节选部分<<全国一级建造师法规，刷题有哪些平台?>>题型

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人()。

A.可以拒绝承担保证责任

B.应当承担保证责任

C.只对主债权承担责任

D.免除保证责任

正确答案:查看最佳答案

第1题:按照合同的约定，2020年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2020年7月1日至2020年8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2020年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是()。

A.2020年7月1日至2020年8月1日之间诉讼时效中止

B.2020年7月1日至2020年8月1日之间诉讼时效中断

C.2020年12月1日起诉讼时效中断

D.2021年1月1日起诉讼时效中断

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼时效的规定，选项分析:只有在诉讼时效的最后6个月由于发生不可抗力等事件引起当事人无法提起诉讼才会导致诉讼时效中止，6个月之外是不会导致诉讼时效中止的。因此，选项C正确。

第2题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第3题:甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是()。

A.以甲的名义在媒体上发布招标公告

B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件

C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人

D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第4题:工程监理单位的主要安全责任是()

A.审查、要求整改或暂时停工、报告

B.平行检验、旁站

C.咨询、监督

D.组织、控制、协调

正确答案:查看最佳答案

第5题:我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送给被告，被告在收到之日起()日内提出答辩状。被告提出答辩状的，人民法院应当在收到之日起5日内将答辩状副本发送给原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

A.3

B.5

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一审程序。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送给被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

第6题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第7题:某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于()。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于文物保护单位和文物分级的说法，正确的是()。

A.古墓葬、古建筑等不可移动文物均可以确定为全国重点文物保护单位

B.珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物

C.石窟寺、壁画等不可移动文物确定为省级文物保护单位

D.历史上各时代重要实物、艺术品等可移动文物，均为珍贵文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是受法律保护的文物范围，选项分析:《文物保护法》规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、古窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为全国重点文物保护单位，省级文物保护单位，市、县级文物保护单位。历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和一般文物；珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。

第9题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.已签署的工程结算文件

C.完整的技术档案和施工管理资料

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《民事诉讼法》的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录，由书记员和()签名。

A.审判人员

B.当事人

C.陪审员

D.院长

正确答案:查看最佳答案

第11题:某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定:甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。

A.2013年5月1日

B.2013年6月1日

C.2013年7月1日

D.2013年7月31日

正确答案:查看最佳答案

第12题:甲公司与乙公司的圆落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及无敌使用权转让给丙，而将地役权转让给丁

正确答案:查看最佳答案

第13题:某施工单位法定代表人授权市场部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是代理的种类代理包括委托代理和法定代理:1.委托代理按照被代理人的委托行使代理权，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的。2.法定代理是指根据法律规定而发生的代理。故“委托代理”正确。

第14题:对抵押权实现的叙述中，不正确的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿

B.抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿

C.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()。

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第16题:当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由()承担。

A.受害职工

B.用人单位

C.鉴定机构

D.劳动部门

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列关于施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定正确的是()。

A.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证

B.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次

C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

D.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。，选项分析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第18题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

第19题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.一个月

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于建设工程分包的说法，正确的是()。

A.专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位

B.总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位

C.总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人

D.总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程分包的规定，选项分析:《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。承包单位将其承包的工程分包给个人的，属于违法分包。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。

第21题:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按()征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是环境保护税的规定。，选项分析:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的、减按50%征收环境保护税。

第22题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

第23题:关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()

A.无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对方主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利，实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉时，人民法院应当依法受理，实际施工人以发包人为被告主张权利时，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。P65。

第24题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6年，则甲的试用期应在()个月内确定。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第25题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列选项关于如何确定中标人的说法，正确的有()。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标，只能重新招标

C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，必须按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程中标，选项分析:招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

第27题:2017年10月23日，注册建造师陈某因重大责任事故罪被判处有期徒刑三年，在服刑期间因有立功表现而减刑，于2019年12月28日提前释放。根据有关规定，陈某重新注册至少应当在()之后才能提出申请。

A.2020年10月23日

B.2022年10月23日

C.2022年12月28日

D.2024年12月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册。《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形中包括:因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的。由此可知，题目中情况属于因执业活动的原因受到刑事处罚，则陈某重新注册至少应当在5年之后才能提出申请。

第28题:关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是()。

A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理

C.监理单位不能与建设单位有隶属关系

D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。，选项分析:“建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理”错误，题干问到必须实施监理的建设工程，为了保证监理工作的质量，建设单位必须将需要监理的工程委托给具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。“监理单位不能与建设单位有隶属关系”错误，监理单位受建设单位委托。“监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系”错误，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

第29题:根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是诉讼时效期间的种类，选项分析:普通诉讼时效。《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。

第30题:根据《中华人民共和国个人所得税法》，经营所得适用()。

A.比例税率

B.5%~45%的超额累进税率

C.5%~35%的全额累进税率

D.5%~35%的超额累进税率

正确答案:查看最佳答案

第31题:某工程施工合同总包人将主体工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。

A.可以撤销合同

B.有权随时解除合同

C.该合同不具备解除条件

D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列不属于合同应具有的特征是()。

A.合同是一种法律行为

B.合同当事人的法律地位平等

C.合同可以设立.变更.终止民事权利义务

D.合同的成立无须两个以上的当事人

正确答案:查看最佳答案

第33题:需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程

B.地下暗挖工程

C.暴(同音字)破工程

D.安装工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:此题考查了编制安全技术措施、临时用电方案和安全专项施工方案。，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

第34题:当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列法律中，属于经济法的是()。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《建筑法》

D.《安全生产法》

正确答案:查看最佳答案

第36题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第39题:争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以()。

A.请求法院强制执行

B.请求仲裁强制执行

C.要求对方承担缔约过失责任

D.要求对方承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据我国《保险法》的规定，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。

A.盘点时发现的短缺

B.不可预料的意外事故

C.维修保养或正常检修的费用

D.因原材料缺陷或工艺不善

正确答案:查看最佳答案

第41题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

第42题:甲施工企业向乙公司订购了10台自卸车，由于乙公司库存短缺，经甲同意，由丙公司代替乙交付2台。若丙公司交付的2台自卸车存在质量问题，则应当由()承担违约责任。

A.乙向丙

B.乙向甲

C.丙向甲

D.丙向乙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同权利义务的转让。《民法典》规定，债务人将合同的义务部分转移给第三人，即新的债务人加入到原债务中，经债权人同意，原债务人与新债务人一起向债权人履行义务。在本案例中，买卖合同的双方当事人是甲施工企业和乙公司，丙公司承担了部分由乙公司转让的义务，因此，当甲施工企业的利益因为丙公司的原因造成损失的，乙公司应向甲施工企业要求承担违约责任。

第43题:下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

第45题:某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.由分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.由总承包单位承担全部责任

D.由总承包单位与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第46题:不属于设计单位相关安全生产责任的是()

A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

B.明确施工安全关键点并提出指导意见

C.对设计成果承担责任

D.对安全技术措施或专项施工方案进行审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是勘察、设计单位相关的安全责任，选项分析:设计单位的安全责任:1)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；2)明确施工安全关键点并提出指导意见；3)对“三新”等工程的施工安全提出措施建议；4)对工程设计成果负责。

第47题:下列建设丁程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是()条款。

A.工程范围

B.工程质量

C.拨款与结算

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第48题:甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题，经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由()。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是总分包单位的质量责任，选项分析:《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第49题:关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第50题:就法律关系的主体而言，债的主体()。

A.双方都是特定的

B.双方都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债务人是特定的，债权人是不特定的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是债的概念，选项分析:债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。

第51题:人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是()。

A.普通程序

B.简易程序

C.基本程序

D.审判程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是民事诉讼的审判程序。审判程序是人民法院审理案件适用的程序，可以分为一审程序、二审程序和审判监督程序。一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。故选择“普通程序”。

第52题:施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该()。

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同的效力，选项分析:《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

第53题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报。

A.10

B.7

C.15

D.3

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

第54题:根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有()。

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场安全防范措施，选项分析:施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

第55题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于法的形式和效力层级，下列说法中正确的是()

A.行政法规是由全国人大常委会制定和颁布的规范性法律文件

B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件

C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于地方性法规

D.地方性法规的效力低于法律和行政法规

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲、乙双方于2014年4月1日签订的合同中约定:当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于()

A.附解除条件的合同

B.附生效条件的合同

C.附成就条件的合同

D.附期限条件的合同

正确答案:查看最佳答案

第58题:某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。

A.负责工程保修的施工单位

B.物业单位

C.装修单位

D.住户甲

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于招投标投诉的说法，正确的是()。

A.投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理

B.认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉

C.以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回

D.行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是招标投标投诉处理，选项分析:A错误，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理；B错误，对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向招标人提出异议。C正确，投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。D错误，行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

第60题:某公司于2003年10月10日申请注册某商标,2004年1月10日该商标被核准注册。依据《商标法》的规定，该公司第一次申请该商标续展注册的期限为()。

A.2013年10月10日至2014年4月10日

B.2013年7月10日至2014年1月10日

C.2013年7月10日至2014年7月10日

D.2013年1月10日至2014年7月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是商标权，选项分析:我国《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。本题中，商标于2004年1月10日被核准注册。则其期满日应为2014年1月10日。那么。正常情况下注册商标续展期应为2013年1月10日至2014年1月10日。但在有6个月的宽限期的情况下，其续展申请的期限为2013年1月10日至2014年7月10日。因此，本题答案是“2013年1月10日至2014年7月10日”

第61题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.劳动行政部门代表

B.同级工会代表

C.用人单位

D.人民法院指定的人员

正确答案:查看最佳答案

第62题:中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成。

A.全部工作

B.主体工作

C.部分非关键性工作

D.肢解部分

正确答案:查看最佳答案

第63题:某项目2021年3月1日确定了中标人，2021年3月8日发出了中标通知书，2021年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2021年3月16日

B.2021年3月31日

C.2021年4月7日

D.2021年4月11日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程中标，选项分析:中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。

第64题:根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关()施工许可证。

A.吊销

B.撤销

C.撤回

D.暂扣

正确答案:查看最佳答案

第65题:《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布是由()。

A.国家主席签署主席令公布

B.国务院总理签署国务院令公布

C.国家发改委主任签署命令公布

D.住建部部长签署命令公布

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《个人所得税法》，关于个人所得税税率的说法，正确的是()。

A.财产租赁所得，适用20%的比例税率

B.综合所得，适用5%至35%的超额累进税率

C.经营所得，适用3%至45%的超额累进税率

D.财产转让所得，享受税率减免优惠

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业和个人所得税的规定，选项分析:个人所得税的税率:(1)综合所得，适用3%至45%的超额累进税率;(2)经营所得，适用5%至35%的超额累进税率;(3)利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为20%。

第67题:下列关于人民调解的说法中，错误的是()

A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用

B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对调解协议的内容发生争议的，可以向人民法院提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

第68题:建筑施工企业的特种作业人员不包括()。

A.架子工

B.钢筋工

C.起重信号工

D.起重机械司机

正确答案:查看最佳答案

第69题:某施工企业规定项目经理有权订立300万元以下的采购合同，该施工企业项目经理与不了解该规定的混凝土供应商订立了500万元的混凝土采购合同，该合同的货款由()。

A.施工企业承担

B.项目经理承担

C.项目经理部承担

D.混凝土供应商承担

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的形式主要有()。

A.抽检

B.联合验收

C.旁站

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第71题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

第72题:人民法院审理行政案件，以()为依据。

A.部门规章

B.法律

C.行政法规

D.地方性法规

E.地方政府规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政案件的审理程序，选项分析:人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件。审理民族自治地区的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照规章。

第73题:下列关于评标的说法正确的是()。

A.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较

B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人

C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

D.评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

E.依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当直接确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第74题:施工作业人员的主要安全生产义务有()。

A.正确使用安全防护用具

B.接受安全生产教育培训

C.施工安全事故隐患报告

D.紧急避险

E.拒绝违章指挥

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的()。

A.项目提出

B.组织起草

C.立项

D.编号和对外通报

E.征求意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设国家标准，选项分析:国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。

第76题:下列不予注册的情形有()。

A.年满60周岁，刚办完退休手续的李某

B.B王某因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满５年

C.刘某因邻里纠纷受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满３年

D.赵某去年被吊销注册证书

E.未达到注册建造师继续教育要求申请延续注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册。《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

第77题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构的职责有()。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.查处在建项目违规违章情况

C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准

D.组织开展安全教育培训与交流

E.参加生产安全事故的调查和处理工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产管理职责，选项分析:《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)规定，建筑施工企业应当依法设置安全生产管理机构，在企业主要负责人的领导下开展本企业的安全生产管理工作。建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责:(1)宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；(2)编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；(3)组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；(4)组织开展安全教育培训与交流；(5)协调配备项目专职安全生产管理人员；(6)制订企业安全生产检查计划并组织实施；(7)监督在建项目安全生产费用的使用；(8)参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；(9)通报在建项目违规违章查处情况；(10)组织开展安全生产评优评先表彰工作；(11)建立企业在建项目安全生产管理档案；(12)考核评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理情况；(13)参加生产安全事故的调查和处理工作；(14)企业明确的其他安全生产管理职责。

第79题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于建设单位.设计单位.施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。

A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计

B.建设单位不得明示或者暗示设计单位.施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计.施工

C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

D.建设单位应当负责采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求

E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例.单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案；经济特区法规报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于劳动合同中试用期的约定，错误的是()。

A.劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月

B.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过3个月

C.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月

D.用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月

E.完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人搜权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C..经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

正确答案:查看最佳答案

第84题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第85题:甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有()。

A.丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任

B.乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任

C.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任

D.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任

E.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的有()。

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.落实安全生产责任制度

C.确保安全生产费用的有效使用

D.消除安全事故隐患

E.及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工项目负责人的安全生产责任，选项分析:项目负责人的安全生产责任:(1)对建设工程项目的安全施工负责；(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用；(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(5)及时、如实报告生产安全事故情况。

第87题:?工程准备阶段文件包括()。

A.立项文件?

B.建设用地、征地、拆迁文件

C.招投标文件

D.财务文件

E.地基处理记录?

正确答案:查看最佳答案

第88题:我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是()。

A.宣告失踪或者宣告死亡案件

B.确认调解协议案件

C.实现担保物权案件

D.不动产所有权确认案件

E.选民资格案件

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。

A.旁站

B.巡查

C.巡视

D.重点抽查

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据我国《合同法》的规定，当事人可以解除合同的情形有()。

A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的

B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的

C.因不可抗力致使不能实现合同目的的

D.当事人一方迟延履行债务的

E.有其他违约行为致使不能实现合同目的的

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有()。

A.其行为的法律后果由项目经理承担

B.不具备法人资格

C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D.其行为的法律后果由项目经理部承担

E.其行为的法律后果由企业法人承担

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。

A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平

B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致

C.承包人对合同的价款有重大误解的

D.发包人胁迫承包人签订的

E.承包人将部分工程违法分包的

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是()。

A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷

B.设计原因导致的质量缺陷

C.自然灾害导致的屋面板损坏

D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷

E.使用者装修改造致使墙体损坏

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。

A.《北京市建筑市场管理条例》

B.《评标委员会和评标方法暂行规定》

C.《北京市建设工程造价管理办法》

D.《北京市建设工程招标投标管理条例》

E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有()。

A.投标报价高于招标文件设定的最高限价

B.投标报价低于成本

C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求

D.投标人有串通投标行为

E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

第96题:根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有()。

A.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格

B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.参加工伤保险，为施工现场人员办理意外险

E.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有()。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第99题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法，正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.已经确定施工企业

D.有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格

E.有保证工程质量和安全的具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工许可证的申请条件，选项分析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件:(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；(4)已经确定施工企业；(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；(6)有保证工程质量和安全的具体措施。