节选部分<<2026年最新湖南省长沙监理工程师质量投资进度控制在线试题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由()。

A.承包人承担，延误的工期不应顺延

B.承包人承担，延误的工期相应顺延

C.发包人承担，延误的工期相应顺延

D.发包人承担，延误的工期不应顺延

正确答案:查看最佳答案

第1题:下列选项中，属于无效合同的是()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

正确答案:查看最佳答案

第2题:()方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接订购方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。

第3题:建设工程施工合同履行过程中，关于暂停施工的管理程序，下列说法中正确的是()。

A.监理人若发现施工质量不合格，应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见

B.监理人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程

C.监理人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求

D.监理人应当在收到复工通知后的24小时内给予相应的答复

E.如果因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第4题:在工程施工质量检验批验收过程中，发现质量不符合要求时，可进行验收的是()。

A.无结构和安全问题，建设单位核算认可的检验批

B.经返工或返修的检验批

C.经施工单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批

D.经监理单位认可的检验批

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为()。

A.B1级

B.B2级

C.A级

D.C级

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同通用条款

C.建立委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第7题:依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为()人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

A.3

B.5

C.7

D.9

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程质量控制主体中，下面属于自控主体的是()。

A.各级政府

B.勘察单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第9题:某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是()。

A.没收该投标人的投标保证金

B.否决该投标人的投标

C.要求该投标人延长投标有效期

D.由招标人与该投标人商讨补缴办法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，属于投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，评标委员会应当否决其投标。

第10题:以下关于建筑工程施工质量验收，错误的是()。

A.施工质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行

B.参加施工质量验收的各方人员应具备相应的资格

C.检验批的质量应按保证项目和允许偏差项目验收

D.对涉及环境保护的材料，应按规定进行见证检验

正确答案:查看最佳答案

第11题:对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于()。

A.2家

B.3家

C.5家

D.没有限制

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设单位委托代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理的特征(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；(2)代理人以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；(4)被代理人对代理行为承担民事责任。详见教材第8页。

第13题:FIDIC《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为()。

A.缺陷通知期

B.施工期

C.合同有效期

D.合同工期

正确答案:查看最佳答案

第14题:材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的()。

A.不安抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.后履行抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。

A.投资风险和进度风险

B.进度风险和质量风险

C.质量风险和安全风险

D.安全风险和投资风险

正确答案:查看最佳答案

第16题:采用最低评价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以()的优先。

A.施工组织的设计得分高

B.施工方案的分高

C.施工项目经理得分高

D.投标报价低

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标价相等时，以投标价低的优先

第17题:下列关于建设工程材料设备采购合同的当事人的说法，不正确的是()。

A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购

B.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人

C.建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人

D.采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商

正确答案:查看最佳答案

第18题:当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应()。

A.以小写金额为准

B.以大写金额为准

C.要求投标人重新报价

D.以评标委员会的计算结果为准

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列关于代理的表述，错误的是()。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，相对人可以撒销

C.无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第20题:如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为()。

A.违约责任

B.缔约过失责任

C.甲施工企业与乙企业承担按份责任

D.甲施工企业与乙企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

第22题:若要对工程组织等节奏流水施工，其基本条件是()。

A.各施工段工程量基本相等

B.各施工队作业人数相等

C.各施工段的面积基本相等

D.各施工段所用机械相同

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，通风与空调节能工程使用的同厂家的风机盘管机组进场时，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤500台时，抽检1台，每增加500台增加抽检1台;

B.数量≤500台时，抽检2台，每增加500台增加抽检1台;

C.数量≤500台时，抽检1台，每增加1000台增加抽检1台;

D.数量<500台时，抽检2台，每增加1000台增加抽检1台。

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，以下关于机动翻斗车的使用，不正确的是()。

A.机动翻斗车的制动装置(包括手制动)应保证灵敏有效

B.司机应经过专业培训

C.不得违章行驶

D.场内短途水平运输时，料斗内可以载人，但不得超过2人。

正确答案:查看最佳答案

第25题:资格审查标准的正文不包括()。

A.审查方法

B.审查标准

C.审查程序

D.审查时间

正确答案:查看最佳答案

第26题:某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同争议解决方式的说法，正确的是()。

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后诉讼的程序解决争议

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)宜委托()对吊篮悬挂机构支撑点处结构的承载能力进行复核确认。

A.吊篮制造厂家

B.吊篮安装单位

C.吊篮使用单位

D.建筑结构原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第28题:以下关于质量记录资料管理，正确的是()。

A.主要专业工种操作上岗证书不属于质量记录资料管理内容

B.在施工前，应由项目监理机构和施工单位一起列出质量资料清单

C.监理资料的管理应由专职资料员负责

D.质量记录资料一般应与施工进展同步，确有困难时，经总监批准可先验收后补资料

正确答案:查看最佳答案

第29题:合同履行中发生()情况，不属于勘察人违约

A.勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包

B.勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失

C.勘察人无法履行或停止履行合同

D.发包人未按合同约定支付勘察费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)勘察文件不符合法律以及合同约定;(2)勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包:(3)勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失;(4)勘察人无法履行或停止履行合同:(5)勘察人不履行合同约定的其他义务。

第30题:投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应()。

A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前()h通知工程师共同进行到货清点。

A.12

B.48

C.24

D.72

正确答案:查看最佳答案

第32题:在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由()承担。

A.发包人

B.承包商

C.监理单位

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第33题:施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第34题:承包人投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明()为被保险人。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业主和承包商

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第36题:某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

第37题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第38题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第39题:关于施工企业意外伤害保险的说法，正确的是()。

A.施工企业必须为全体职工办理意外伤害保险

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18至60周岁的施工人员均可作为被保险人

D.工程停工期间保险人不承担保险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

第40题:下列关于专业分包的说法，错误的是()。

A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任

C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划

D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入

正确答案:查看最佳答案

第41题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

第42题:欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是()。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.可变更或可撤销的合同

正确答案:查看最佳答案

第43题:下列关于施工合同中支付预付款的表述中，错误的是()。

A.为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前7d

B.发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7d后向发包人发出要求预付的通知

C.发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后l4d停止施工

D.发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是()。

A.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师

B.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见

C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为不同意

D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任

正确答案:查看最佳答案

第45题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是()

A.若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时的安全保卫工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第46题:材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按()执行。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.推荐性

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

第48题:业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前已经进口的货物，国内供货方的报价应是()。

A.仓库交货价

B.出厂价

C.船上交货价

D.离岸价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于投标截止时间前已经进口的货物，可报仓库交货价。卖方在其所在地或其他指定的地点(如:工场、工厂或仓库)将货物交给买方后即完成交货，则报出厂价。

第49题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

第50题:地基土载荷试验应根据《建筑地基基础设计规范》GB50007进行，以下说法正确的是()。

A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍

B.加荷分级不应小于10级

C.最大加载量不应小于设计要求的3倍

D.12小时内沉降速率不能达到稳定时可终止加载

正确答案:查看最佳答案

第51题:采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向()提出申请，并递交完整的竣工资料。

A.总监理工程师

B.工程质量监督机构

C.发包人

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第53题:FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第55题:国际工程材料设备投标报价中，同一投标人的同一批投标材料设备，报价最高的方式是()。

A.FOB

B.CIP

C.EXW

D.FCA

E.XWD.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FOB和FCA不负责跨国运输和保险费，EXW不负责运输和保险费，CIP包括运输至目的地的运费和保险费

第56题:以下关于钢结构螺栓性能检验，正确的是()。

A.跨度≥30米的螺栓球节点钢网架结构，其高强度螺栓应进行表面硬度试验

B.高强度大六角头螺栓连接副应检验预拉力

C.扭剪型高强度螺栓连接副应检验扭矩系数

D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后，应按规定重新进行紧固轴力试验合格后方可再使用

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第58题:招标人确定中标后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第59题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，悬挑式钢平台钢梁截面高度不应小于()，锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环直径不宜小于()。

A.140mm，16mm

B.140mm，20mm

C.160mm，16mm

D.160mm，20mm

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在建工程脚手架的外侧边缘与1KV外电架空线路之间必须保持的最小安全操作距离应为()。

A.2m

B.4m

C.6m

D.8m

正确答案:查看最佳答案

第64题:施工招标文件不包含的内容是()。

A.单价表

B.工程量清单

C.标底

D.工程设计图纸

正确答案:查看最佳答案

第65题:设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第66题:采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第67题:施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。

A.承包人以书面形式通知工程师

B.发包人以书面形式通知承包人

C.承包人征得工程师同意

D.工程师征得承包人同意

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第69题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

第70题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.混凝土强度等级

B.混凝土强度等级≥C60时，100x100x100mm试件的尺寸换算系数为1.05

C.混凝土强度等级

D.混凝土强度等级≥C60时，200x200x200mm试件的尺寸换算系数为105

正确答案:查看最佳答案

第71题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是()。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审

正确答案:查看最佳答案

第73题:土方开挖施工方案，应由()组织编制。

A.施工单位项目经理

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位技术负责人

D.土方开挖单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮连续停用()以上重新使用前，应对吊篮实行专项检查并有检查记录。

A.2日

B.一周

C.半个月

D.一个月

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关于招标代理机构的说法不正确的是()。

A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力

D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术.经济“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第76题:以下关于建筑工程施工质量验收，错误的是()。

A.施工质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行

B.参加施工质量验收的各方人员应具备相应的资格

C.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收

D.对涉及结构安全.节能等重要分部工程，应在验收前进行全数检验

正确答案:查看最佳答案

第77题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.组合计价合同

正确答案:查看最佳答案

第78题:监理评标的量化比较通常采用()对各投标人的综合能力进行对比。

A.评标价法

B.综合评分法

C.加权打分法

D.专家评审法

正确答案:查看最佳答案

第79题:FIDIC《施工合同条件》规定，为了保证工程施工的顺利进行，业主选择指定分包商应首先征求()的意见。

A.一般分包商

B.承包商

C.发包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有()。

A.工程项目管理规定

B.设计完成时间

C.缺陷责任期服务要求

D.合同价格清单

E.设计标准和规范

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明11个方面的内容:(1)功能要求(2)工程范围(3)工艺安排或要求(4)时间要求，包括设计完成时间等(选项B)(5)技术要求，包括设计标准和规范等(选项E)(6)竣工试验(7)竣工验收(8)竣工后试验(如有)(9)文件要求(10)工程项目管理规定(选项A)(11)其他要求，包括缺陷责任期服务要求等。(选项C)合同价格清单和发包人要求文件同为设计施工总承包合同组成文件。(选项D)详见教材第111-113页。

第82题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.审查外商提供的设备设计图样

D.组织并主持设计交底会

E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案

正确答案:查看最佳答案

第83题:供货方不能按期交货的行为可以分为()。

A.交货数量与合同不符

B.按期交货

C.逾期交货

D.提前交货

E.交货质量不符

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),脚手架及其基础应在下列阶段进行检查与验收()。

A.基础完工后脚手架搭设前及悬挑梁安装完成后

B.作业层上施加荷载前

C.每搭设完6米至8米高度后

D.达到设计高度后

E.遇有四级大风.大雨后

正确答案:查看最佳答案

第86题:桩基工程完成后，需进行检测，以下做法正确的有()。

A.可采用静载荷试验法检测桩基承载力

B.可采用钻芯法检测桩基承载力

C.可采用测绳检测桩底沉渣厚度

D.可采用钻芯法检测桩底沉渣厚度

E.可采用钻芯法检测桩身混凝土强度

正确答案:查看最佳答案

第87题:建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查()单位提供的工程档案资料。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.预算

正确答案:查看最佳答案

第88题:招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。

A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

E.评标工作量较大

正确答案:查看最佳答案

第89题:保险人对事故的赔偿应遵循的规定是()。

A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额

B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额

C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准

D.特殊情况下，赔偿不受限制

E.以保险人的裁定为准

正确答案:查看最佳答案

第90题:工程设计合同约定设计人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计错误

C.设计人延误完成设计任务

D.设计人原因要求解除合同

E.不可抗力

正确答案:查看最佳答案

第91题:发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出

D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第92题:对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。

A.工程所需清理费

B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C.工程本身的损害

D.承包方造成的人员伤亡损失

E.承包人施工机械的停工损失

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量验收合格的规定有()。

A.质量控制资料应完整

B.所含主控项目的质量均应验收合格

C.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

D.所含分部工程中有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

E.评录符合项求

正确答案:查看最佳答案

第94题:资格审查委员会向招标人提交的书面资格审查报告的内容包括()。

A.基本情况和数据表

B.标底

C.资格审查委员会名单

D.澄清、说明、补正事项纪要

E.评分比较一览表的排序

正确答案:查看最佳答案

第95题:建设工程委托监理合同中，监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为()。

A.对工程上使用的材料和施工质量进行检验

B.工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定

C.根据个人判断发布开工令、停工令、复工令

D.在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权

E.对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下严禁在生活区宿舍内(包括值班室)使用的有()。

A.手机充电器

B.煤气灶.煤油炉

C.电饭煲.电炒锅

D.热得快

E.电炉

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工平面布置原则，正确的有()。

A.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍

B.施工区域内严禁设置办公设施

C.施工平面布置应符合消防安全.卫生防疫规定

D.大型机械设备不宜对周边环境安全带来不利影响

E.现场出入口应满足交通安全基本要求

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因()发生的债权，债权人才有可能实施留置。

A.买卖合同

B.仓储合同

C.保管合同

D.运输合同

E.加工承揽合同

正确答案:查看最佳答案

第99题:招标人可以不退还投标保证金的情形是()。

A.未中标的投标人

B.未按招标文件要求提交履约保证金的中标人

C.无正当理由不与招标人订立合同的中标人

D.在签订合同时向招标人提出附加条件的中标人

E.投标截止后撤销投标文件的投标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；或者不按照招标文件要求提交履约保证金；(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。A选项，未中标投标人的投标保证金应当退还。

第100题:下列关于对中标通知书的说法，正确的是()。

A.中标通知书由招标人发出

B.中标通知书只对中标人具有法律效力

C.只有招标人才能确定中标人

D.中标通知书对招标人具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列情形中，应判定为不合格品的是()。

A.受力钢筋无出厂合格证或试验报告，且钢材品种.规格和设计图纸中的品种.规格不一致

B.机械性能检验项目不全，或某一机械性能指标不符合有关标准规定

C.使用进口钢材时，焊接前未进行化学成分检验和焊接试验

D.钢筋外观检查平直.无损伤

E.钢材出厂合格证和试验报告单不符合有关标准规定的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第102题:设计合同履行过程中，施工图设计阶段的主要任务包括()。

A.建筑设计

B.结构设计

C.设备设计

D.专业设计的协调

E.方案设计

正确答案:查看最佳答案

第103题:《招标投标法》规定的招标方式中，邀请招标具有的优点有()。

A.可在较广的范围内选择中标人

B.节约招标费用和节省时间

C.减小了合同履行过程中承包方违约的风险

D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序

E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施

正确答案:查看最佳答案

第104题:《建设工程质量管理条例》规定，()的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.屋面防水工程

B.基础设施工程

C.房屋建筑的地基基础工程

D.房屋建筑的主体工程

E.设备安装和装修工程

正确答案:查看最佳答案

第105题:以下属于监理合同评审内容的有()。

A.服务要求

B.成本核算

C.资源配置

D.建设单位财产

E.监理产品防护

正确答案:查看最佳答案

第106题:设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。

A.经批准的可行性研究报告

B.设计依据的标准

C.城市规划许可文件

D.限额设计要求

E.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《标准施工招标文件》，低评标价法进行评标的评标报告应当如实记载的内容包括。

A.开标记录

B.文件接受记录

C.经评审的价格一览表

D.符合要求的投标一览表

E.已标价的工程量清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第108题:建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理()等手续。

A.建设资金贷款

B.施工图设计文件审查

C.工程施工许可证

D.工程质量监督

E.大型施工机械进场许可

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，幕墙(含采光顶)节能工程使用的材料.构件进场时，应对保温隔热材料进行见证取样检验的性能有()。

A.抗压强度

B.导热系数或热阻

C.密度

D.吸水率

E.燃烧性能

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有()。

A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第111题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害师，正确做法有()。

A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失

B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完成工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评估的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

第113题:工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有()。

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护

正确答案:查看最佳答案

第114题:建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()

A.决定中标单位

B.批准招标申请

C.审核招标文件

D.负责编制标底

E.监督评审过程

正确答案:查看最佳答案

第115题:当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供()。

A.房屋买卖合同

B.主合同

C.抵押合同

D.房屋产权证书

E.房屋钥匙

正确答案:查看最佳答案

第116题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第117题:在下列()情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或占迹需要进行现场保护

正确答案:查看最佳答案

第118题:按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是()。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.生产厂家

E.供货人

正确答案:查看最佳答案

第119题:要约应当具备的条件有()。

A.内容具体确定

B.只能向不特定的多数人发出

C.必须在合理期限内发出

D.必须附期限

E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束

正确答案:查看最佳答案