节选部分<<一建法规在线模拟考试考试题型>>题型

那么多人搜索"一建法规在线模拟考试考试题型"，歌德曾经说过，没有人事先了解自己到底有多大的力量，直到他试过以后才知道。这启发了我们， 这启发了我们， 总结的来说，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们找题吧！最后的祝福:考试像漫漫人生路上的一道坎,无论成败与否,我认为现在都不重要了,重要的是要总结考试的得与失,以便在今后的人生之路上迈好每一个坎!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某，关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.王某工作时因工负伤，甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙

C.甲可以根据企业实际将王某派遣到其他用工单位

D.在派遣期间，王某被退回，乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳务派遣，选项分析:被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位:(1)用工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的；(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；(3)劳务派遣协议期满终止的。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

第1题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求与企业订立无固定期限劳动合同的是()。

A.在该企业已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤未丧失劳动能力的赵某

B.在该企业连续工作满8年的张某

C.在该企业工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

D.在该企业累计工作10年，但期间曾就职于其他企业的李某

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同订立的规定，选项分析:用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同:(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的;(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的;(3)连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。

第2题:在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是()。

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的园林绿地

C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

D.修建生产、储存爆炸易燃性物品的工厂、仓库

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，选项分析:ABD属于禁止的活动。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:(1)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；(4)在历史建筑上刻划、涂污。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续:(1)改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；(2)在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；(3)其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。

第3题:2011年4月10日，某公司的主要负责人张某在生产经营中未履行安全生产管理职责，导致生产安全事故的发生并受到刑事处罚。根据相关法律的规定，张某自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.8

B.7

C.6

D.5

正确答案:查看最佳答案

第4题:下列评标委员会成员的行为中，符合现行规定的是()。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.接受投标人提出的主动澄清

C.对投标提出否决意见

D.接受个人所提出的询问意见

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲与乙建筑公司签订了劳动合同，合同尚未期满，甲拟解除合同。根据我国《劳动法》的规定，甲应当提前()日以书面形式通知用人单位。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的解除和终止。劳动者提前30天内以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。

第6题:某施工企业于2002年承建单位办公楼，2003年4月竣工验收合格并交付使用。2008年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的订立原则。，选项分析:诚实信用原则:《民法典》规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。

第7题:甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。

第8题:根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第10题:关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷

C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷

D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。

A.与合同计划工期一致

B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止

C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止

D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止

正确答案:查看最佳答案

第13题:除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()?

A.要式合同?

B.实践合同?

C.有偿合同?

D.双务合同?

正确答案:查看最佳答案

第14题:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。

A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第15题:招标人和中标人签订合同的时间是()。

A.自发出中标通知书之日起30日内

B.自确定中标人之日起30日内

C.自确定中标人之日起15日内

D.最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前签订

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的协议。

第16题:在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是()。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料

C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于文物保护单位的保护范围，说法正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域

B.全国重点文物保护单位的保护范围，由国务院划定，并作出标志说明

C.全国重点文物保护单位的保护范围内，不得建设污染环境的设施

D.全国重点文物保护单位的保护范围内，进行暴(同音字)破.挖掘作业，应当经国务院文物行政部门批准

正确答案:查看最佳答案

第18题:乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付。乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同权利义务的转让，选项分析:《民法典》规定，债权人转让债权的，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。《民法典》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。

第19题:诉讼时效的中断说法正确的是()。

A.从知道或应当知道权利被侵害时算起

B.因一法定事由的出现，阻碍权利人提起诉讼

C.从中断时起，诉讼时效期间重新计算

D.从权利人知道或应当知道其权利被侵害时起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是诉讼时效中止和中断。诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算:(1)权利人向义务人提岀履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

第20题:关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是()。

A.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B.土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C.打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列不可以解除合同的是()。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

C.当事人一方延迟履行主要债务

D.当事人一方的违约行为致使不能实现合同目的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的终止。下列情况之一当事人可以法定解除合同:1.因不可抗力致使不能实现合同目的；2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5.法律规定的其他情形。

第22题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()。

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限”错误，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。“人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日”错误，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。“举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许”正确，举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。“当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳”错误，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。

第23题:关于工程建设标准的说法，正确的是()。

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B.行业标准可以是强制性标准

C.国家标准公布后，既有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设国家标准，选项分析:“强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布”正确，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。“行业标准可以是强制性标准”错误，国家标准分为强制性标准和推荐性标准。行业标准只有推荐性标准。“国家标准公布后，既有的行业标准继续实施”错误，行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。“国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次”错误，复审一般在国家标准实施后5年进行一次。

第24题:关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行暴(同音字)破作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业，必须经国务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

正确答案:查看最佳答案

第25题:当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。

A.申请人所在地的中级人民法院

B.被执行人所在地的基层人民法院

C.被执行财产所在地的中级人民法院

D.仲裁机构所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

第26题:某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级)，甲(施工总承包三级).乙(施工总承包二级).丙(施工总承包一级).丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()

A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标?

B.乙.丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级?

C.若丙.丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同?

D.丙.丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

正确答案:查看最佳答案

第27题:在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。

A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任的免责条件，选项分析:《民法典》中规定的法定免责事由主要是不可抗力。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

第28题:赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则()。

A.赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册

B.李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满2年，可以注册

C.孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册

D.张某在2个单位申请注册，可以注册

正确答案:查看最佳答案

第29题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

正确答案:查看最佳答案

第30题:注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为()。

A.1次

B.3次

C.无数次

D.5次

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁的基本特点。选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系，选项B，仲裁以不公开审理为原则，选项D，仲裁一裁终局。

第32题:甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司).规格型号.价款.到货时间.地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能.技术参数等与设备M相近.价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求b.应由

B.应由bin公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第406条规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。本案中，乙公司未经甲公司同意白行替换设备，未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务，其行为超越了代理权限，应当承担赔偿责任。

第33题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()

A.用工单位申请,劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请,用工单位协助

D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第35题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织?并且至少每()组织一次演练。?

A.一季度?

B.半年?

C.—年??

D.两年?

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。

第38题:根据我国仲裁法的有关规定，下面关于仲裁机构组织性质的说法，正确的是()。

A.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局

B.属民间性组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系

C.属民间性组织，独立于行政机关

D.属民间性组织，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是仲裁。《仲裁法》规定，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。正确选项是C。

第39题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第40题:商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。

A.询问证人时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是证据的应用，选项分析:人民法院应当要求证人出庭作证，接受审判人员和当事人的询问。当事人及其诉讼代理人经审判人员许可后可以询问证人。询问证人时其他证人不得在场。证人作证前不得旁听法庭审理，作证时不得以宣读事先准备的书面材料的方式陈述证言。

第41题:2017年10月23日，注册建造师陈某因重大责任事故罪被判处有期徒刑三年，在服刑期间因有立功表现而减刑，于2019年12月28日提前释放。根据有关规定，陈某重新注册至少应当在()之后才能提出申请。

A.2020年10月23日

B.2022年10月23日

C.2022年12月28日

D.2024年12月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是一级建造师的注册。《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形中包括:因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的。由此可知，题目中情况属于因执业活动的原因受到刑事处罚，则陈某重新注册至少应当在5年之后才能提出申请。

第42题:投标有效期应从()之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果

正确答案:查看最佳答案

第43题:某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向()提出。

A.市质量监督站

B.区质量监督站

C.市建委

D.区建委

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《行政复议法》规定行政复议要向有权受理的行政机关申请，如对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

第44题:甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还()万元。

A.18

B.32

C.34

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是定金。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

第45题:按照《标准化法》的规定，下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。

A.技术标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

第46题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()?

A.重大劳动安全事故罪?

B.强令违章昌险作业罪?

C.重大责任事故罪?

D.工程重大安全事故罪?

正确答案:查看最佳答案

第47题:以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。

A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审

B.申请再审不停止判决、裁定的执行

C.申请再审应当提交再审申请书等材料

D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出

正确答案:查看最佳答案

第48题:可以撤销建筑业企业资质的情形是()。

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更，选项分析:有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质:(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；(2)超越法定职权准予资质许可的；(3)违反法定程序准予资质许可的；(4)对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；(5)依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关:(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的；(2)企业依法终止的；(3)资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；(4)企业提出注销申请的；(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。

第49题:安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是()。

A.撤销安全生产许可证

B.责令停业

C.暂扣安全生产许可证

D.处以罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是暂扣安全生产许可证并限期整改的规定。，选项分析:建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。

第50题:有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式

正确答案:查看最佳答案

第51题:当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时，此项注写值以()打头，注写配置在梁两个侧面的总配筋值。且对称配置。

A.大 写 字 母 G

B.大 写字 母 A

C.大 写 字 母 B

D.大 写字 母 N

正确答案:查看最佳答案

第52题:某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工商治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

正确答案:查看最佳答案

第53题:当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为()

A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失

B.合同中约定的额度

C.违反合同一方违反合同时预见到的损失

D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于建设工程竣工验收，说法正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设行政主管部门组织，建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已完成设计和合同约定的主要工作

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告，并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

第55题:关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是()。

A.建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质不少于3人

B.建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质不少于4人；二级和二级以下资质不少于2人

C.建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于3人

D.建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于1人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加:①建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质不少于3人。②建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质不少于3人；二级和二级以下资质不少于2人。③建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于2人。④建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。

第56题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.事故发生地

B.单位所在地

C.污染影响地

D.单位登记地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是发生事故或者其他突发性事件的规定，选项分析:《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者生态环境主管部门报告。

第58题:关于保险索赔的说法，不正确的是()。

A.投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明

B.投保人应及时提出索赔

C.保险单上载明的保险财产没有全部损失，应该按照部分损失进行保险索赔

D.建设工程项目同时由多家公司承保，则可以分别向多家公司要求索赔

正确答案:查看最佳答案

第59题:某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是()。

A.原价返还

B.溢价返还

C.赔偿返还

D.折价返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程民事责任的主要承担方式，选项分析:当建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产。执行返还财产的方式是折价返还，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式:一是参照无效合同中的约定价款；二是按当地市场价、定额量据实结算。

第60题:某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是()。

A.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任

B.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任

C.罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任

D.罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。应选择B。

第61题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是()。

A.可以在开工后持开工报告办理

B.应当与施工图设计文件审查同步进行

C.可以与施工许可证或者开工报告合并办理

D.应当在领取施工许可证后办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法办理工程质量监督手续，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

第63题:下列关于委托代理说法正确的是()。

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权，当事人另有约定的除外

B.委托代理又称“意定代理”或“任意代理”

C.委托代理授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由代理人签名或者盖章

D.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，由代理人独自承担法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理的法律特征，选项分析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。因委托代理中，被代理人是以意思表示方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为或者被理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应承担连带责任。

第64题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括()

A.所有权

B.使用权

C.收益权

D.占有权

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.行政复议只审查具体行政行为是否合法

B.复议机关审理复议案件，不适用调解

C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

D.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第67题:甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

正确答案:查看最佳答案

第68题:甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。

A.可以通过补充鉴定解决

B.可以通过重新质证解决

C.可以通过补充质证解决

D.鉴定程序严重违法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许:(1)鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；(2)鉴定程序严重违法的；(3)鉴定结论明显依据不足的；(4)经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。应选择D。

第69题:依据《招标投标法》规定，投标人不得少于()家,否则重新招标。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是投标文件。《招标投标法》规定，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

第71题:在一起建设工程纠纷的诉讼中，由于双方当事人对诉争工程的工程造价存在分歧，一审法院委托某工程造价鉴定中心对该未完工程进行鉴定。在法庭质证过程中，一方当事人申请重新鉴定。那么，该当事人只有在提出有效证据证明以下情形中的()时，法院才会同意重新鉴定的申请。

A.鉴定机构不具备相关鉴定资格

B.鉴定程序严重违法

C.鉴定结论明显依据不足

D.鉴定结论没有日期

E.鉴定人员不具备鉴定资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是证据的种类。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许:1.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；2.鉴定程序严重违法的；3.鉴定结论明显依据不足的；4.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。正确选项是ABCE。

第72题:当事人对法院管辖权有异议，应当在()提出。

A.第一次开庭时

B.提交答辩状期间

C.被告收到起诉状副本之日起15日内

D.法庭辩论终结前

E.第一审判决作出前

正确答案:查看最佳答案

第73题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院，以解决双方争议纠纷。

A.被告住所地

B.合同备案地

C.合同签订地

D.合同履行地

E.原告住所地

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，以下不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋

B.抢险救灾工程

C.城市大型立交桥

D.城市居住小区

E.实行开工报告审批制度的建筑工程

正确答案:查看最佳答案

第75题:发包人请求解除合同的条件有()。

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

E.未按约定支付工程价款的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的终止。承包人具有下列情形之一的，发包人请求解除建设工程施工合同，应予以支持:1.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；2.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告合理期限内仍未完工的；3.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；4.将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

第76题:国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。下列关于建筑业企业资质证书的管理说法正确的是()。

A.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明

B.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

C.企业发生分立.合并.重组等事项，无需重新核定建筑业企业资质等级

D.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

E.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，施工单位还应当组织专家对专项施工方案进行论证，审查的分部分项工程有()。

A.深基坑工程

B.脚手架工程

C.地下暗挖工程

D.起重吊装工程

E.拆除暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是危大工程专项施工方案的编制及审查，选项分析:对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

第78题:除行政协议外，关于行政机关的行政行为特征的说法，正确的有()。

A.行政行为是执行法律的行为

B.行政行为具有一定的裁量性

C.行政行为不具有强制性

D.行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意

E.特定行政相对人分享了特殊公共利益时，行政行为可以是有偿的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程行政纠纷，选项分析:行政机关的行政行为具有以下特征:(1)行政行为是执行法律的行为。(2)行政行为具有一定的裁量性。(3)行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益时，方可为有偿的。

第79题:《建设工程施工合同(示范文本)》由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分构成，下列关于《建设工程施工合同(示范文本)》说法正确的是()。P144

A.该示范文本对当事人订立合同起参考作用

B.要求当事人必须采用该示范文本

C..该示范文本具有法律强制性

D.示范文本具有引导性.参考性

E.该示范文本为行业的交易习惯

正确答案:查看最佳答案

第80题:按照《环境噪声污染防治法》的规定，建设项目的环境噪声污染防治设施与主体工程的“三同时”是指()

A.同时规划

B.同时设计

C.同时施工

D.同时调试

E.同时使用

正确答案:查看最佳答案

第81题:投标文件有下列()情形之一的，招标人不予受理。

A.未按要求密封递送的标书

B.无单位盖章或法人代表签字

C.逾期送达或未送达指定地点的

D.未按招标文件要求提交保证金

E.联合体投标未附有联合体各方共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有()

A.支付存款本金及利息请求权

B.基于投资关系产生的缴付出资请求权

C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权

D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权

E.履行建设工程保修义务的请求权

正确答案:查看最佳答案

第83题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元人民币的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2016年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2016年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述中，不正确的是()。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年8月31曰起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月

E.丙企业承担违约责任，保证期间为自2016年9月20日起6个月

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,应当补报的情形有()。

A.事故具有持续性

B.行业协会要求补报的

C.事故报告后出现新情况的

D.火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的

E.社会关注度较高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是事故补报的要求。，选项分析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

第85题:下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。

A.发包人欠付工程价款的利息

B.承包人工作人员的报酬

C.承包人实际支付的建筑物配件价款

D.承包人的机械租赁费用

E.承包人因发包人违约产生的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是优先受偿权，选项分析:建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。选项D中的“机械租赁费用”存在争议，含义模糊，因机械租赁属于债权合同关系，未明确是否已经实际支出，所以在中，建议不选D。也有老师认为要选D。“建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。实际支出的费用包括人、材、机，即直接工程费用。”

第86题:行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列()种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。

A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的

B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的

C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的

D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的

E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的

正确答案:查看最佳答案

第87题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。

A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁

C.向约定的仲裁委员会申请仲裁

D.直接向人民法院起诉

E.直接向人民法院申请支付令

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以单方解除合同的有()。

A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意

B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的

C.施工企业已完成工程质量不合格，并拒绝修复的

D.施工过程中，施工企业不满建设单位指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的

E.施工中建筑材料大幅上涨，施工企业严重亏损的

正确答案:查看最佳答案

第89题:民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当发生争议时，()可能成为诉讼参与人。

A.建设单位

B.施工单位

C.造价鉴定机构

D.现场监理工程师

E.主审法官

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。

A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准

C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，下列保证金中，可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的有()。

A.投标保证金

B.履约保证金

C.工程质量保证金

D.农民工工资保证金

E.开工保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标人、投标文件的法定要求和投标保证金，选项分析:国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》中规定，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。

第92题:根据《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师享有的权利包括()。

A.使用注册建造师的名称

B.对侵犯本人权利的行为进行申述

C.出借注册证书或执业印章

D.签发工程开工、停工、复工令

E.在施工管理文件上签字并加盖执业印章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建造师的基本权利。，选项分析:《注册建造师管理规定》规定，注册建造师享有下列权利:1.使用注册建造师名称；2.在规定范围内从事执业活动；3.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；4.保管和使用本人注册证书、执业印章；5.对本人执业活动进行解释和辩护；6.接受继续教育；7.获得相应的劳动报酬；8.对侵犯本人权利的行为进行申述。建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

第93题:建筑物构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位

E.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第94题:关于施工现场工人生活居住区问题，下列说法错误的有()。

A.生活区的选址应当符合安全性要求

B.现场的生活区可以与作业区合并设置

C.现场的生活区和办公区必须分开设置

D.现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

E.工人宿舍可以设置在已通过中间验收的未竣工建筑物内

正确答案:查看最佳答案

第95题:甲家旁边有一建筑工地正在施。某日，—货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有().

A.侵权

B.无因管理

C.合同行为

D.不当得利

E.法律行为

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于建造师及建造师在执业中违法行为说法正确的是()。

A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册

B.以欺骗.贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款

C.注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册

D.对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布

E.注册建造师因过错造成质量事故的，责令停止执业1年，造成重大质量事故的终身不予注册

正确答案:查看最佳答案

第97题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第98题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

第99题:施工单位资质不良行为的认定标准有()。

A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

D.将承包的工程转包或违法分包的

E.未在规定期限内办理资质变更手续的

正确答案:查看最佳答案