节选部分<<2026版甘肃省监理工程师合同管理，怎么考才能过？>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:审查设备及安装工程概算时，应把重点集中在()的计算方面。

A.设备原价及运杂费

B.设备安装费用

C.设备购置费

D.设备清单和安装费用

正确答案:查看最佳答案

第1题:控制工程建设进度的合同措施包括()。

A.分解工程项目并建立编码体系

B.分段发包.提前施工

C.确定进度协调工作制度

D.合同工期与进度计划的协调

E.定期向业主提供进度比较报告

正确答案:查看最佳答案

第2题:不属于施工企业质量环的是()。

A.工程调研和任务承接

B.施工准备

C.材料采购

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业质量环的八个阶段:(1)工程调研和任务承接；(2)施工准备；(3)材料采购；(4)施工生产；(5)试验与检验；(6)结构物功能试验；(7)竣工交验；(8)回访与保修。

第3题:监控工程施工质量监理，关于大屏幕投影系统的技术要求不符合规定的是()

A.拼接缝:≤2mm或符合设计要求

B.亮度:≤150cd/m2(达到白平衡时的亮度)。

C.亮度不均匀度:≤20%

D.窗口缩放:可对所选择的窗口随意的缩放控制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:①拼接缝:≤2mm或符合设计要求。②亮度:≤150cd/m2(达到白平衡时的亮度)。③亮度不均匀度:≤10%。④图像显示:正确显示监控中心CCTV系统监视器的切换图像及图形计算机输出信息。⑤窗口缩放:可对所选择的窗口随意的缩放控制。⑥多视窗显示:同时显示多个监视断面的窗口。

第4题:建设工程施工过程中，分项工程验收应由()组织。

A.设计单位专业工程师

B.监理员

C.专业监理工程师

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒈分项工程质量验收程序分项工程质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行验收。

第5题:工程计量确认单是施工单位、监理单位共同使用的格式化的联合用表，表格编号为()

A.“计表1-1”

B.“计表1”

C.“计表2”

D.“计表3”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程计量确认单是施工单位、监理单位共同使用的格式化的联合用表，表格编号为“计表1”

第6题:因设计缺陷造成的质量问题，由()提出处理方案。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对因施工原因而产生的质量缺陷的修补和加固,应先由施工单位提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行;对因设计原因而产生的质量缺陷，应通过建设单位提出处理方案及方法，由施工单位进行修补。

第7题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工高度()及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

A.24m

B.50m

C.27m

D.30m

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

第9题:施工图设计文件审查合格后，()应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工图设计文件审查合格后，建设单位应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要

第10题:关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)工程项目质量控制系统的特性项目监理机构的工程质量控制系统是在监理单位质量管理体系框架下建立的一次性目标控制工作系统，具有下列特性:(1)工程项目质量控制系统是以工程项目为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。(2)工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目投资控制、进度控制、合同管理、信息管理与安全生产管理职责，共同构成项目监理机构的工作内容。(3)工程项目质量控制系统根据工程项目监理合同的实施而建立，随着建设工程项目监理工作的完成和项目监理机构的解体而消失，因此，是一个一次性的质量控制工作体系，不同于监理单位的质量管理体系。

第11题:最常用的计算索赔费用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.关键线路法

D.实际费用法

正确答案:查看最佳答案

第12题:44、对应设计原因产生的质量缺陷，应该怎么处理，

A.建设单位提出处理方案，由施工单位外理

B.建设单位提出处理方案，由建设单位外理

C.由施工单位提出处理方案，经监理工程师批准后，由施工单位处理

D.由施工单位提出处理方案，由施工单位外理

正确答案:查看最佳答案

第13题:在我国民用设计遵循的原则中，()是工程设计的基本要求。

A.美观

B.经济

C.安全

D.适用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计方案评选的内容。民用建筑设计应符合适用、经济、绿色、美观的建筑方针，满足安全、卫生、环保等基本要求、

第14题:当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助()按有关规定组织设备采购招标。

A.建设单位

B.施工单位

C.工程项目主管部门

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第15题:对于已停工程，需要有()的复工指令才能复工。

A.施工单位项目负责人

B.监理工程师

C.施工单位质量负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第16题:()是指能够体现由于外界因素的影响而对工作计划时间安排有限制的网络计划。

A.时标网络计划

B.有时限的网络计划

C.搭接网络计划

D.非确定型网络计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。有时限的网络计划是指能够体现由于外界因素的影响而对工作计划时间安排有限制的网络计划。

第17题:按矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是()。

A.SMA

B.AM

C.AC

D.OGFC

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代表性结构有铺筑于沥青层表面的排水式大孔隙沥青混合料磨耗层，如美国的OGFC、欧洲有的PEM、国内的PAC等，以及铺筑在沥青层底部的排水式沥青稳定基层(ATPB)。

第18题:编制工程项目年度计划的依据是()。

A.设计任务书

B.工程项目总进度计划

C.施工组织设计

D.施工图

正确答案:查看最佳答案

第19题:工程网络计划的工期优化是通过()，使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

正确答案:查看最佳答案

第20题:自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过()。

A.2m

B.5m

C.7m

D.10m

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自高处向模板内倾卸混凝土时，应防止混凝土离析。直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过2m。

第21题:设备购置费的构成为()。

A.设备原价、进口设备抵岸价

B.设备单价、设备运输费

C.设备原价、设备运杂费

D.设备原价、附属工、器具购置费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设备购置费的组成与计算。设备购置费由设备原价或进口设备抵岸价和设备运杂费构成。

第22题:某大型泵站工程项目法人完成竣工财务决算编制工作的规定期限为完建后()个月。

A.1

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大中型项目的期限为3个月，小型项目的期限为1个月。

第23题:利用经济评价指标评判项目的可行性，说法错误的是()。

A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行

B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行

C.财务净现值>0，方案可行

D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2)评价准则。将计算出的静态投资回收期(Pt)与所确定的基准投资回收期(Pe)进行比较:①若Pt≤Pe，表明项目投资能在规定的时间内收回，则项目(或方案)在经济上可以考虑接受；②若Pt＞Pe，则项目(或方案)在经济上是不可行的。

第24题:编制施工总进度计划的工作内容有()。

A.确定施工作业场地范围

B.确定各单位工程的施工期限

C.计算劳动量和机械台班数

D.确定各分部分项工程的相互搭接关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工总进度计划的编制步骤和方法。(一)计算工程量；(二)确定各单位工程的施工期限；(三)确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系；(四)编制初步施工总进度计划；(五)编制正式施工总进度计划。

第25题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

A.合法性审查

B.合理性审查

C.时效性审查

D.适用范围审查

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《招投标法》和国家计委的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国苏融资的项目，其重要设备.材料的采购，单项合同估算价在()万元人民币以工的，必须进行招标。D

A.3000

B.1000

C.100

D.50

正确答案:查看最佳答案

第27题:分项工程单位估价表是预算定额法编制施工图预算的重要依据，分项工程单位估价表中的单价包含完成相应分项工程所需的人工费、材料费和()。

A.企业管理费

B.施工机具使用费

C.规费

D.税金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⑴扩大单价法首先根据概算定额编制成扩大单位估价表(概算定额基价)。概算定额一般以分部工程为对象，包括分部工程所含的分项工程，完成某单位分部工程所消耗的各种材料、人工、机具的数量额度，以及相应的费用。扩大单位估价表是确定单位工程中各扩大分部分项工程或完整的结构构件所需全部材料费、人工费、施工机具使用费之和的文件。⑴定额单价法定额单价法(也称为预算单价法、定额计价法)是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法。按施工图及计算规则计算的各分项工程的工程量，乘以相应工料机单价，汇总相加，得到单位工程的人工费、材料费、施工机具使用费之和；再加上按规定程序计算出企业管理费、利润、措施费、其他项目费、规费、税金，便可得出单位工程的施工图预算造价。

第28题:某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包人受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为()万元。

A.20

B.22

C.24

D.32

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:⑴合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；⑵发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；⑶承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；⑷停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；⑸工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。因此承包方可以索赔的费用为16+4=20(万元)。

第29题:某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万元，则该工程此时的进度偏差为()万元。

A.40

B.20

C.-20

D.-40

正确答案:查看最佳答案

参考解析:进度偏差(SV)=已完工作预算投资(BCWP)-计划工作预算投资(BCWS)=240-200=40万元

第30题:某进口设备,装运港船上交货价(FOB)为50万美元，到岸价(CIF)为51万美元，关税税率为10%,增值税税率为13%,美元的银行外汇牌价为:1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币()万元。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009

正确答案:查看最佳答案

参考解析:增值税=(到岸价+进口关税+消费税)×增值税率;到岸价=51(万美元);进口关税=到岸价×关税税率=51×10%=5.1(万美元);增值税=(51+5.1+0)×13%×6.72=49.009(万元)。

第31题:正常使用条件下，建设工程的最低保修期限，供热与供冷系统为()个采暖期、供冷期

A.5个

B.3个

C.2个

D.1个

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

第32题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。

A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序

B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求

C.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行

D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于施工图预算的主要作用，说法不正确的是()。

A.施工图预算是确定建筑安装工程造价的依据

B.施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施

C.施工图预算是编制或调整固定资产投资计划的依据

D.施工图预算是考核建设项目投资效果的依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于实行施工招标的工程，施工图预算是编制最高招标限价的依据，是投标报价的基础。

第34题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。

A.监理大纲

B.监理手册

C.监理规划

D.监理细则

正确答案:查看最佳答案

第35题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时，说明生产过程()。

A.正常

B.基本正常

C.不正常

D.有时正常，有时不正常

正确答案:查看最佳答案

第36题:设计交底是由()单位负责组织。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第37题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。

A.生产工人基本工资

B.生产工人工资性补贴

C.生产工人辅助工资

D.职工福利费

正确答案:查看最佳答案

第38题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程进度控制的技术措施，不包括()。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法

C.对建设工程进度实施静态控制

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

正确答案:查看最佳答案

第40题:在双代号时标网络计划中，某工作箭线上的波形线水平投影长度表示()

A.该工作的自由时差

B.该工作的总时差

C.该工作的限停时差

D.该工作的限停时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:时标网络计划中，波形线水平投影长度表示工作的自由时差。

第41题:根据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由()归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.材料供应单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。

A.最早开始时间

B.最迟完成时间

C.总时差

D.自由时差

正确答案:查看最佳答案

第43题:下列分部分项工程不需要专家论证、审查的是()。

A.深度5m的基坑

B.深度15m的人工挖孔桩

C.水深10m的围堰工程

D.中桥的拆除工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:8拆除、暴(同音字)破工程桥梁、隧道拆除工程。暴(同音字)破工程大桥及以上桥梁拆除工程。一级及以上公路隧道拆除工程.C级及以上暴(同音字)破工程、水下暴(同音字)破工程

第44题:根据《建筑工程施工质量验收统标准》，建筑节能分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈣分部工程质量验收⒈分部工程质量验收程序分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

第45题:直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于()质量事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重大质量事故指造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下，或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌，或者大型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。

第46题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成自左向右向下的条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工阶段影响工程质量的4M1E因素中的“E”是指对()的控制。

A.环境

B.材料

C.机械

D.人

正确答案:查看最佳答案

第48题:以下不属于建设单位安全生产责任的是()

A.保证安全生产专项资金的投入

B.核査施工单位和指定分包单位的安全资质

C.督促施工单位对施工人员进行安全教育

D.定期(每月不少于两次)进行安全检查和每日安全巡査，并对重大危险源的部位进行监护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位的安全生产责任(1)保证安全生产专项资金的投人。按照合同约定，及时向施工单位支付安全防护、文明施工措施费，并说明对施工单位落实安全防护、文明施工的奖惩措施。(2)核査施工单位和指定分包单位的安全资质。(3)向施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料,并要求施工单位采取相应措施加以保护。(4)向施工单位提供安全生产要求和注意事项，及时传达贯彻交通运输主管部门下达的有关安全生产的文件、指示，并掌握执行情况。(5)审核施工单位编制的施工组织设计和专项安全施工方案中的安全技术措施，并督促施工单位落实。(6)督促施工单位对施工人员进行安全教育。(7)如向施工单位提供施工机具、电气设施时，应符合安全生产管理规定，并办理书面租赁和验收手续，不得向无合法操作资格的单位提供设备、设施。(8)不定期地对施工单位实施安全生产检查，按合同约定的条款对承(分)包单位实施奖罚，并督促对事故隐患限期整改。(9)按规定及时向交通运输主管部门报告事故，并根据交通运输主管部门的意见，组织或协助有关主管部门对事故进行调查和处理，并督促施工单位向有关单位报告事故。

第49题:为了有效地控制工程建设进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。工程建设进度控制的目的是为了实现工程建设进度的()。

A.事中控制

B.适时控制

C.主动控制

D.静态控制

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。

A.套预算定额基价

B.做工料分析表

C.计算工程量

D.编制说明、填写封面

E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量

正确答案:查看最佳答案

第51题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用.工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。

A.项目的复杂程度

B.工程设计工作的深度

C.工程施工的技术水平

D.工程进度要求的紧迫程度

E.工程施工的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第53题:建设工程保修期内出现的质量问题，不属于施工单位保修责任的有()。

A.建设单位负责采购的给排水管道破裂

B.分包单位完成的屋面防水工程出现渗漏

C.建设单位使用不当造成的质量缺陷

D.运输公司货车撞烈建筑墙体

E.不可抗力造成的质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况不属于规定的施工单位保修范围:(1)因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；(2)不可抗力造成的质量缺陷。第一章建设工程质量管理制度和责任体系第三节工程质量管理制度

第54题:石方开挖施工的规定说法正确的有()。

A.应逐级开挖，逐级按设计要求进行防护

B.施工过程中，每挖深3－5m应进行边坡边线和坡率的复测

C.严禁采用硐室暴(同音字)破

D.边坡应逐级进行整修，同时清除危石及松动石块

E.靠近边坡部位的硬质岩应采用深孔暴(同音字)破

正确答案:查看最佳答案

参考解析:靠近边坡部位的硬质岩应采用光面暴(同音字)破或预裂暴(同音字)破

第55题:关于价值工程的说法，正确的有()。

A.价值工程的核心是对产品进行功能分析

B.价值工程将产品价值功能、成本单独进行考虑

C.价值工程的目标是提高产品的功能

D.价值工程中的功能，一般是指必要功能

E.根据价值系数的大小，确定价值工程对象

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B，价值工程将产品价值功能、成本作为一个整体同时进行考虑。选项C，价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备所有必备功能。

第56题:下列费用中，承包人可以获得补偿的有()。

A.异常恶劣气候导致的人员窝工费

B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用

C.法定人工费增长增加的费用

D.发包人责任导致的施工机械窝工费

E.发包人责任引起工程延误导致的材料价格上涨费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠索赔费用的组成⒈分部分项工程量清单费用⑴人工费1)完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；2)由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；3)超过法定工作时间加班增加的费用；4)法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等⑵材料费1)由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；2)由于客观原因材料价格大幅度上涨；3)由于非承包人责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。⑶施工机具使用费1)由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费；2)非承包人责任工效降低增加的机械、仪器仪表使用费；3)由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。

第57题:在建设工程施工阶段，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按()进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A.投标单位

B.项目组成

C.承包单位

D.工程规模

E.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第58题:生产设备基础符合()条件时，可检查验收。

A.预埋件数量和位置正确

B.设备基础二次灌浆完毕

C.砼强度达到要求

D.设备基础试压合格

E.设备基础断面尺寸.位置等符合图纸规范要求

正确答案:查看最佳答案

第59题:公路项目措施费包括()。

A.冬季施工增加费

B.雨季施工增加费

C.夜间施工增加费

D.临时设施费

E.特殊地区施工增加费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:措施费包括:冬季施工增加费；雨季施工增加费；夜间施工增加费；特殊地区施工增加费(包括高原地区、风沙地区、沿海地区施工增加费)；行车干扰工程施工增加费；施工辅助费；工地转移费。

第60题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。

A.行业甲级

B.行业乙级

C.专项甲级

D.专项乙级

E.行业丙级

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第62题:在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理单位总进度计划的编制依据有()。

A.施工单位的施工总进度计划

B.工程项目建设总进度计划

C.设计单位的设计总进度计划

D.工程项目可行性研究报告

E.工程项目前期工作计划

正确答案:查看最佳答案

第63题:为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位进行设计交底，设计交底的内容包括()。

A.设计依据及参数

B.设计意图

C.施工图设计文件总体介绍

D.设计计算方法

E.特殊的工艺要求

正确答案:查看最佳答案

第64题:计算工期延长的方法中，()计算出的工期延长是不精确的，常引起合同争议。

A.平衡点法

B.时标网络图法

C.网络计划分析法

D.节点对比法

E.比例法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:平衡点法、比例法计算出的工期延长是不精确的，常引起合同争议。

第65题:监理在施工阶段进度控制的主要任务有()。

A.控制施工准备阶段的工作进度

B.审批施工单位提交的施工组织设计和施工总进度计划

C.审批建设单位根据总进度计划编制的年度计划、月度计划和资金流量计划

D.适时发布开工令，并监督施工单位尽快开工

E.在施工过程中检查和监督进度计划的实施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项C应该是“审批施工单位根据总进度计划编制的年度计划、月度计划和资金流量计划”。

第66题:工程量清单由()等组成。

A.工程量清单表

B.计日工明细表

C.暂估价表

D.工程量清单汇总表

E.工程量清单合价分析表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程量清单由说明、工程量清单表、计日工明细表、暂估价表、工程量清单汇总表和工程量清单单价分析表等组成。

第67题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。

A.实物工程量

B.工时消耗

C.费用

D.相对的百分比

E.计划工时

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程项目总进度纲要的内容包括()

A.总进度规划

B.总进度目标实现的条件

C.项目实施的总体部署

D.项目总体结构分析

E.总进度目标体系编码

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总进度纲要的主要内容包括:项目实施的总体部署；总进度规划；各子系统进度规划；确定里程碑事件的计划进度目标；总进度目标实现的条件和应采取的措施等。

第69题:影响资金等值的因素有()。

A.资金的数量

B.资金的使用时间

C.现金流量的表达方式

D.利率(或折现率)的大小

E.资金运动的方向

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是资金时间价值的计算。影响资金等值的因素有三个:资金数额的多少、资金发生的时间长短、利率(或折现率)的大小。其中利率是一个关键因素，一般等值计算中是以同一利率为依据的。

第70题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。

A.几何尺寸

B.焊点不合格数

C.标高

D.×条数

E.强度

正确答案:查看最佳答案

第71题:在工程项目固定资产投资中，工程建设其他投资指的是()。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的其他费用

C.项目勘察设计费

D.联合试运费和生产准备费

E.与未来企业生产经营有关的其他费用

正确答案:查看最佳答案

第72题:某工程双代号网络图如下图所示，绘图错误有()。

A.存在循环回路

B.节点编号错误

C.有无箭头的连线

D.有多个起点节点

E.有多个终点节点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:存在循环回路:③⑤④；节点编号错误:④→③；多个终点节点:⑧⑨。

第73题:根据《建设工程监理规范》,项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有()。

A.按设计文件，工程建设标准施工的情况

B.工程施工质量专题会议召开情况

C.使用工程材料、构配件的合格情况

D.特种作业人员持证上岗情况

E.施工现场管理人员到位情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容:(1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。(2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格。(3)施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。(4)特种作业人员是否持证上岗。第四章建设工程施工质量控制第三节工程施工过程质量控制

第74题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。

A.安全生产许可文件

B.类似工程业绩

C.安全措施计划文件

D.营业执照.企业资质等级证书

E.专职管理人员和特种作业人员的资格

正确答案:查看最佳答案

第75题:嬴得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩效指数

D.进度绩效指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一、赢得值法{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/9EA235F4F5F10418653B107EB95DC593.png}}

第76题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第77题:工程质量事故处理报告的主要内容有()。

A.工程质量事故情况.调查情况.原因分析

B.质量事故处理的依据

C.质量事故技术处理方案

D.编制质量事故调查报告

E.实施处理中的有关问题和资料

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于双代号网络计划中关键节点的说法，正确的有()。

A.键工作的开始节点和完成节点必为关键节点

B.两端节点均为关键节点的工作不一定是关键工作

C.关键节点组成的线路必为关键线路

D.关键线路上的节点必为关键节点

E.以关键节点为完成节点的工作总时差必为零

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。关键节点必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。▲在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键节点具有以下特性:①开始节点和完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作。②以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。第三章网络计划技术第三节网络计划时间参数的计算

第79题:监理工程师应对设计变更进行严格控制，同时还应注意的问题有()。

A.随时掌握国家政策、法规的变化

B.加强对设计阶段的质量控制

C.严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔

D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性

E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判

正确答案:查看最佳答案