中介合同纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地域管辖，选项分析:因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖;农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。

第27题:关于危险性较大的分部分项工程专项施工方案的说法，正确的是()。

A.危险性较大的分部分项工程实行施工总承包的，专项施工方案可以由施工总承包单位组织编制

B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

C.施工企业应当组织召开专家论证会对全部危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证

D.分包单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案的，应当由施工总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

第28题:下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为是()。

A.某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失

B.工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

C.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死

D.施工单位在生产、作业中违反安全管理的规定，造成3人重伤

正确答案:查看最佳答案

第29题:照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工节能的规定，选项分析:《绿色施工导则》对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

第30题:阳光工程公司提出与公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动合同法》的规定，下列说法正确的是()。

A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿

B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿

C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿

D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

正确答案:查看最佳答案

第31题:某工程属于依法必须招标的项目，关于该项目中标的说法，正确的是()。

A.中标候选人公示期不得少于5日

B.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复

C.投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出

D.国有资金控股的招标项目，排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理，选项分析:依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第32题:用于电力线路上的电气设备是()

A.金具

B.集箱

C.断路器

D.叶栅

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:《中华人民共和国电力法》变压器.电容器.电抗器.断路器.隔离开关.避雷器.互感器.熔断器等，属于电力线路上的电气设备。3.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。A.确定电源电线的位置及线路走向B.绘制施工机械平面布置图C.制定电气防火措施D.进行负荷计算答案:B解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所.配电室.总配电箱.分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量.导线截面积和电器的类型.规格;绘制电气平面图.立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。

第33题:在一起钢材买卖合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材厂家在互联网上发布的价目表下载并打印出来，拿到法庭上作为证据出示。该证据属于()。

A.书证

B.物证

C.视听资料

D.电子数据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据，选项分析:书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。物证，是指用物品的外形、特征、质量等说明待证事实的一部分或全部的物品。视听资料，是指利用录音、录像等方法记录下来的有关案件事实的材料。电子数据，是指与案件事实有关的电子邮件、网上聊天记录、电子签名、网络访问记录等以电子形式存在的证据。故选项“书证”正确。

第34题:施工企业项目经理与他人签订材料采购合同，承担该材料款支付责任的是()。

A.项目经理

B.项目经理部

C.施工企业

D.施工企业的母公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系，选项分析:由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

第35题:甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是()。

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，定金合同从实际交付定金之日起成立。B.C选项错误，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。

第36题:建设工程纠纷案件审理中，建设单位要求对工程质量进行鉴定的申请应当在()之前提出。

A.提交答辩状

B.举证期限届满

C.开庭

D.判决

正确答案:查看最佳答案

第37题:工程项目质量安全第一责任人是()。

A.总经理

B.部门经理

C.安全经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。

第38题:某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.表见代理

D.特别代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理的种类，选项分析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。

第39题:关于知识产权的说法，不正确的是()。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.新颖性是授予专利权的共性条件

C.发明专利的保护期限长于外观设计专利

D.商标权具有财产权和人身权双重属性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是知识产权的法律特征、建设工程知识产权的常见种类，选项分析:A说法正确，知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利。B说法正确，授予专利权的发明和实用新型、外观设计，均应当具备新颖性，因此新颖性是授予专利权的共性条件。C说法正确，发明专利的保护期限长于实用新型专利。发明专利的保护期限是20年，外观设计专利的保护期限是15年。D说法错误，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。

第40题:根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予法人处理的是()。

A.撤销注册

B.处1万元以上

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是二级建造师的注册，继续教育不合格的不予注册。

第41题:下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是()。

A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二

B.评标人员名单在评标报告完成前保密

C.评标委员会不能要求投标人澄清问题

D.评标委员会不能否决所有的投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序-评标，选项分析:《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

第42题:劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

正确答案:查看最佳答案

第43题:授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是()。

A.新颖性

B.创造性

C.适于工业应用

D.实用性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类，选项分析:我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。授予专利权的外观设计，除了新颖性外，还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。故C是授予外观设计的条件，不属于发明和实用新型专利权条件，符合题意，当选。

第44题:对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的行为属于()。

A.工程质量不良行为

B.资质不良行为

C.工程安全不良行为

D.承揽业务不良行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。工程安全不良行为的认定标准包括对建筑安装事故隐患不采取措施予以消除的行为。

第45题:下列行为中，属于行政强制执行的是()。

A.限制公民人身自由

B.代履行

C.查封场所、设施或者财物

D.冻结存款、汇款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政强制的种类，选项分析:行政强制措施的种类:(1)限制公民人身自由；(2)查封场所、设施或者财物；(3)扣押财物；(4)冻结存款、汇款；(5)其他行政强制措施。行政强制执行的方式:(1)加处罚款或者滞纳金；(2)划拨存款、汇款；(3)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；(4)排除妨碍、恢复原状；(5)代履行；(6)其他强制执行方式。

第46题:某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

正确答案:查看最佳答案

参考解析:中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第47题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第48题:某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是()。

A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉

B.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁

C.该仲裁员与本案有利害关系

D.该仲裁员近期受邀参加过当事人的宴请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁庭的组成。，选项分析:仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请:(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；(2)与本案有利害关系；(3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。故A正确。

第49题:关于危险废物污染环境防治，说法正确的是()。

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，危险废物的容器和包装物应当设置危险废物识别标志。C项错误，不得将危险废物与旅客在同一运输工具上运载。D项错误，收集.贮存.运输.利用.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。

第50题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误

第51题:某项目的招标人于2013年6月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2013年6月25日签订了合同。根据相关法律规定，招标人应在()前退还未中标人的投标保证金。

A.2013年6月15日

B.2013年6月30日

C.2013年7月10日

D.2013年7月25日

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列纠纷.争议中，适用于《仲裁法》调整的是()。

A.财产继承纠纷

B.劳动争议

C.婚姻纠纷

D.工程款纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。《仲裁法》仅限于民商事仲裁，对于收养.婚姻.监护.抚养.继承纠纷及依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。劳动争议仲裁和农村集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受此法调整。

第53题:关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。

A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按时开工的，应当申请延期

B.延期以3次为限，每次不得超过3个月

C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止

D.超过延期时限的施工许可证，自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，自领取施工许可证之日起3个月内因故不能按时开工的，应当申请延期。B项错误，延期以2次为限，每次不超过3个月。C项错误，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第54题:当事人约定借款100万元，1年利息5万元，贷款人预先扣除利息，实际提供借款95万，下列说法正确的是()。

A.此借款合同无效

B.还款时的本金按照95万元计算

C.还款时的本金按照100万元计算

D.还款时的本金按照105万元计算

正确答案:查看最佳答案

第55题:(1)对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第56题:关于施工单位安全生产教育培训的规定说法，错误的是()。

A.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月才能独立上岗

B.师傅带徒弟制度中，工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，2年以上相应工作经历

C.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训

D.专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类

正确答案:查看最佳答案

第57题:租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。

A.10

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。

第58题:根据《招标投标法实施条例》，关于有效投标报价的说法，正确的是()

A.投标报价可低于成本

B.投标报价可高于最高投标限价

C.同一投标人可提交两个以上不同的投标报价

D.投标报价可围绕标底上下浮动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标文件和投标保证金，选项分析:《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

第59题:2015年10月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体为()。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于合同标的的说法，正确的有()。

A.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同

B.工程设计合同是以劳务为标的的合同

C.工程施工合同是以财产为标的的合同

D.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同

E.委托监理合同是以工作成果为标的的合同

正确答案:查看最佳答案

第61题:对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。

A.行政行为超越职权

B.行政处罚明显不当

C.被告不履行或迟延履行法定职责

D.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的

E.行政行为涉及对款额的确定认定确有错误的

正确答案:查看最佳答案

第62题:按照《消防法》的规定，被确定为消防安全重点单位的重点工程的施工现场，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责有()等。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

D.实行每周防火巡查

E.建立巡查记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。，选项分析:按照《消防法》的规定，除应当履行、所有单位都应当履行的职责外，还应当履行下列消防安全职责:(1)确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；(2)建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；(3)实行每日防火巡查，并建立巡查记录；(4)对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

第63题:下列选项中，属于《建设工程安全生产管理条例》规定的建设单位安全责任的有()。

A.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料

B.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用

C.不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求

D.在施工现场设置明显的安全警示标志

E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的安全责任。，选项分析:建设单位相关的安全责任:(1)依法办理有关批准手续；(2)向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期；(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；(6)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；(7)装修工程和拆除工程的规定；(8)建设单位违法行为应承担的法律责任。

第64题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现有以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。

A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好

B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函

C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾

D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求

E.有建设工程质量监督书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时，只要求办理了用地批准手续，并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续，办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成，只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业，且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。

第65题:关于借款合同当事人权利和义务的说法，正确的有()。

A.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

B.贷款人不得预先在本金中扣除利息

C.借款人应当按照约定的用途使用借款

D.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还

E.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是借款合同当事人的权利义务，选项分析:贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利息。借款人的主要义务是提供担保、提供真实情况、按照约定收取借款、按照约定用途使用借款、按期归还本金和利息。对借款期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。故“贷款人不得预先在本金中扣除利息”、“借款人应当按照约定的用途使用借款”、“订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保”正确。

第66题:下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。

A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的

B.用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的

C.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的

D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同

E.因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有()

A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同

B.由用人单位提供的格式劳动合同

C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同

D.与用人单位代理人签订的劳动合同

E.未明确规定合同期限的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。P128

第68题:关于建设用地使用权的说法，错误的有()。

A.建设用地使用权属于用益物权

B.建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立

C.建设用地使用权自登记时设立

D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

E.建设用地使用权可以在国有土地和集体成有土地上设立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查建设用地使用权。建设用地使用权，指建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利，属于用益物权，A正确，E错误。设立建设用地使用权，可以釆取出让或者划拨等方式，B正确。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记，建设用地使用权自登记时设立，C正确。住宅建设用地使用权期向届满的，自动续期，而非住宅则按法律规定办理，D错误。故本题选D.E。

第69题:在中华人民共和国境内，受国家保护的文物有()。

A.与著名人物相关的现代重要史迹

B.历史上各种时代珍贵的艺术品

C.近代代表性建筑

D.古墓葬和古建筑

E.反映历史上各时代、各民族社会制度的代表性实物

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中应当否决投标的有()。

A.无单位盖章并无单位负责人签字的

B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的

C.投标报价者高于招标文件设定的最高投标限价的

D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

E.投标人按招标文件的要求在一份投标文件中递交了包括备选方案在内的两个报价的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序-评标，选项分析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。未按规定的格式填写属于“没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应”。

第71题:关于联合体投标的表述中，正确的有()。

A.3个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

E.招标人可以强制投标人组成联合体共同投标，可以限制投标人之间的竞争

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是联合体投标。联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

第72题:某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。

A.全国履行

B.履约担保

C.结算和清理

D.争议解决

E.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。

第73题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，()可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，()建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

第74题:下列物权属于用益物权的是()。

A.土地所有权

B.地役权

C.不动产抵押权

D.居住权

E.土地承包经营权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权.居住权和地役权。

第75题:用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括()。

A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

E.在试用期间被证明不符合录用条件的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。

第76题:某工程监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量，导致工程质量事故发生。对此，可以给予工程监理单位的处罚是()。

A.责令改正

B.处20万元以上50万元以下罚款

C.降低资质等级或吊销资质证书

D.没收违法所得

E.承担连带赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位质量违法行为应承担的法律责任，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任:(1)与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量的；(2)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。故选项“责令改正”、“降低资质等级或吊销资质证书”、“没收违法所得”、“承担连带赔偿责任”正确。

第77题:根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有()。

A.基坑支护与降水工程

B.模板工程

C.脚手架工程

D.拆除、暴(同音字)破工程

E.装饰装修工程

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列关于返修责任的叙述，正确的有()。

A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任

B.因设计原因造成的质量缺陷，由施工单位负责维修

C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，经济责任由使用单位自行负责

D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿

E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失

正确答案:查看最佳答案

第79题:当仲裁庭由三名仲裁员组成时，其中首席仲裁员的产生方式有()。

A.双方当事人共同委托仲裁委员会主任指定

B.当事人自己选定

C.双方当事人共同选定

D.仲裁委员会指定

E.公证机关指定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁庭的组成，选项分析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。正确选项为“双方当事人共同委托仲裁委员会主任指定”、“双方当事人共同选定”。