节选部分<<新版湖南省一建法规，到底有多难考过？>>题型

那么多人搜索"新版湖南省一建法规，到底有多难考过？"，博曾经说过，一次失败，只是证明我们成功的决心还够坚强。 维这启发了我们， 这启发了我们， 我认为，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来找答案吧！最后的祝福:就要考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤，主管部门责令施工单位停工整顿，由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政处罚

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()

A.申请人对于前者不需要提供担保，而对于后者应当提供担保

B.申请人对于前者应当提供担保，对于后者根据法院要求提供担保

C.申请人对于前者应当提供担保，对于后者不需要提供担保

D.申请人对于前者根据法院要求提供担保，对于后者应当提供担保

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《民事诉讼法》的规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日，下列行为不是证据保全方法的是()。

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()

A.，处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级，撤职处分

D.销有关人员资格

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第5题:在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于建设工程见证取样，说法正确的是()。

A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样

B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%

C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样

D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量

正确答案:查看最佳答案

第7题:某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

第9题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。

A.240万

B.120万

C.80万

D.20万

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是投标保证金。根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。

第11题:甲.乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

正确答案:查看最佳答案

第13题:某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得()同意。

A.城市规划部门

B.建设行政管理部门

C.水行政主管部门

D.渔业主管部门

正确答案:查看最佳答案

第14题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

正确答案:查看最佳答案

第15题:?下列关于招标代理的叙述错误的是()

A.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构

B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

C.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

D.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜?

正确答案:查看最佳答案

第16题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于我们仲裁基本制度，正确的是()。

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当軎.事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()。

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

第19题:若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。

A.有权进行修改

B.可以按照规范施工

C.应当及时提出意见和建议

D.有权拒绝施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定，选项分析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

第20题:关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有()。

A.依法对设计文件进行技术交底

B.依法保证使用的建筑材料等符合要求

C.依法审查施工图纸设计文件

D.依法办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务，选项分析:勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括:1.依法承揽工程的勘察、设计业务；2.勘察、设计必须执行强制性标准；3.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确；4.设计依据和设计深度；5.依法规范设计对建筑材料等的选用；6.依法对设计文件进行设计交底；7.依法参与建设工程质量事故分析；8.设计单位的消防设计、施工质量责任与义务；9.勘察、设计单位质量违法行为应承担的法律责任；因此，A正确，BD是建设单位的质量责任和义务。C错误，建设单位依法报审施工图设计文件，由施工图设计文件审查机构进行审查。

第21题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限”错误，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。“人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日”错误，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。“举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许”正确，举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。“当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳”错误，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。

第22题:就法律关系的主体而言，债的主体()。

A.双方都是特定的

B.双方都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债务人是特定的，债权人是不特定的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是债的概念，选项分析:债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。

第23题:关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是()。

A.招标投标交易场所以营利为目的

B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所

正确答案:查看最佳答案

第24题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.施工图设计文件审查单位

正确答案:查看最佳答案

第25题:按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第26题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按期偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的清偿顺序，正确的是()

A.乙、丙、丁平均受偿?

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿?

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿?

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿

正确答案:查看最佳答案

第28题:当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。

A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿

B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担

C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担

D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿

正确答案:查看最佳答案

第29题:以下属于应当注销建筑业企业资质的情形是()。

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件

B.资质许可机关违反法定程序作出资质许可

C.企业取得资质后发生2起一般安全事故

D.资质证书有效期届满，未依法申请延续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑业企业资质的延续和变更，选项分析:有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关:(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的；(2)企业依法终止的；(3)资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；(4)企业提出注销申请的；(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。A是撤回，B是撤销，C是1年内不批准其资质升级和增项申请的情形。

第30题:企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核定。

A.工程业绩

B.注册资本

C.技术人员情况

D.技术装备情况

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是诉讼时效期间的种类，选项分析:普通诉讼时效。《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。

第32题:根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是()。

A.分类计量

B.包费制

C.分类统计

D.利用状况分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。

第33题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

正确答案:查看最佳答案

第35题:某工程于2003年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照我国《建设工程质量管理条例》规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是()。

A.2005年3月15日

B.2005年3月31日

C.2008年3月15日

D.2008年3月31日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。自通过竣工验收之日起算。正确选项是“2008年3月15日”。

第36题:下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的"限制和禁止"的招标行为是()。

A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩

B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构

C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项

D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是()。

A.技术档案文件

B.施工图设计文件

C.质量过程控制文件

D.施工管理资料文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法报审施工图设计文件，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

第38题:某施工企业为赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民休息，经劝阻无效后，小区居民联合要求该施工企业停止夜间施工并赔偿每户居民2万元，小区居民与该施工企业之间关系的说法，正确的是()。

A.构成无因管理之债

B.构成不当得利之债

C.构成侵权之债

D.不构成债的合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的发生根据，选项分析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。

第39题:下列对收益权的描述中，正确的是()。

A.使用权包括收益权

B.收益权不是一项独立的权能

C.收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能

D.所有人不行使对物的使用权，则不能享有对物的收益权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是物权的种类，选项分析:收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能。原物新增的经济价值，包括由原物直接派生出来的果实、由原物所产生出来的租金和利息、对原物直接利用而产生的利润等。收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起。但是，收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。有时，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的收益权。而“使用权包括收益权”、“收益权不是一项独立的权能”、“所有人不行使对物的使用权，则不能享有对物的收益权”均与收益权的特点相矛盾，故“收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能”正确。

第40题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第41题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是保险概述。

第42题:下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是()。

A.施工企业

B.建设单位

C.建筑材料供应单位

D.建筑构配件供应单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是对有隶属关系或其他利害关系的回避，选项分析:《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

第43题:某工程已具备竣工条件，2008年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2008年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2008年3月20日再次验收合格，2008年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A.2008年3月2日

B.2008年3月7日

C.2008年3月20日

D.2008年3月31日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。正确选项是C。

第44题:关于工程再分包的说法,正确的是()

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

第46题:甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用.运输路线.运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货010天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是()。

A.乙应赔偿甲破损材料损失

B.甲有责任承担破损材料损失

C.甲应负担增加的运费

D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此，C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变.运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出，以免事后产生纠纷。《合同法》还规定，收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量.毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中，甲公司人员未在约定期限验收材料.及时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担材料破损的损失。

第47题:甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求()。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定当双方既约定违约金又约定了定金时，如果一方当事人违约，则对方可以选择使用违约金或定金的条款。也就是说这两种方式只能选择一种，本题从乙方保护自己最大利益的角度出发，应该选择对方支付费用多的方式，也就是违约金6万元，至于定金4万元应该由甲方返还，因为这本来就是乙方的费用。

第48题:属于行政责任种类的是()。

A.留用察看

B.签订履行合同失职罪

C.记大过

D.重大环境污染事故罪

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，主持节能工程检验批验收和隐蔽工程验收主体是()。

A.监理工程师

B.项目经理

C.质量工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是规划、消防、节能、环保等验收的规定，选项分析:建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求并符合下列规定:节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。

第50题:按照《劳动合同法》及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。

A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同

B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同

C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同

D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同

正确答案:查看最佳答案

第51题:总承包单位就分包单位分包的工程质量问题对建设单位承担()。

A.连带责任

B.赔偿责任

C.主要责任

D.全部责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是总分包单位的质量责任。《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。应选择A。

第52题:投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。

A.由工商行政管理机关吊销营业执照

B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

正确答案:查看最佳答案

第53题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行招标核准.审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。正确的排序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第54题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是()。

A.赔偿损失

B.停止侵害

C.恢复原状

D.消除危险

正确答案:查看最佳答案

第55题:?承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后()内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

A.7天

B.10天

C.14天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

第56题:《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制()。

A.许可

B.赔偿

C.执行

D.处罚

正确答案:查看最佳答案

第57题:劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()。

A.劳动行政部门代表

B.同级工会代表

C.职工代表

D.用人单位方面代表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动争议仲裁，选项分析:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。

第58题:下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。

A.聘用单位被吊销营业执照的

B.已与聘用单位解除聘用合同关系的

C.年龄超过65周岁的

D.同时在两个以上单位执业的

正确答案:查看最佳答案

第59题:承、发包人以《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201版)签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。

A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收

B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日

D.继续等待验收

正确答案:查看最佳答案

第60题:在城市敏感建筑物集中区域内施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而需要有关主管部门证明的是()。

A.路面塌陷抢修

B.特殊工艺需求必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.抢险救灾作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场噪声污染的防治，选项分析:在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

第61题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。

A.须大修才能达到安全技术标准的

B.超过制造厂家规定的使用年限的

C.无安全技术档案的

D.无齐全有效的安全保护装置的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任，选项分析:《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的；(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；(3)经检验达不到安全技术标准规定的；(4)没有完整安全技术档案的；(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

第63题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第64题:根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是()。

A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是属于国家所有的文物范围，选项分析:ABD错误，中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。(1)属于国家所有的不可移动文物范围:古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。(2)属于国家所有的可移动文物范围:1)中国境内出土的文物，国家另有规定的除外；2)国有文物收藏单位以及其他国家机关、部队和国有企业、事业组织等收藏、保管的文物；3)国家征集、购买的文物；4)公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物；5)法律规定属于国家所有的其他文物。C正确，《文物保护法》规定，属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。

第65题:施工企业与劳动者签订了一份期限为1年的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期依法最长不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的内容，选项分析:劳动合同法规定:(1)劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；(2)劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；(3)三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

第66题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第68题:?下列合同中不可以留置的是()。

A.运输合同?

B.买卖合同

C.加工承揽合同?

D.保管合同?

正确答案:查看最佳答案

第69题:某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B.认定垫资违法，利息予以没收

C.返还垫资但不支付利息

D.返还垫资并双倍支付利息

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是()。

A.诉讼前的和解

B.诉讼中的和解

C.执行中的和解

D.仲裁中的和解

E.判决中的和解

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列关于行政复议的说法中，正确的是()。

A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性

B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议

C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

D.对于正确的处罚决定不得提请复议

E.复议决定一般不为终局裁决

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《环境保护税法》，下列情形中，暂予免征环境保护税的有()?

A.农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的

B.机动车排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理?生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的

E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是税收减免。，选项分析:下列情形，暂予免征环境保护税:①农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的；②机动车?铁路机车?非道路移动机械?船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的；③依法设立的城乡污水集中处理?生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的；④纳税人综合利用的固体废物?符合国家和地方环境保护标准的；⑤国务院批准免税的其他情形。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的,减按75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的?减按50%征收环境保护税?

第73题:甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司()。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定，货运合同中的托运人享有任意变更解除权，即在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输.返还货物.变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料损毁，如果是因不可抗力.材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成的，承运人不承担责任。

第74题:依据《建筑法》的规定，超越本单位资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。

A.责令停止违法行为，处以罚款

B.可以责令停止整顿、降低资质等级

C.给以警告，限期整改

D.情节严重的，吊销资质证书

E.有违法所得的，予以没收

正确答案:查看最佳答案

第75题:?工程准备阶段文件包括()。

A.立项文件?

B.建设用地、征地、拆迁文件

C.招投标文件

D.财务文件

E.地基处理记录?

正确答案:查看最佳答案

第76题:某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有()。

A.由建设主管部门责令改正，处以罚款

B.情节严重的，吊销资质证书

C.逾期不改正的，处以罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.依法承担刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法律责任。施工单位未按照民用建筑节能进行施工的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门责令该整改，处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款，情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，造成损失的依法承担赔偿责任。

第77题:根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。

A.地方性法规与地方政府规章

B.部门规章

C.部门规章与地方性法规

D.同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定

E.地方政府规章与部门规章

正确答案:查看最佳答案

第78题:债权人不可转让其合同权利的情形有()。

A.根据合同性质不得转让的

B.按照当事人约定不得转让的

C.未经债务人同意的转让

D.未办理批准登记手续的转让

E.依照法律规定不得转让的

正确答案:查看最佳答案

第79题:《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括()。

A.企业主要负责人

B.实际控制人

C.项目经理

D.技术负责人

E.安全管理员

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于招标文件，下列说法正确的是()

A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出?

B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以继续招标投标活动?

C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行?

D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间?

E.招标文件应包括拟签合同的主要条款

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于仲裁协议效力的说法，正确的有()。

A.合同无效，仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权

E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议的效力，选项分析:“合同无效，仲裁协议亦无效”错误，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。“仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼”错误，“有效仲裁协议排除法院的司法管辖权”正确，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权。当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。“仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议”错误，仲裁事项，可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人的约定。“有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力”正确，仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。

第82题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索回货款，并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据的说法，正确的有()。

A.施工企业与甲之间形成合同之债

B.甲、乙之间不存在债的关系

C.乙与施工企业之间形成不当得利之债

D.施工企业与乙之间形成合同之债

E.乙与施工企业之间形成无因管理之债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的发生根据，选项分析:A正确，B正确，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债；材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。C正确，DE错误，不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第83题:施工企业对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照()进行，不合格的不得使用。

A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定

正确答案:查看最佳答案

第84题:在下列关于债权转让的表述中，正确的是()。

A.债权人转让权利的，应当通知债务人

B.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销

C.从权利随同主权利一同转让

D.债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张

E.债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张

正确答案:查看最佳答案

第85题:重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括()。

A.确定消防安全管理人

B.建立消防档案

C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训

E.定期组织消防演练

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。

A.冻结存款

B.扣押财物

C.查封设施

D.限制人身自由

E.限制出境

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《安全生产许可证条例》的规定，下列从事生产活动的企业中属于必须取得安全生产许可证是()。

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

E.服装企业

正确答案:查看最佳答案

第88题:委托代理关系终止的情形有()。

A.代理期间届满

B.代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.作为被代理人的法人组织终止

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故的等级划分包括人身.经济和社会3要素，可以单独适用。下列事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。

A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元

C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元

E.死亡30人

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列选项中，关于基坑工程施工安全要点说法正确的是()。

A.基坑工程必须按照规定编制.审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程要组织专家论证。基坑支护必须进行专项设计

B.基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质.超范围从事基坑工程施工

C.基坑施工前，应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

D.基坑周边应按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道

E.施工单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事基坑工程作业

正确答案:查看最佳答案

第91题:建设工程民事责任的主要承担方式有()。

A.返还财产

B.继续履行

C.警告

D.赔偿损失

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第92题:有下列()情形之一的，应急预案应当及时修订并归档。

A.依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的

B.应急指挥机构及其职责发生调整的

C.面临的事故风险发生重大变化的

D.应急资源发生变化的

E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

正确答案:查看最佳答案

第93题:无须申领施工许可证的工程类型()。

A.某公园喷泉工程投资额38万元?

B.某配电房建筑面积200平方米

C.已领取开工报告的污水处理工程?

D.为修建青藏铁路而建的临时性建筑

E.某省军区建的军事指挥用房?

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法,正确的有()。

A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责

B.分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任

C.当分包工程发生质量问题,建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿,总承包单位或分包单位赔偿后,有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

D.分包单位对分包工程的质量责任,总承包单位未尽到相应监管义务的,承担相应的补充责任

E.当分包工程发生质量问题,建设单位应当向总承包单位请求赔偿,总承包单位赔偿后,有权要求分包单位赔偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是对施工质量负责和总分包单位的质量责任，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。所以，对于权利人、守法方或守约方而言，当分包工程出现质量等问题时，可以选择向总承包单位或分包单位主张权利，也可以选择同时向总承包单位和分包单位主张权利，具体主张方式取决于权利人的选择，而非必须依照先后顺序进行主张。B错误，分包合同应当约定分包单位对总包单位的质量责任；D错误，总包和分包对分包工程承担连带责任，而非补充责任。C正确，E错误，总分包连带质量责任。

第95题:合同双方当事人可以约定选择下列()人民法院作为合同纠纷的管辖法院。

A.被告住所地人民法院

B.合同履行地人民法院

C.合同签订地人民法院

D.原告住所地人民法院

E.被告亲属所在地人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是地域管辖。合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

第96题:买卖合同租赁合同.运输合同.仓储合同的共同特点有()。

A.必须具备一定的形式和手续

B.不以交付标的物为合同成立要件

C.在交付标的物后合同才能成立

D.当事人交付标的物属于履行合同

E.合同自当事人双方意思表示一致时成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买卖合同.租赁合同.运输合同.仓储合同均属于诺成合同，当事人意思表示一致即成立，不以交付标的物为成立要件。交付标的物属于履行合同，故选项B.D.E正确。

第97题:根椐《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

正确答案:查看最佳答案

第99题:建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险

C.专职安全生产管理人员经企业对安全知识考核合格

D.特种作业人员取得特种作业操作资格证书

E.为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

正确答案:查看最佳答案