节选部分<<2026年陕西西安监理工程师质量投资进度控制考前做题>>题型

可能很多人都在寻求"2026年陕西西安监理工程师质量投资进度控制考前做题"，亚伯拉罕·林肯曾经说过，我这个人走得很慢，但是我从不后退。这启发了我们， 这启发了我们， 我认为，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来练题吧！最后的祝福:考试像漫漫人生路上的一道坎,无论成败与否,我认为现在都不重要了,重要的是要总结考试的得与失,以便在今后的人生之路上迈好每一个坎!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案:查看最佳答案

第1题:我国《建筑法》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

第2题:某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第3题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，一般不作为双方验收依据的是()。

A.合同约定的质量标准

B.施工合同对材料的要求

C.图纸、样品等证明文件

D.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

第4题:利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况的项目宜采用()方式发包建设任务。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接委托

D.议标

正确答案:查看最佳答案

第5题:评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()。

A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

正确答案:查看最佳答案

第6题:定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《标准勘察招标文件》，下列组成合同的文件:勘察纲要2勘察费用清单3中标通知书正确的优先解释顺序是()。

A.①-②-③

B.②-③-①

C.③-①-②

D.③-②-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排序为合中投专通发清勘

第8题:债权人的()是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。

A.撤销权

B.代位权

C.先履行抗辩权

D.后履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第9题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第10题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。

A.竞争程度低

B.评标量小

C.招标时间长

D.费用低

正确答案:查看最佳答案

第11题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第13题:合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

第14题:债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，()。

A.应当经债权人同意

B.无需经债权人同意，但应通知债权人

C.无需经债权人同意，但应办理公证手续

D.无需经债权人同意，也无需通知债权人

正确答案:查看最佳答案

第15题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

A.办理竣工验收之时

B.办理工程移交手续之时

C.合同完成之时

D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在建工程的动火作业场所.可燃材料存放.加工及使用场所.厨房操作间以及宿舍等处，每一场所的灭火器数量不应少于()具。

A.2

B.4

C.6

D.8

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，塑料安全帽的使用期限不应超过()。

A.1.5年

B.2年

C.2.5年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

第18题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.义务监理工作

正确答案:查看最佳答案

第19题:施工组织设计是指导施工单位进行施工的()文件。

A.控制性

B.实施性

C.参考性

D.竞争性

正确答案:查看最佳答案

第20题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。

第21题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是()

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试验报告的格式应符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认。

第22题:工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案:查看最佳答案

第23题:采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第24题:以下关于建筑工程一切险，保险期限说法错误的是()

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工时起

B.建筑工程一切险的保险责任自保险工程用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

C.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以后发生者为准

D.保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

第25题:关于投标资格审查方式的说法，正确的是()。

A.公开招标和邀请招标都采用资格预审

B.公开招标和邀请招标都采用资格后审

C.资格审查方式可由评标委员会确定

D.公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审的适用范围:具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目，多用于公开招标。资格后审的适用范围:潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目，多用于邀请招标。

第26题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立

正确答案:查看最佳答案

第27题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第28题:某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。

A.按订购数量支付

B.按实际交货数量支付

C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金

正确答案:查看最佳答案

第29题:设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是()。

A.和解

B.调解

C.和解或诉讼

D.仲裁或诉讼

正确答案:查看最佳答案

第30题:分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

正确答案:查看最佳答案

第31题:招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。

A.公布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标

正确答案:查看最佳答案

第32题:安装工程一切险自()起开始生效。

A.工地动工时

B.被保险项目被卸至施工地点时

C.保险公司中约定生效日期

D.施工准备阶段开始时

正确答案:查看最佳答案

第33题:采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第34题:指定分包商由()指定或选定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.业主和承包商共同

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。

A.王某应当向施工企业赔偿损失

B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人

B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人

C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人

D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人

正确答案:查看最佳答案

第37题:下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第38题:某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()。

A.甲投标人，合同价为5050万元

B.甲投标人，合同价为5060万元

C.乙投标人，合同价为5070万元

D.乙投标人，合同价为5050万元

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，()。

A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

D.发包人追加合同价款，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第40题:以下关于设备监造中质量控制点设置，不恰当的是()。

A.调直处理过程应作为机械类部件的质量控制点

B.空载和负荷试验应作为机械类部件的质量控制点

C.仪表安装应作为电气自动化部件的质量控制点

D.部件组装过程应作为电气自动化部件的质量控制点

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程质量控制主体中，下面属于自控主体的是()。

A.各级政府

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过()d的准工作时间。

A.14

B.21

C.42

D.84

正确答案:查看最佳答案

第43题:除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起()内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同

A.90天

B.30天

C.60天

D.50天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同

第44题:如果个别检验批发现试块强度等不满足要求时，经有资质检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应()。

A.拒绝验收

B.予以验收

C.分批验收

D.协商验收

正确答案:查看最佳答案

第45题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力()。

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

正确答案:查看最佳答案

第46题:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的损失时，()。

A.当事人可以请求人民法院予以适当减少

B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少

C.当事人可以请求人民法院予以增加

D.当事人承受此项损失

正确答案:查看最佳答案

第47题:钻孔灌注桩桩身混凝土强度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

第48题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第49题:某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。

A.4

B.8

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第50题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

第51题:开展建筑活动的主要依据是()。

A.合同主体

B.合同内容

C.合同客体

D.合同程序

正确答案:查看最佳答案

第52题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，为保证工程质量和施工安全，提出相关措施建议的内容包括()。

A.设计人员现场服务的安全保护措施

B.清理人现场人员的安全保护措施

C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施

D.业主方工程施工的安全生产方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

第54题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第55题:质量事故发生后，对事故状况的观测记录在处理质量事故中的作用是()。

A.核查施工质量是否符合设计规定和要求

B.界定质量责任的依据

C.判断发展变化趋势，推断事故影响程度

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第56题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。

第57题:依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数为()人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

A.3

B.5

C.7

D.9

正确答案:查看最佳答案

第58题:根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。

第59题:下列选项中，属于无效合同的是()。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

D.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程监理酬金总额为40万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失50万元。依据《委托监理合同(示范文本)》，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。

A.40

B.47

C.37

D.50

正确答案:查看最佳答案

第61题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是()。

A.由设计单位直接向承包人承担违约责任

B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任

D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第64题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

第65题:设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于债权转让的表述中，正确的是()。

A.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人

B.债权人只能将合同的权利部分转让给第三人

C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续

D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为

正确答案:查看最佳答案

第67题:对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的延性.钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值应符合的规定，正确的是()。

A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于125

B.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应小于125

C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于125

D.钢筋的最大力下总伸长率不应大于9%

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

A.停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目

C.采用专有技术进行勘察.设计或施工的项目

D.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是()。

A.公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则

B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席

C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况

D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.

正确答案:查看最佳答案

第70题:某建筑工程项目所需设备物资通过公开招标方式采购时，适合考虑生命周期成本采用评标价法进行评标的采购对象是()。

A.建筑钢材

B.电线电缆

C.预拌混凝土

D.成套设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于运行成本较高的成套设备适合采用以生命周期成本为基础的评标价法进行评标

第71题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。

第72题:根据相关规定，通常情况下，施工方案由()组织编制。

A.拟派项目经理

B.施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人

D.施工单位质量管理人员

正确答案:查看最佳答案

第73题:设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第74题:对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于()。

A.2家

B.3家

C.5家

D.没有限制

正确答案:查看最佳答案

第75题:甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。

A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款

B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款

C.无效，由采购员向乙公司支付货款

D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无权代理与表见代理，选项分析:表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。在本案例中，该采购员的行为属于表见代理，表见代理对本人产生有权代理的效力，其行为后果由被代理人承担。

第76题:建筑工程专职安全生产管理人员应实行企业委派制度，某房屋建筑工程15万㎡，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专职安全生产管理人员应不少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第77题:依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。

A.需承包人书面通知工程师

B.应经建设行政主管部门批准

C.应经工程师批准

D.需承包人书面通知发包人

正确答案:查看最佳答案

第78题:设计开工的标志是()

A.合同签字盖章

B.合同规定开工期限

C.签字后第3天

D.收到定金

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.工程招投标中的不公平竞争

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，发包人的职责有()。

A.组织修改设计图纸会审中发现的设计问题

B.解决工程施工过程中出现的设计问题

C.为设计人提供必要的施工现场工作条件

D.组织鉴定和验收设计工作成果

E.保护设计人的计算软件和专利技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:1、按时向设计人提供设计依据文件和基础资料2、为设计人提供必要的现场工作条件3、外部协调工作(组织鉴定、验收并报批设计阶段成果)4、设计费用的阶段支付5、保护设计人的知识产权。选项A、B属于设计人的职责。详见教材第68-71页。

第81题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，关于因不可抗力事件导致损失的说法，错误的是()。

A.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

B.工程所需清理.修复费用，由发包人承担

C.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

D.延误的工期相应顺延

E.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第82题:《民法典》规定，()的合同均属无效合同。

A.因重大误解而订立

B.订立合同时显失公平

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.恶意串通，损害集体利益

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有()。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:负责办理施工场地临时道路占用的许可手续，属于发包人的职责。

第84题:某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()。

A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款

B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款

C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款

D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费

E.供货方应承担3t水泥的损失

正确答案:查看最佳答案

第85题:在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是()。

A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作

B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复

C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不超过2年

E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复

正确答案:查看最佳答案

第86题:公开招标与邀请招标相比，主要特点有()。

A.有利于公平竞争

B.有利于缩短招标时间

C.资格预审工作量大

D.以招标公告形式告知潜在投标人

E.有利于节省招标费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。公开招标的优点是所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公平、公正的招标原则，有利于实现充分竞争。缺点是:招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标人所期待的投标人可能并未参加投标；周期长、工作量大、成本高。

第87题:工程建设项目是由多方参与的复杂系统工程，应通过合同管理协调好各方之间的界面关系，包括()

A.工作范围界面

B.风险界面

C.组织界面

D.进度界面

E.审批权限界面

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(三)细化项目参建各相关方的合同界面管理工程建设项目是由多方参与的复杂系统工程，应通过合同管理有效妥善地协调安排好建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系，包括工作范围界面、风险界面、组织界面、费用界面、进度界面等。

第88题:以下属于设备运输方案审查内容的有()。

A.运输前准备工作

B.运输时间

C.运输方式

D.起重和加固方案

E.装箱单和随机文件

正确答案:查看最佳答案

第89题:依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列()情况之一的，可以不进行招标。

A.需要采用不可替代的专利

B.需要采用可替代的专有技术

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

正确答案:查看最佳答案

第90题:施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权。

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

正确答案:查看最佳答案

第91题:合同生效应具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反社会公共利益

C.当事人具有相应的民事行为能力

D.当事人具有相应的民事权利能力

E.必须发出要约邀请

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人的义务有()。

A.按合同约定指派发包人代表

B.向设计人及时支付设计费用

C.开展设计方案的调研和编制

D.组织专家审查设计文件

E.办理工程设计文件的审批

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开展设计方案的调研和编制属于设计人的义务。

第93题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,应由发包人承担责任的情形有()。

A.按合同约定承包人负责提供的临时设施延期

B.按合同约定发包人负责的设计图纸审查滞后

C.按合同约定承包人提供的工程设备延期到场

D.按合同约定发包人提供的工程设备延期到场

E.按合同约定承包人设计图纸未能按计划提供A、C、E项的损失由承包人导致，应由承包人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B、D项的损失由发包人导致，应由发包人承担责任；同理，

第94题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《施工合同(示范文本)》通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括()。

A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有施工单位签署的工程质量保修书

D.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件

E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第96题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

第97题:承担违约责任的形式有()。

A.变更合同

B.解除合同

C.继续履行合同

D.赔偿损失

E.移交合同

正确答案:查看最佳答案

第98题:某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是()。

A.银行应当自动延长投标保函的有效期

B.施工企业必须延长投标保函的有效期

C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期

D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期

E.招标人退还投标人投标保函继续评标

正确答案:查看最佳答案

第99题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的情形有()。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形式作出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关作出罚款

E.人民法院对合同纠纷作出判决

正确答案:查看最佳答案

第100题:以下哪些财产可以作为抵押物

A.土地所有权

B.建筑材料

C.正在建的建筑物

D.建设用地使用权

E.非营利的公益设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第101题:决标成交阶段的主要工作内容有()。

A.开标

B.资格预审

C.评标

D.定标

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第102题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第103题:关于分包合同管理的说法，正确的有()。

A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

正确答案:查看最佳答案

第104题:发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()。

A.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)

B.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图

C.提供地下已有埋藏物的具体位置分布图

D.提供地震安全性评价和环境评价

E.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图

正确答案:查看最佳答案

第105题:进行工程施工招标时，需要在投标人须知中列明的内容有()。

A.工程质量要求

B.中标通知时间

C.招标文件的密封

D.现场勘时间

E.开标时间和地点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。前附表针对招标工程列明正文中的具体要求，明确新项目的要求、招标程序中主要工作步骤的时间安排、对投标书的编制要求等内容。正文有:(1)总则，包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容；(2)招标文件，包括招标文件的组成、招标文件的澄清与修改等内容；(3)投标文件，包括投标文件的组成、投标报价、投标有效期、投标保证金和投标文件的编制等内容；(4)投标，包括投标文件的密封和标识、投标文件的递交和投标文件的修改与撤回等内容；(5)开标，包括开标时间、地点和开标程序；(6)评标，包括评标委员会和评标原则等内容；(7)合同授予；(8)重新招标和不再招标；(9)纪律和监督；(10)需要补充的其他内容。附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括:开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。

第106题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第107题:在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有()。

A.选址意见书

B.场地规划红线图

C.场地工程勘察报告

D.有关水、电等供应情况的资料

E.有关公用设施的资料

正确答案:查看最佳答案

第108题:《民法典》采用合同形式的不要式原则有()等理由。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.合同特点对合同形式不作要求

C.电子技术对合同形式的影响

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第109题:设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括()。

A.设计合同

B.设计监理委托合同

C.经批准的可行性研究报告及设计任务书

D.设计参考资料

E.规划部门批文

正确答案:查看最佳答案

第110题:建筑工程一切险的保险责任自()之时起，以先发生者为准。

A.第一批工人进入保险工程工地

B.保险工程在工地动工

C.双方签订施工合同

D.水电接通

E.用于保险工程的材料、设备运抵工地

正确答案:查看最佳答案

第111题:在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.开展监理业务前向监理人支付预付款

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第112题:某工程外墙悬挑脚手架一次搭设高度20米，根据相关规定，以下关于该专项方案编制与审批，正确的是()。

A.该方案可由外墙脚手架专业劳务分包单位编制

B.该方案应由施工总承包单位技术负责人签字后报监理审核

C.该方案应经专家论证通过

D.该方案应经建设单位审批

E.该方案在施工过程中变更的，应重新报专家论证

正确答案:查看最佳答案

第113题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

第114题:法人成立应具备的条件包括()。

A.依法成立

B.能够独立承担民事责任

C.具有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或者经费

E.有自己的名称、组织机构和场所

正确答案:查看最佳答案

第115题:关于监理合同的协调管理说法中不正确的是()。

A.在合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露本工程的保密资料

B.委托人或承包人对对方的意见，应首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见

C.委托人和承包人发生争议时，监理机构应以委托方代理人的身份进行调解

D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应做调解或仲裁的记录工作

E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实资料

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

正确答案:查看最佳答案

第117题:建设工程施工项目投标人缴纳的投标保证金，在招标过程中被没收的情形有()。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.投标人在投标截止日前撤销投标文件

C.投标人在投标截止日前修改投标文件

D.中标人收到中标通知书后拒签合同

E.中标人未按招标文件规定提交履约担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人有权没收投标保证金的情形有:(1)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按照招标文件要求提交履约担保。投标截止日期前，投标人可以要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。详见教材第33页。

第118题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理包括以下三种情况:①没有代理权而为的代理行为；②超越代理权限而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。

第119题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案