节选部分<<2026年陕西西安监理工程师质量投资进度控制在线考试，适用范围有哪些？>>题型

我们千辛万苦找到了"2026年陕西西安监理工程师质量投资进度控制在线考试，适用范围有哪些？"。爱尔兰曾经说过，越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 经过上述讨论，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。既然如此，我们就废话少说，那开始我们学习吧。最后的祝福:考试像漫漫人生路上的一道坎,无论成败与否,我认为现在都不重要了,重要的是要总结考试的得与失,以便在今后的人生之路上迈好每一个坎!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:项目经理是由()授权的派驻施工现场代表承包人的总负责人。

A.监理单位

B.发包人

C.承包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第1题:设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管支模架安装后的扣件螺栓拧紧力矩应达到()。

A.40N·m至60N·m

B.40N·m至65N·m

C.45N·m至60N·m

D.45N·m至65N·m

正确答案:查看最佳答案

第3题:评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括()。

A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费

B.投标文件申报的交货期

C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性

D.投标设备的性能和生产率

正确答案:查看最佳答案

第4题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

正确答案:查看最佳答案

第5题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。

第6题:建设工程施工合同履行中，将施工所需水电.电信线路从施工场地外部至专用条款约定地点，并保证施工期间需要，这是()的义务。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第7题:甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年5月31日

正确答案:查看最佳答案

第8题:按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第10题:设计人配合施工工作的要求，一般包括()。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.处理有关设计问题

C.参加所有隐蔽工程部位验收

D.参加竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第11题:项目监理机构掌握的质量事故相关资料在处理质量事故中的作用是()。

A.探寻事故产生的原因

B.界定质量责任的依据

C.对照.核实施工单位提供的情况

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第12题:某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。监理人针对此变更应签发的是()。

A.变更意向书

B.监理通知单

C.变更指示

D.变更确认单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况，不需征求承包人意见，监理人经发包人同意后，发出变更指示，要求承包人完成变更工作。

第13题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，发包人应完成的工作不包括()。

A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用

D.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要

正确答案:查看最佳答案

第14题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。

第15题:测定地基土压实度，应采用()。

A.烘干法

B.重型击实法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

第16题:工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备列表中列明的内容有

A.设备产地

B.设备名称

C.造年份

D.买价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。

第17题:发包人给设计人就项目设计的要求不包括()。

A.工程范围

B.工程规模

C.设计方案

D.设计依据的

正确答案:查看最佳答案

第18题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.政府监督部门

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第19题:经济法律关系是由()三要素所构成。

A.主体.客体.内容

B.当事人.经济行为.经济利益

C.法人.经济合同.经济权利和义务

D.经济管理.经济协作.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第22题:初步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，修改设计费用应由()承担。

A.主管部门

B.业主

C.承包单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人在特定情形下可以超越代理权限范围实施代理行为

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理行为的民事责任由代理人承担

D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意愿

正确答案:查看最佳答案

第24题:当基坑周边荷载超过设计要求时，应采取措施，并征得()同章。

A.建设单位

B.主结构设计单位

C.基坑设计单位

D.监测单位

正确答案:查看最佳答案

第25题:某些质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔吊附着装置的杆件与建筑物及塔身之间的连接，应采用()。

A.预埋件焊接

B.刚性连接

C.铰接

D.后置埋件焊接

正确答案:查看最佳答案

第27题:招标人确定中标人后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理应具备工程设计类或工程施工类注册执业资格，设计负责人应具备工程设计类注册执业资格。

第29题:施工合同履行中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()

A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求

B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸

C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单

D.中标通知书.工程报价单.投标书

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据FIDIC《施工合同条件》，当已支付进度款累计金额，扣除()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.罚款

B.后续支付的预付款和已扣留的保留金

C.已扣留的保留金

D.累计支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

第31题:能够引起合同法律关系消灭的是()。

A.行为

B.事件

C.法律事实

D.后果

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲公司与乙公司签订的采购合同约定，10月13日甲公司向乙公司支付50万元预付款，11月13日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在10月10日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，10月13日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使()。

A.后履行抗辩权

B.不安抗辩权

C.同时履行抗辩权

D.撤销权

正确答案:查看最佳答案

第33题:业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明()为被保险人。

A.业主和承包商

B.监理工程师

C.业主

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据FIDIC{施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

第35题:不能成为合同保证人的是()。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.学校

正确答案:查看最佳答案

第36题:在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应()。

A.单位自费收集

B.向业主付费索取

C.向设计单位付费索取

D.由业主负责提供

正确答案:查看最佳答案

第37题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

正确答案:查看最佳答案

第38题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.支撑架基础承载力应满足要求

C.模板支撑架不得与脚手架混搭

D.模板及其支架在安装过程中，应根据现场情况确定是否设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第39题:依据《民法典》，()是标的的内在品质和外观形态的综合指标。

A.数量

B.质量

C.履行的方式

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第40题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由()。

A.承包人承担，延误的工期不应顺延

B.承包人承担，延误的工期相应顺延

C.发包人承担，延误的工期相应顺延

D.发包人承担，延误的工期不应顺延

正确答案:查看最佳答案

第41题:目前很多工程采用包工部分包料承包的合同，主材经常采用由()提供的方式。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第42题:监理单位内部质量管理的纲领性文件是()。

A.质量手册

B.质量方针

C.程序文件

D.作业文件

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应当具备以下条件:①依法成立。法人的产生必须经过法定的程序，必须经过政府主管机关的批准或者核准登记:企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。②有必要的财产或者经费。要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应。③有自己的名称、组织机构和场所。④能够独立承担民事责任。教材P5-6。

第44题:索赔事件主要表现为()。

A.工期的延长

B.工作效率的降低

C.工期的延长和资料的不全

D.工期的延长和成本的增加

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度増加

D.发包人的工程风险加大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包的优点:(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔。(选项B、C、D)设计施工总承包的缺点:(1)设计不一定是最优方案(2)监理人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱。(选项A)详见教材第109-110页。

第46题:招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第48题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误()。

A.不承担责任

B.承担一定责任

C.承担大部分责任

D.承担完全责任

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第50题:某工程采用《标准施工招标文件》进行招标，工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m3。中标施工单位的报价为20元/m3。工程施工中，该分部工程的实际单价为25元/m3。项目监理机构应按()元m3进行该分部工程合同价款结算。

A.20

B.22.5

C.24

D.25

正确答案:查看最佳答案

参考解析:结算按照工程量清单中施工单位的报价结算。

第51题:下列内容()不属于合同协议书中应明确填写的内容。

A.签约合同价

B.合同工期

C.质量标准

D.争议解决方法

正确答案:查看最佳答案

第52题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

第53题:某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()。

A.9月5日

B.10月5日

C.10月20日

D.11月5日

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第55题:建设工程合同的最基本要素是()。

A.标的

B.承包人和发包人

C.时间

D.地点

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第57题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第58题:建筑工程专职安全生产管理人员应实行企业委派制度，某房屋建筑工程8万㎡，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专职安全生产管理人员应不少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第60题:以下关于运输的相关规定描述错误的是()

A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用m3表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，

C.合同材料启运后48小时之内正式通知买方

D.合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的，卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用m3表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。如果合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的，卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方:如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品。则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

第61题:根据《民法典》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。可见，可以质押的客体包括动产和权利，而可以质押的权利具体包括:(1)汇票、支票、本票；债券、存款单；仓单、提单；(2)可以转让的基金份额、股权；(3)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；(4)应收账款；(5)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。

第62题:根据标准施工合同文本，关于对承包人施工设备的控制的说法不正确的是()。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备

B.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由发包人承担

C.承包人的施工设备未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地

D.对目前闲置的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第63题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列

B.监理委托合同约定

C.优先使用专用条款

D.年月最后编号

正确答案:查看最佳答案

第64题:在施工索赔中，监理工程师处理索赔的决定()。

A.排除了法院的诉讼管辖

B.仲裁机构应予以认可

C.承包人必须接受

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列关于法人的表述，错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.能够独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第66题:在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应()。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

正确答案:查看最佳答案

第67题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.56

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第68题:招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应()书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

A.立即中止招标活动

B.在提交资格预审申请文件截止时间

C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前

正确答案:查看最佳答案

第69题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案

第70题:招标代理行为属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.复代理

正确答案:查看最佳答案

第71题:由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间的属于()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.限额工作

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于要约和承诺生效的表述中，有误的是()。

A.要约到达受要约人时生效

B.承诺的通知发出时生效

C.采用数据电文形式订立合同，但收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人任何系统的首次时间，视为到达时间

D.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是()。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

正确答案:查看最佳答案

第74题:合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的()

A.3%

B.5%

C.2%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%

第75题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑支护工程专项施工方案中应有截水帷幕.降水.排水施工等内容。对于承压水地层及降水要求比较高的工程，施工前宜进行()。

A.取芯检验

B.试开挖

C.排水试验

D.降水试验

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第77题:关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()。

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围

正确答案:查看最佳答案

第78题:以下关于质量事故处理，最恰当的是()。

A.总监应签发《工程暂停令》，要求工程全面停工

B.总监应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其关联部位的施工

C.监理单位应进行质量事故调查，提交质量事故调查报告

D.监理单位应主持质量事故调查组工作

正确答案:查看最佳答案

第79题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:承包人可索赔的费用中，管理费可分为()。

A.保函手续费

B.现场管理费

C.材料费

D.公司管理费

E.贷款利息及利润

正确答案:查看最佳答案

第81题:采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有()。

A.产地

B.包装

C.商务

D.技术

E.服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素。

第82题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第83题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程变更单的附件包括()。

A.工程变更的依据

B.工程变更的详细内容.图纸

C.对工程造价.工期的影响程度分析

D.对功能.安全影响的分析报告

E.设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第85题:工程设计招标与施工招标相比，主要特征有()。

A.设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大

B.设计方案对工程项目投资更具全局性影响

C.招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿

D.招标工作量大、要求评标专家人数多

E.可允许投标人提供备选投标方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，且无具体量化的工作量，灵活性较大，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果。虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。

第86题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第87题:建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有()。

A.合同文本比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排；(2)合同分解与管理策划；(3)合同实施保证体系的建立。

第88题:《建设工程监理合同》的标的包括()。

A.工程项目

B.正常的监理工作

C.附加工作

D.相关服务

E.包括工程项目总概算以外的有关工作

正确答案:查看最佳答案

第89题:可以作为抵押物的财产有()。

A.房屋

B.机器

C.首饰

D.医院

E.学校

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()

A.基础工程的土方开挖

B.基础工程的混凝土灌注桩浇筑

C.地下连续墙混凝土浇筑

D.主体结构的索膜安装

E.预应力张拉

正确答案:查看最佳答案

第91题:建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括()。

A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失

B.正常水位变化引起第三者财产损失

C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡

D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用

E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失

正确答案:查看最佳答案

第92题:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避的是()

A.投标人主要负责人的近亲属:

B.项目主管部门人员

C.与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审

D.曾在评标时从事违法行为受过行政处罚

E.因为其它原因受到刑事处罚

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属:2)项目主管部门或者行政监督部门的人员:3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的:4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第93题:《民法典》规定，因某种原因合同解除后，则()。

A.尚未履行的，终止履行

B.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状

C.合同中结算和清理条款的效力将受到影响

D.已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可采取其他补救措施

E.当事人对于已经履行的，有权要求赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第94题:钢材进场时，应检查的质量证明文件有()。

A.产品合格证

B.出厂检验报告

C.进场复验报告

D.企业法人身份证明

E.企业营业执照

正确答案:查看最佳答案

第95题:建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有()。

A.工地内第三者对工程造成的损害

B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡

D.工地外第三者对工程造成的损害

E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有()。

A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第97题:对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意()。

A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容

B.无权要求承包人缩短合同工期

C.划清施工进度拖延的责任

D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期

E.被延误的工作应是不处于施工进度计划关键线路上的施工内容

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有()。

A.发包人违约解除合同

B.不可抗力发生后的工程照管

C.不可预见物质条件

D.发包人原因影响设计进度

E.监理人指示延误或错误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人违约解除合同，承包人可获得费用、利润补偿。不可预见物质条件，承包人可获得工期、费用补偿。

第99题:现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。

A.定量计算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.理论换算法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第100题:根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。工程接收证书中，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。详见教材第100-102页。

第101题:建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是()。

A.双方协商和解解决

B.达不成一致时请第三方调解解决

C.达不成一致时请求和解

D.调解不成，则需通过法院最终解决

E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第103题:下列关于简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的说法，错误的有()。

A.简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月的工程

B.简明标准施工招标文件适用于大中型项目

C.标准设计施工总承包招标文件不适用于设计施工一体化的总承包项目

D.标准设计施工总承包招标文件共七章

E.对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审

正确答案:查看最佳答案

第104题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

第105题:监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应()。

A.推迟试验，等待工程师出席

B.自行试验

C.将试验记录送工程师

D.质量是否合格由实验数据判定

E.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格

正确答案:查看最佳答案

第106题:某项目监理部对现浇混凝土实测实量质量检查后，统计数据发现，“截面尺寸偏差”占50%;“垂直度偏差”占30%;“表面平整度偏差”占10%;“标高等其他”占10%;则以下分析正确的有()。

A.截面尺寸偏差是主要因素

B.垂直度偏差是次要因素

C.表面平整度是次要因素

D.表面平整度是一般因素

E.标高等其他是一般因素

正确答案:查看最佳答案

第107题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

第108题:法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()。

A.合同标的物已经灭失时

B.因不可抗力致使不能实现合同目的的

C.约定的解除条件成熟时

D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

第109题:质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。

A.预付款的支付

B.扣回

C.因物价浮动对合同价格的调整

D.暂列金额

E.暂估价

正确答案:查看最佳答案

第110题:设备监造人员可以由()派出。

A.设计单位

B.总承包单位

C.设备安装单位

D.项目监理机构

E.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第111题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第112题:工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计错误

C.设计人延误完成设计任务

D.设计人原因要求解除合同

E.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评估的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

第115题:《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。

A.留置

B.定金

C.保证

D.抵押

E.动产质押

正确答案:查看最佳答案

第116题:关于合同生效的说法，正确的有()。

A.口头合同自受要约人承诺时生效

B.书面合同自当事人双方签字时生效

C.书面合同自当事人双方盖章时生效

D.书面合同不能通过合同的履行生效

E.办理批准手续不会对合同生效产生影响.

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015塔式起重机的下列安全保护装置不得随意调整和拆除()。

A.力矩限制器

B.起重量限制器

C.变幅限位器

D.行走限位器

E.登记标牌

正确答案:查看最佳答案

第118题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

第119题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案