首页 > 建设工程合同管理

2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库

建筑考试题库网 建设工程合同管理 2025/10/12 18:30:12

节选部分<<2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库>>题型


一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:()适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。

A.白皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“白皮书”,适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。


第1题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。


第2题:建设工程中涉及的代理主要是()。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案


第3题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于使用单位对施工升降机检查的频率,正确的是()。

A.每3个月不少于1次

B.每2个月不少于1次

C.每个月不少于1次

D.每个月不少于2次

正确答案:查看最佳答案


第4题:有关设计文件在处理质量事故中的作用是()。

A.核查施工质量是否符合设计规定和要求

B.界定质量责任的依据

C.对照.核实施工单位提供的情况

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案


第5题:参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时,应(),待意见统一后,重新组织工程竣工验收。

A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方

B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调

C.由承包人进行协调

D.由发包人进行协调

正确答案:查看最佳答案


第6题:根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,下列情形中监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中未发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案


第7题:某公司与他人订立合同后,分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下,他人有权()。

A.解除合同

B.撤销合同

C.将标的物提存

D.要求A、B两企业对合同承担连带责任

正确答案:查看最佳答案


第8题:土方开挖施工方案,应由()组织编制。

A.施工单位项目经理

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位技术负责人

D.土方开挖单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案


第9题:测定地基土压实度,应采用()。

A.烘干法

B.红外线照射法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案


第10题:()是指买受人分期支付价款。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案


第11题:卓越绩效模式的基本特征不包括()。

A.强调大质量观

B.强调以顾客为中心和重视组织文化

C.强调可持续发展和社会责任

D.强调符合法律法规要求

正确答案:查看最佳答案


第12题:以下对包装的说法错误的是()

A.卖方应对合同材料进行妥善包装,以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方无需将包装物退还给卖方

D.买方必须将包装物退还给卖方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应对合同材料进行妥善包装,以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施,从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。除专用合同条款另有约定外,买方无需将包装物退还给卖方。


第13题:建设工程监理合同履行中,由于委托人、第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或延续时间的工作属于()。

A.附加工作

B.额外工作

C.正常工作

D.变更工作

正确答案:查看最佳答案


第14题:施工中,承包人要求使用特殊工艺,经工程师认可后实施,应由()。

A.发包人办理申报手续,发包人承担有关费用

B.发包人办理申报手续,承包人承担有关费用

C.承包人办理申报手续,承包人承担有关费用

D.承包人办理申报手续,发包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案


第15题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案


第16题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可

正确答案:查看最佳答案


第17题:根据《标准施工合同》,担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

正确答案:查看最佳答案


第18题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),两层活动房层高不宜大于()m。

A.2.8

B.3.5

C.5.5

D.6.5

正确答案:查看最佳答案


第19题:建设工程设计合同的履行中,设计的()是工程发挥预期效益的基本保障,发包人不应严重背离合理设计周期的规律,强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。

A.进度

B.依据

C.质量

D.计划

正确答案:查看最佳答案


第20题:以下关于工程质量缺陷的处理,正确的是()。

A.发生工程质量缺陷后,由总监签发停工令

B.监理单位应负责质量缺陷调查,并提出处理方案

C.设计单位应负责质量缺陷调查,并提出处理方案

D.项目监理机构应对处理过程进行跟踪检查,验收处理结果

正确答案:查看最佳答案


第21题:工程监理实施过程中,发生下列()情形时,总监理工程师应签发工程暂停令。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

正确答案:查看最佳答案


第22题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料,使用前进行约定的性能检验,应由()。

A.工程师负责检验,发包人承担检验费用

B.工程师负责检验,承包人承担检验费用

C.承包人负责检验,发包人承担检验费用

D.承包人负责检验,承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案


第23题:某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金,施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度,承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月,工程师认可了该进度计划的修改,承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中,正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

正确答案:查看最佳答案


第24题:采用综合评分法评标时,以()为最优。

A.报价最低标书

B.报价最高标书

C.报价接近标底的标书

D.得分最高的投标书

正确答案:查看最佳答案


第25题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。


第26题:按照法律规定,不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案


第27题:根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是()。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。通用条款规定,监理人出具的进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正。


第28题:某工程项目材料供应合同中约定,供货方支付订购的材料后,采购方再行支付货款,合同履行过程中,由供货方交付的材料质量不符合约定标准,采购方拒付货款,采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权

正确答案:查看最佳答案


第29题:施工中发生持续不可抗力,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后()天内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.56

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案


第30题:某采购合同中,甲乙双方约定违约金为100万元,在合同履行过程中,因供货方的原因不能交货,承包人为了避免停工,只能以高出原采购合同价120万元的价格采购同种材料,则供货方应赔偿给承包人()万元。

A.220

B.120

C.1OO

D.20

正确答案:查看最佳答案


第31题:以下关于设备监造中质量控制点设置,正确的是()。

A.调直处理过程应作为电气自动化部件的质量控制点

B.部件组装过程应作为电气自动化部件的质量控制点

C.仪表安装应作为机械类部件的质量控制点

D.线路布置应作为机械类部件的质量控制点

正确答案:查看最佳答案


第32题:根据美国建筑师学会(AIA)发布的IPD(集成项目交付)合同,关于争端和索赔的说法,正确的是()。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在争端处理方面,该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解决,项目中立人由参与各方共同指定。在索赔方面,参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔(故意违约等情形除外)。英国土木工程师学会颁布的ECC通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制,对传统施工合同中由索赔条款实现的功能加以优化并解决。


第33题:以下属于工程质量事故处理方案类型的是()。

A.修补处理

B.试验验证后处理

C.定期观测处理

D.专家论证后处理

正确答案:查看最佳答案


第34题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于防水工程,错误的是()。

A.严禁在防水混凝土拌合物中加水

B.防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计的85%

C.浴室墙面的防水层不得低于1500mm

D.桩头属于防水混凝土的节点部位

正确答案:查看最佳答案


第35题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-215,开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间不应大于()。

A.1.0S

B.0.5S

C.0.2S

D.0.1S

正确答案:查看最佳答案


第36题:施工合同履行过程中,发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案


第37题:为了保证工程质量,《建设工程施工合同(示范文本)》规定设备安装工程的最低质量保修期限为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案


第38题:全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式,与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比,其特点是()。

A.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较少

B.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较多

C.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较少

D.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较多

正确答案:查看最佳答案


第39题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,防水层最小厚度不得小于设计厚度的()。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

正确答案:查看最佳答案


第40题:下列关于建筑工程分包的说法中正确的有()

A.总承包单位可以将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位

B.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位

C.分包单位可以将其承包的工程再分包

D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案


第41题:材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,()。

A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

正确答案:查看最佳答案


第42题:下列机电产品可以不进行国际招标的是()。

A.国外赠送的机电产品

B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币

C.产品生产商优惠供货,以产品合同估算价格的70%供货的机电产品

D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品

正确答案:查看最佳答案


第43题:我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中,核心是合同管理制度。


第44题:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,以()的价格为准,因此应在合同调价条款中予以明确。

A.投标截止日

B.签订合同日

C.基准日

D.竣工日

正确答案:查看最佳答案


第45题:根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定,下列关于债权转让的说法中,正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

正确答案:查看最佳答案


第46题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件,关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案


第47题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师地位的说法,正确的是()。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权利并不来自雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。雇主授予工程师独立作出决定的权限。工程师处理施工过程中有关问题时应保持公平(Fair)的态度。


第48题:根据《标准施工招标文件》,关于“异常恶劣的气候条件”和“不利气候条件”对施工影响的说法,正确的有()

A.两者分别属于“发包人”和“承包人”应承担的风险

B.两者分别属于“承包人”和“发包人”应承担的风险

C.两者均属于“发包人”应承担的风险

D.两者均属于“承包人”应承担的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“异常恶劣的气候条件”属于发包人承担风险,“不利气候条件”属于承包人承担风险


第49题:()一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品,由采购方对多家供货商就采购的标的物进行询价,还可通过多轮讨价还价及磋商,经过比较后选择其中一家签订供货合同。

A.询价方式

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品,由采购方对多家供货商就采购的标的物进行询价,还可通过多轮讨价还价及磋商,经过比较后选择其中一家签订供货合同。该方式避免了招标采购的复杂性,工作量小,耗时短、交易成本低,也在一定程度上进行了供货商之间的报价竞争,但存在较大的主观性和随意性。


第50题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题,招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效,但无须发送其他投标人

C.应发给全体投标人,并说明问题来源

D.应发给全体投标人,但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。


第51题:在进行大型工程设备采购招标的过程中,任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人,均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。

A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源

B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源

C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,并说明问题来源

D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人,不得透漏问题来源

正确答案:查看最佳答案


第52题:根据《标准施工招标文件》确定调价公式中可调因子的现行价格指数时,应以约定的付款证书相关周期最后一天前()天的相应价格指数为准。

A.14

B.30

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调因子的现行价格指数时,应以约定的付款证书相关周期最后一天前42天的相应价格指数为准


第53题:在勘察、设计合同中,属于发包人责任的是()。

A.提供设计依据资料

B.提交勘察设计成果

C.进行设计技术交底

D.不可抗力事件的影响

正确答案:查看最佳答案


第54题:建设工程项目招标采用资格后审方式的,资格后审时间应为()。

A.提交投标书后,开标前

B.提交投标书后,评标前

C.开标后,定标前

D.提交投标书前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审在发标(发售招标文件)前进行,资格后审在开标后评标前进行。但事实上,开标后即进入评标阶段。无论采用经评审的最低投标价法还是综合评估法,评标均分为初步评审和详细评审两个阶段进行,资格评审(后审)是初步评审的内容之一。


第55题:以货币价格作为评价指标的评标价法,依据标的性质不同划分的比较方法不包括()。

A.最低投标价法

B.最高投标价法

C.综合评标法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

正确答案:查看最佳答案


第56题:市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

正确答案:查看最佳答案


第57题:下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。

A.不影响合同的效力

B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承,仍有效

C.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人

D.部分影响合同的效力

正确答案:查看最佳答案


第58题:在施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺,经工程师批准后,应由()。

A.承包人办理申报手续,发包人承担费用

B.承包人办理申报手续,承包人承担费用

C.发包人办理申报手续,承包人承担费用

D.发包人办理申报手续,发包人承担费用

正确答案:查看最佳答案


第59题:建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时,应在投标截止时间15日前通知投标人,同时进行的工作是()。

A.以书面形式修改招标文件,但不延长投标截止日期

B.以口头形式修改招标文件,但不延长投标截止日期

C.以书面形式修改招标文件,并延长投标截止日期

D.以口头形式修改招标文件,并延长投标截止日期

正确答案:查看最佳答案


第60题:某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同,此合同法律关系的客体是()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.组织

正确答案:查看最佳答案


第61题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期

B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延

C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案


第62题:建筑工程专职安全生产管理人员应实行企业委派制度,某房屋建筑工程15万㎡,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),专职安全生产管理人员应不少于()人。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案


第63题:根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

正确答案:查看最佳答案


第64题:根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令,工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

正确答案:查看最佳答案


第65题:某企业与运输公司签订了货物运输合同,在合同履行过程中,该企业未按照合同内容履行合同,则运输公司可将其货物()。

A.留置

B.抵押

C.扣押

D.质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《担保法》八十四条规定,因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同,适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。因而A选项正确


第66题:某施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元,评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元,评标价位4980万元,则中标人和中标价格分别为()。

A.甲,5000万元

B.甲,4990万元

C.乙,5030万元

D.乙,4980万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时,评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价,只是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。


第67题:以下()适用于进行资格预审的公开招标,让潜在投标人获得招标信息,以便进行项目筛选

A.招标公告

B.投标邀请书

C.标底

D.招标备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:4.发布招标公告或投标邀请书招标公告或投标邀请书的作用是让潜在投标人获得招标信息,以便进行项目筛选,确定是否参与竞争。招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。


第68题:合同的无效、变更、解除、终止,不影响()的效力。

A.质量条款

B.价格条款

C.仲裁协议

D.履行期限

正确答案:查看最佳答案


第69题:我国《担保法》规定,采用抵押担保时,其抵押物应当是()。

A.交付动产

B.交付不动产

C.货币

D.只交付不动产的法律文书

正确答案:查看最佳答案


第70题:对工程成套设备的供应,投标人不可以是()

A.生产厂家

B.招标人下属机构

C.工程公司

D.贸易公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对工程成套设备的供应,投标人可以是生产厂家,也可以是工程公司或贸易公司


第71题:()是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为,包括作为和不作为两种表现形式。

A.法律规范

B.事件

C.行为

D.形式

正确答案:查看最佳答案


第72题:以下关于装配式建筑PC构件制作过程驻厂监理,不正确的是()。

A.组模过程必须经驻厂监理检验合格

B.套简安装必须经驻厂监理检验合格

C.驻厂监理经现场回弹后给出脱模指令

D.钢筋安装必须经驻厂监理检验合格

正确答案:查看最佳答案


第73题:下列关于设计阶段特点的表述中,正确的是()。

A.设计阶段是执行计划为主的阶段

B.设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段

C.设计阶段需要协调的内容多

D.设计阶段合同关系复杂、合同争议多

正确答案:查看最佳答案


第74题:风险型CM合同采用()的计价方式。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价合同

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案


第75题:建设工程照表采购总体策划中,制定总体采购计划和采购清单时,可采用的方法是()。

A.工程分解结构(WBS)

B.责任分配矩阵(RAM)

C.组织分解结构(OBS)

D.利益主体网格(SN)

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程照表采购总体策划中,采用工程分解结构(WBS)制定总体采购计划和采购清单


第76题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立合同时,发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.城市规划许可文件

B.工程勘察资料

C.限额设计的要求

D.经批准的项目可行性研究报告

正确答案:查看最佳答案


第77题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工安全技术交底,不正确的是()。

A.项目部技术人员应在分部工程作业前向班组作业人员进行交底

B.项目部技术人员应在分项工程作业前向班组作业人员进行交底

C.交底应形成书面资料,双方履行签字手续

D.项目监理人员必须参加安全技术交底并检查实施情况

正确答案:查看最佳答案


第78题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人征得发包人同意后,应提前()日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。


第79题:设立()的目的在于预防合同成立后因情况发生变化而损害合同另一方的利益。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同中止履行的抗辩权

正确答案:查看最佳答案


二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第80题:施工合同当事人是()

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.招标代理机构

E.监管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同当事人是发包人和承包人,双方按照所签订合同约定的义务,履行相应的责任。


第81题:依据《民法典》,有关承担违约责任的条件的表述,正确的是()。

A.承担违约责任的条件采用过错责任原则

B.违反合同而承担的违约责任,是以合同有效为前提的

C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任

D.当事人一方因第三人的原因造成违约时,无须向对方承担违约责任

E.施工过程中,承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后,发包人应首先给承包人以相应损失的补偿

正确答案:查看最佳答案


第82题:以下关于砌块材料验收,正确的有()。

A.各类砌块都应有产品合格证书

B.各类砌块都应有产品性能型式检验报告

C.砌块应按规定抽取试件进行抗压.弯曲抗拉等力学性能试验

D.砌块应按规定抽取试件进行抗拉.抗折等力学性能试验

E.砌块应按规定抽取试件进行抗冻性能试验

正确答案:查看最佳答案


第83题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人仅限于给予承包人费用补偿的情形有()。

A.法规变化引起的价格调整

B.监理人的指示错误

C.因不可抗力停工期间的工程照管

D.发包人提供图纸延误

E.重新检验隐蔽工程质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人的指示错误、发包人提供图纸延误,承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。重新检验隐蔽工程质量,根据检查结果确定责任承担。


第84题:设计合同发包方的义务包括()。

A.为设计人员提供工作和生活条件

B.明确设计范围的深度

C.委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D.按合同承担设计文件的保密责任

E.向施工单位进行技术交底

正确答案:查看最佳答案


第85题:下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有()。

A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押

B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿

C.抵押物未登记的,按照合同成立的先后顺序清偿

D.可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

E.依法可以转让的所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权可以质押

正确答案:查看最佳答案


第86题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机的哪些主要结构件应设有可追溯制造日期的永久性标志()。

A.爬梯

B.标准节

C.臂架

D.拉杆

E.塔顶

正确答案:查看最佳答案


第87题:监理招标评审投标书的合理性时,主要比较()等方面内容。

A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.批准监理的业务范围

正确答案:查看最佳答案


第88题:为了便于工程师对合同履行进行有效的监督和管理,同时加强合同各方当事人之间的配合,承包商每个月都应向工程师提交进度报告,报告的内容应包括()。

A.若干份质量保证文件、材料的检验结果及证书

B.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的惯做法

C.表明制造和现场进展状况的照片

D.说明承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量

E.与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比

正确答案:查看最佳答案


第89题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于交付设备检验的说法,正确的有()。

A.买方既可自己参加检验,也可以派代表参加

B.检验只能在交货地点进行

C.需要协助的检验费用均应由买方承担

D.卖方应交付制造商的检验证书

E.制造商检验的细节应附在检验证书后面

正确答案:查看最佳答案


第90题:设计合同履行中,初步设计阶段中的方案设计的工作主要包括()。

A.完善选定的方案

B.分专业设计并汇总

C.建筑设计

D.工艺设计

E.进行方案比选

正确答案:查看最佳答案


第91题:材料采购方货款结算的支付方式包括()。

A.现金支付

B.转账结算

C.托收承付

D.验单付款

E.验货后付款

正确答案:查看最佳答案


第92题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案


第93题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中,属于施工和管理不到位的有()。

A.计算简图和实际受力不符

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.图纸未经会审

E.施工组织管理混乱

正确答案:查看最佳答案


第94题:工程施工过程中,处理质量事故的依据有()。

A.相关法律法规

B.有关合同文件

C.质量事故实况资料

D.有关工程定额

E.有关工程设计文件

正确答案:查看最佳答案


第95题:仲裁协议包括如下内容()

A.请求仲裁的意思表示

B.不向法院起诉的承诺

C.仲裁事项

D.双方争议的解决方式

E.所选定的进仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案


第96题:在施工过程中,工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。

A.施工质量不合格

B.地方法规要求在某一时段内不允许施工

C.发包人延误支付工程进度款

D.发生不可抗力

E.发包人订购的设备不能按时到货

正确答案:查看最佳答案


第97题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),关于自制起重扒杆,正确的有()

A.自制起重扒杆的制作质量不易保证.不可确定性大,所以不得采用

B.起重扒杆应进行专项设计,并在专项施工方案中明确

C.作业前进行试吊,验收合格后方可使用,并做好书面记录

D.起重扒杆必须按照设计进行安装

E.采用手拉葫芦吊装作业,若固定点在脚手架上,应经设计计算,并有施工图

正确答案:查看最佳答案


第98题:工程师在工程施工进度管理中的说法,错误的是()

A.按进度计划组织施工

B.实地检查

C.有权通知承包人修改进度计划

D.有权发布暂停施工指令

E.当事人协商一致

正确答案:查看最佳答案


第99题:施工合同履行过程中,工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理

B.施工单位有关负责人

C.总监理工程师

D.监理单位有关负责人

E.勘察设计单位有关设计人

正确答案:查看最佳答案


第100题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。


第101题:在《建设工程施工合同(示范文本)》中,发包人有权解除合同的情况包括()。

A.承包人未按工程师确认的施工连度计划施工

B.承包人将其承包的全部工程转包给他人

C.承包人的施工存在质量问题

D.承包人未按约定履行保修义务

E.承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人

正确答案:查看最佳答案


第102题:设计合同规定设计人的义务包括()。

A.组织工程验收

B.负责设计交底

C.组织设计审查会

D.完成必要的设计变更

E.按约定时间提交设计文件

正确答案:查看最佳答案


第103题:施工招标资格预审报告的主要内容有()。

A.资格预审申请人基本情况和数据表

B.资格预审申请人对资格预审结果的申诉意见

C.资格预审申请人的澄清、说明、补正事项纪要

D.资格审查委员会名单

E.政府招投标监管部门对报告的审查意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审报告的主要内容有(1)基本情况和数据表(2)资格审查委员会名单(3)澄清、说明、补正事项纪要(4)评分比较一览表的排序(5)其他需要说明的问题。


第104题:建设工程委托监理合同中,任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是()。

A.委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失

B.因监理人过失造成经济损失,应按委托人的实际损失,对其进行赔偿

C.因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)

D.当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出的1/2

正确答案:查看最佳答案


第105题:按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准,将合同划分为()。

A.诺成合同

B.实践合同

C.要式合同

D.不要式合同

E.双务合同

正确答案:查看最佳答案


第106题:施工合同履行过程中,对监理单位质量行为的监督主要包括()。

A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式

B.制订监理规划,并按照监理规划进行监理

C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认

D.监理的工程项目有监理委托手续及合同,监理人员资格证书与承担的任务相符

E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故,及时督促、配合责任单位调查处理

正确答案:查看最佳答案


第107题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019),太阳能光热系统节能工程的集热设备.保温材料,应对其()性能进行见证取样检验。

A.集热设备的热性能

B.集热设备的燃烧性能

C.保温材料的密度

D.保温材料的导热系数或热阻

E.保温材料吸水率

正确答案:查看最佳答案


第108题:FIDIC《施工合同条件》规定,工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中,当()时,允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。

A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%

B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1%

C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%

D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%

E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1%

正确答案:查看最佳答案


第109题:材料设备采购招标中,下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中,正确的是()。

A.有利于投标竞争

B.工程进度与供货时间关系

C.资金计划

D.人员配备

E.市场供应情况

正确答案:查看最佳答案


第110题:订立建设工程施工合同时已形成的文件包括()。

A.施工合同附件

B.中标通知书

C.施工合同专用条款

D.施工合同通用条款

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案


第111题:合同公证与鉴证的相同点包括()等。

A.效力相同

B.都实行自愿申请原则

C.适用范围相同

D.内容和范围相同

E.目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案


第112题:委托代理采用书面形式授权的,授权委托书应当载明的内容有()。

A.代理事项

B.代理权限

C.代理人姓名或名称

D.代理费用

E.代理期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理授权采用书面形式的,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由被代理人签名或者盖章。


第113题:法人应当具备的条件包括()。

A.能够独立承担民事责任

B.依法成立

C.有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或经费

E.有自己的名称

正确答案:查看最佳答案


第114题:根据《标准施工招标文件》,关于投标报价算术错误处理的说法,正确的有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准

B.依据单价计算结果与总价金额不一致的,以总价金额为准

C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正,并对投标人有约束力

D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的,应予否决投标

E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的,应予否决投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价(单价金额小数点有明显错误的除外)。(3)修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。


第115题:对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案


第116题:工程质量控制按其实施的主体不同,分为()。

A.自控主体

B.实施主体

C.监控主体

D.控制主体

E.被动主体

正确答案:查看最佳答案


第117题:在材料采购合同的交货检验中,属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案


第118题:按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定,关于监理人在合同管理地位和职责的说法正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内,独立处理或决定单价的合理调整、变更估价、索赔

B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应首先与合同当事人协商

C.承包人收到监理人发出的任何指示,执行前应征得到发包人的批准

D.监理人有权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

E.除合同另有约定外,承包人可以从发包人和总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)受发包人委托对施工合同的履行进行管理(3)承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。(4)在合同规定的权限范围内,独立处理或决定有关事项,如单价的合理调整、变更估价、索赔等。(二)居于施工合同履行管理的核心地位(2)除合同另有约定外,承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。(3)“商定或确定”条款规定,总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应首先与合同当事人协商,尽量达成一致。(三)监理人的指示(2)监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。


第119题:以下关于监理产品防护,正确的有()。

A.监理服务过程中,应防止监理服务记录丢失或损坏

B.项目监理机构负责项目质量文件不发生丢失或损坏

C.完成监理合同规定的任务后,总监理工程代表应编写监理工作总结

D.工程竣工后,项目监理机构应按标准整理相关资料

E.相关资料应经监理单位总工办检查合格后交办公室存档

正确答案:查看最佳答案


版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://kao.ock123.com/news.jsp?ID=26520

建筑考试题库网

kao.ock123.com

Powered By 建筑考试题库网

练题猫APP 练题猫官网

感谢建筑考试题库网技术支持