节选部分<<2025年辽宁省沈阳监理工程师质量投资进度控制试卷>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:对于建设工程合同的纠纷，由()人民法院管辖。

A.合同签订地

B.合同履行地

C.原告住所地

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款“进度款付款证书”的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣除质量不合格部分的工程款等。监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。

第2题:《建设工程设计合同(示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:签订建设物资采购合同时，关于价格条款()。

A.签订合同时确定的价格不能变动

B.不得采用交货时的市场价格

C.可以采用交货时的市场价格

D.价格如有变动应由业主确定

正确答案:查看最佳答案

第4题:以下关于质量事故技术处理方案，正确的是()。

A.一般由施工单位提出，原设计单位签认，总监理工程师批准

B.一般由设计单位提出，总监理工程师批准

C.一般由施工单位提出，原设计单位签认，建设单位批准

D.一般由监理单位提出，原设计单位签认，建设单位批准

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理和总监理工程师

B.项目经理和施工单位有关负责人

C.总监理工程师和施工单位有关负责人

D.项目经理和专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2

B.5

C.7

D.12

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具.设备的检验批应()。

A.予以验收

B.有条件验收

C.重新进行验收

D.专门验收

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)人货两用施工升降机使用期间，()超载试验，确保制动器性能安全可靠。

A.每3个月进行1次

B.每月进行1次

C.每月不少于2次

D.每年进行1次

正确答案:查看最佳答案

第10题:2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改，甲公司应当在最晚于()书面通知所有招标文件收受人。

A.2013年6月10日

B.2013年6月15日

C.2013年6月20日

D.2013年6月25日

正确答案:查看最佳答案

第11题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前()h通知工程师共同进行到货清点。

A.12

B.48

C.24

D.72

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)吊篮悬挂机构宜采用()方式进行拉接固定。

A.柔性连接

B.刚性连接

C.铰接连接

D.弹性连接

正确答案:查看最佳答案

第14题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工机具均应设置专用的()，并应做好保护接零。

A.总配电箱

B.分配电箱

C.开关箱

D.电控箱

正确答案:查看最佳答案

第15题:以下关于监理单位质量目标，不正确的是()。

A.要制定具体的.可测量的质量目标

B.要突出监理工作服务性.公平性的要求

C.要突出监理工作严格执法.科学执法的要求

D.可以围绕总目标制定分目标

正确答案:查看最佳答案

第16题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第17题:委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

正确答案:查看最佳答案

第18题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。

A.设计单位负责人

B.设计负责人

C.专业设计人员

D.所有设计人员

正确答案:查看最佳答案

第19题:可以质押的权利不包括()。

A.汇票、债券、仓单

B.依法可以转让的股份

C.依法可以转让的专利权中的财产权

D.不动产所有权证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。

第20题:资格预审程序中应首先进行()。

A.资格预审资料分析

B.发出资格预审通知书

C.发布资格预审通告

D.发售资格预审文件

正确答案:查看最佳答案

第21题:采用设计施工总承包，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第22题:施工预付款担保的主要形式是()。

A.银行保函

B.支票

C.现金

D.汇票

正确答案:查看最佳答案

第23题:以下关于结构实体检测中现浇混凝土板厚的检测方法，正确的是()。

A.必须采用破损法检查现浇混凝土板厚度

B.常用雷达法或电磁感应法进行检测

C.常用超声波对测法进行检测

D.板厚允许偏差为士10mm

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

第25题:下列文件中，属于订立合同要约文件的是()。

A.投标书

B.招标公告

C.中标通知书

D.资格预审合格通知书

正确答案:查看最佳答案

第26题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中,业主可以根据合同向承包商提出索赔,索赔的金额应由()确定。

A.业主代表

B.承包商

C.工程师

D.争端裁决委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由工程师确定业主通过索赔是否有权得到承包商的支付和(或)缺陷通知期的延长。

第27题:钻孔灌注桩钢筋笼长度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的，该损失最终应由()承担。

A.发包人

B.施工承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方当事人因第三人原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

第29题:施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。

A.承包人以书面形式通知工程师

B.发包人以书面形式通知承包人

C.承包人征得工程师同意

D.工程师征得承包人同意

正确答案:查看最佳答案

第30题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第31题:招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据代理的特征，被代理人对代理行为承担民事责任。招标代理过程中的被代理人是招标人。

第32题:依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为()。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。

第33题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程缺陷责任期自()起计算。

A.工程竣工验收合格日期

B.工程投入使用日期

C.工程实际竣工日期

D.工程正式移交日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算

第34题:标准设备的采购，一般采用()方式。

A.市场采购

B.向生产厂家订购

C.招标采购

D.定点采购

正确答案:查看最佳答案

第35题:涉及()的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出设计方案，经原审查机构审批后方可施工。

A.改善工程内部观感

B.改变建筑工程局部使用功能

C.增加工程造价总额

D.建筑主体和承重结构变动

正确答案:查看最佳答案

第36题:FIDIC通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的70天内()。

A.提交仲裁机构仲裁

B.中止履行合同

C.再由工程师调解

D.将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师

正确答案:查看最佳答案

第37题:根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确的合同属于()。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是()。

A.监理人对施工合同履行实施管理，因此是施工合同的当事人

B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.监理人与承包人没有任何利益关系

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，()。

A.由承包人负责，费用由承包人承担

B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担

D.由发包人负责，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第40题:()适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同。

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“银皮书"，适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同。

第41题:单位工程验收应由()组织。

A.总监理工程师

B.施工单位技术负责人

C.设计单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第42题:在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.应发给全体投标人，但不必说明问题来源

B.只对该投标人有效

C.应发给全体投标人，并说明问题来源

D.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

正确答案:查看最佳答案

第43题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列各项中，可以质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管支模架安装后的扣件螺栓拧紧力矩应达到()。

A.40N·m至60N·m

B.40N·m至65N·m

C.45N·m至60N·m

D.45N·m至65N·m

正确答案:查看最佳答案

第46题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》，通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由()协商解决。

A.承包人和设计人

B.发包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和监理人

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后的合同义务由()c承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),砌体围挡及基础应进行设计计算,砌体不宜采用空斗墙砌筑方式，厚度不宜小于()mm。

A.180

B.200

C.240

D.370

正确答案:查看最佳答案

第49题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

正确答案:查看最佳答案

第50题:FIDIC《施工合同条件》规定，根据缺陷通知期的内容，从开工之日起至颁发履约证书之日止，承包商要对工程的()负责。

A.施工质量

B.施工进度

C.施工人员

D.施工方法

正确答案:查看最佳答案

第51题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)规定，监理人在应当获得监理酬金之日起()日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.5

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下错误的是()。

A.PVC管道的阻火圈.伸缩节安装应符合设计要求

B.空调水管道系统可采用强度试验替代严密性试验

C.防排烟系统应进行联合试运行与调试

D.紧急广播系统应采取防火保护措施

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准施工招标文件》，关于“异常恶劣的气候条件”和“不利气候条件”对施工影响的说法，正确的有()

A.两者分别属于“发包人”和“承包人”应承担的风险

B.两者分别属于“承包人”和“发包人”应承担的风险

C.两者均属于“发包人”应承担的风险

D.两者均属于“承包人”应承担的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“异常恶劣的气候条件”属于发包人承担风险，“不利气候条件”属于承包人承担风险

第54题:以下不属于质量验收方法的是()。

A.物理试验

B.化学实验

C.观察法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，气瓶使用时，间距应大于()m。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。

A.形式评审、设计方案评审、报价评审

B.形式评审、资格评审、响应性评审

C.资格评审、响应性评审、设计方案评审

D.资格评审、报价评审、设计方案评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审、响应性评审。

第57题:评标委员会对投标书中的错误加以修正后，请该投标书的投标授权人予以签字确认，如果投标人拒绝签字，则()。

A.投标继续生效

B.返还投标保证金

C.默认为投标人同意其修改

D.没收投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工现场应根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523的规定，夜间噪声限值应控制在()dB以下。

A.70

B.55

C.65

D.45

正确答案:查看最佳答案

第59题:资格审查分为()种审查方法

A.2

B.3

C.4

D.1

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为资格预审和资格后审两种审查方法资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法

第60题:钻孔灌注桩桩端持力层的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

第61题:某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元／t。合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元／t。该施工企业给供应商的钢材款应按()。

A.4500元／t计算并追加违约金

B.4000元／t计算并追加违约金

C.4500元／t计算

D.4000元／t计算

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的()作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方向卖方支付合同价格的60%作为交货款。

第63题:一般说来，依法成立的合同，自()生效。

A.成立时

B.登记后

C.交付定金后

D.备案后

正确答案:查看最佳答案

第64题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第65题:混凝土坍落度.维勃稠度.扩展度表示的是混凝土的()。

A.强度

B.凝结时间

C.流动性

D.均匀性

正确答案:查看最佳答案

第66题:合同各方当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为是()。

A.合同变更

B.合同转让

C.合同履行

D.合同终止

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列合同不适用合同法的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.委托合同

D.收养合同

正确答案:查看最佳答案

第69题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由()签署审查意见。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第71题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第72题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)土方挖掘机.运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取保证坡道稳定的措施，坡道坡率不宜大于()。

A.1:5

B.1:6

C.1:8

D.1:10

正确答案:查看最佳答案

第73题:国际咨询工程师联合会(FDIC)发布的《施工合同条件》规定，某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过()时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过10%时应对该项工作规定的费率或价格进行调整

第74题:根据《建设工程安全生产管理条例》，承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是()。

A.高空作业工程

B.深水作业工程

C.大暴(同音字)破工程

D.地下暗挖工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第75题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架主节点处必须设置一根()，用直角扣件扣接，且严禁拆除。

A.斜向加强杆

B.竖向加强杆

C.纵向水平杆

D.横向水平杆

正确答案:查看最佳答案

第76题:某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立

正确答案:查看最佳答案

第77题:交货数量发生增减的原因不包括()。

A.供货方的责任

B.运输部门的责任

C.采购方的责任

D.运输过程中的合理损耗

正确答案:查看最佳答案

第78题:如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是()。

A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长

B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金

C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金

正确答案:查看最佳答案

第79题:在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。

A.物质服务

B.人员服务

C.技术服务

D.信息服务

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有()。

A.延误发放图样

B.延误移交施工现场

C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响

D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示

E.由于传染病的影响而暂时停止的施工

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，投保建筑工程一切险时，需要在专用合同条款中约定的内容有()。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。

第82题:根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有()。

A.投标截止时间后招标人不同意开标的

B.投标截止时间止，投标人少于3家的

C.投标人投诉中标人的

D.经评标委员会评审后否决所有投标的

E.招标人不接受评标评审结果的

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试运行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有()。

A.结合行业特点，编制本行业的通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”

C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触

E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”，各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

第84题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第85题:建设项目招标前期应满足的要求()

A.建设项目已经批准

B.有满足招标投标需要的技术资料

C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证

D.施工现场的“三通一平”已经完成

E.主要设备的来源已经落实

正确答案:查看最佳答案

第86题:办理抵押物登记，应当向登记部门提供()。

A.主合同

B.抵押合同(从合同)

C.抵押物的所有权或使用权证书

D.债务人的资信证明

E.债务人的财务情况

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板支撑架基础，正确的有()。

A.基础承载力应满足要求

B.立杆基础不在同一高度时，应将高处纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定

C.垫板和底座应有足够强度

D.垫板和底座有足够支撑面积时，可考虑偏心承载

E.应有排水措施

正确答案:查看最佳答案

第88题:招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。

A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

E.评标工作量较大

正确答案:查看最佳答案

第89题:《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。

A.留置

B.定金

C.保证

D.抵押

E.动产质押

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人仅限于给予承包人费用补偿的情形有()。

A.法规变化引起的价格调整

B.监理人的指示错误

C.因不可抗力停工期间的工程照管

D.发包人提供图纸延误

E.重新检验隐蔽工程质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人的指示错误、发包人提供图纸延误，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。重新检验隐蔽工程质量，根据检查结果确定责任承担。

第91题:根据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素有()。

A.是否有毁约被驱逐的历史

B.对工程总投资的影响

C.施工内容的专业要求

D.施工现场条件

E.允许承接的施工工作范围是否符合招标工程要求

正确答案:查看最佳答案

第92题:建设工程竣工验收过程中，竣工验收组主要审查()单位提供的工程档案资料。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.监理

E.预算

正确答案:查看最佳答案

第93题:在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。

A.当事人共同选定

B.仲裁申请人选定

C.未申请仲裁一方当事人选定

D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定

E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定

正确答案:查看最佳答案

第94题:项目监理机构对基坑土方开挖巡视的检查要点包括()。

A.土方开挖条件是否具备

B.土方开挖顺序.方法是否与设计要求一致

C.挖土是否分层.分区进行

D.垫层混凝土的浇筑是否及时

E.卷材防水的细部处理是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在施工合同的履行过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工的，()。

A.应取得工程师认可

B.应负责办理相应的申报手续

C.应征得承包人的意见

D.应承担申报费用

E.应承担试验、使用费用

正确答案:查看最佳答案

第96题:当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供()。

A.房屋买卖合同

B.主合同

C.抵押合同

D.房屋产权证书

E.房屋钥匙

正确答案:查看最佳答案

第97题:材料设备采购招标投标管理中，对投标人的资格审查主要包括()。

A.是否具有独立订立合同的能力

B.是否具有相应的资格和能力

C.是否具有完善的质量保证体系

D.是否提出合理的投标报价

E.是否具有相关良好业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料设备采购招标，通常情况下，对投标人资格的具体要求主要有以下几个方面:(1)具有独立订立合同的能力。(2)在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。(3)具有完善的质量保证体系。(4)业绩良好。(5)有良好的银行信用和商业信誉等。

第98题:为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括()。

A.设计方案

B.规划许可文件

C.工程勘察资料

D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第100题:建设工程质量的特性主要表现在以下几个方面()。

A.适用性

B.耐久性

C.节能性

D.与环境的协调性

E.美观性

正确答案:查看最佳答案

第101题:在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第102题:有关合同()及解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

A.法律效力

B.标的

C.质量

D.价款

E.履行期限

正确答案:查看最佳答案

第103题:索赔损失调查主要表现为()。

A.工期的延长

B.费用的增加

C.工期的延长和费用的增加

D.施工材料的损失

正确答案:查看最佳答案

第104题:以下关于工程暂停期间，项目监理机构工作，正确的有()。

A.项目监理机构应如实记录所发生的情况

B.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录建设单位人工.设备在现场的数量和状态

C.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工.设备在现场的数量和状态

D.施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工的原因

E.施工单位原因暂停施工的，应重点记录建设单位人员.设备在现场的数量和状态

正确答案:查看最佳答案

第105题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量责任制

B.主要专业工种操作岗位证书

C.分包单位管理制度

D.图纸会审记录

E.地质勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第107题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

第108题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。

A.小型建筑设施

B.私人投资的别墅

C.国家融资的项目

D.公众安全项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目

正确答案:查看最佳答案

第109题:在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括()

A.产品合格证

B.运输通行证

C.出厂检验报告

D.货物流通许可证

E.进场复验报告

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工平面布置原则，正确的有()。

A.施工区域.办公区域和生活区域宜分开独立设置

B.施工区域内严禁设置办公设施

C.施工平面布置应符合消防安全.卫生防疫规定

D.大型机械设备不宜对周边环境安全带来不利影响

E.现场出入口应满足交通安全基本要求

正确答案:查看最佳答案

第111题:按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()。

A.设备安装工程

B.装修工程

C.地基基础工程

D.电气管道工程

E.屋面防水工程

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有()。

A.延误发放图纸

B.不可抗力不能按期竣工

C.其他承包商的干扰

D.发包人原因导致工程质量缺陷

E.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场高处作业吊篮月检的内容应包括()。

A.型式检验报告

B.悬挂机构稳定

C.钢丝绳.提升机构

D.电气系统

E.安全锁和上限位装置

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括()。

A.编制说明与概算

B.工艺流程试验研究

C.参加初步设计审查会议

D.特殊设备的研制

E.修正初步设计

正确答案:查看最佳答案

第115题:关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有()

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包人的收入规定为分包合同价格；分包人独立承担分包工程的实施风险，必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，承包人负责整个施工场地的管理工作；分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任。选项A、C是关于施工劳务分包的表述。

第116题:设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。

A.经批准的可行性研究报告

B.设计依据的标准

C.城市规划许可文件

D.限额设计要求

E.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第117题:下列可能导致工程质最缺陷的因素中，属于违反法律法规的有()

A.无证施工

B.越级设计

C.转包.挂靠

D.图纸未经会审

E.出借监理资质

正确答案:查看最佳答案

第118题:在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。

A.施工内容的专业要求

B.施工现场条件

C.投标人的财务能力

D.对工程总投资的影响

E.投标人的工程经验

正确答案:查看最佳答案

第119题:以下属于设备运输方案审查内容的有()。

A.运输前准备工作

B.运输时间

C.运输方式

D.起重和加固方案

E.装箱单和随机文件

正确答案:查看最佳答案