节选部分<<2025年监理工程师质量投资进度控制历年真题>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:单桩静承载力试验，抽检数量不得少于总桩数的1%，且不应小于()根，总桩数50根以下，不得少于()根。

A.2，3

B.3，2

C.3，4

D.4，3

正确答案:查看最佳答案

第1题:建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，()。

A.招标人对此可以不予理睬

B.招标人应及时给予口头解答

C.招标人需对提问者一人给予解答

D.招标人应及时给予书面解答

正确答案:查看最佳答案

第2题:任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为()。

A.连带责任

B.保证责任

C.缔约过失责任

D.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第3题:以下情况不属于发包人责任引起的暂停施工的是()

A.施工期间地震

B.泥石流

C.设计缺陷等待变更图纸

D.承包人为安全保障必须的暂停施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)发包人责任的暂停施工大体可以分为以下几类原因致使施工暂停:1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。不可抗力的停工损失属于发包人应承担的风险，如施工期间发生地震、泥石流等自然灾害导致暂停施工。3)协调管理原因。同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工。4)行政管理部门的指令。某些特殊情况下可能执行政府行政管理部门的指示，暂停一段时间的施工。如奥运会和世博会期间，为了环境保护的需要，某些在建工程按照政府文件要求暂停施工。

第4题:根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当()作出。

A.征询招标人意见后

B.根据评标委员会负责人意见

C.由招标管理机构

D.按照少数服从多数原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，按照少数服从多数原则做出结论。

第5题:某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得()后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书

B.订货单

C.履约保证书

D.钢材需求计划

正确答案:查看最佳答案

第6题:资格后审和资格预审描述不妥当的是()

A.二者审查的时间不同

B.审查的内容是一致的

C.资格预审比较适合具有单件性特点的招标项目

D.资格后审适合于潜在投标人数量较多的通用性、标准化项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。

第7题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，固定价格合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是()。

A.招标文件中列明的暂定金额

B.国家规定的增值税税金

C.招标文件需求列明的暂估价

D.国家规定的规费金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括:勘察设计费用分项名称；计算依据、过程及公式；金额；合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。

第9题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),电梯井内的隔离措施，当高度大于()m时应采用型钢分段搭设，严禁采用钢管分段悬挑。

A.72

B.50

C.36

D.24

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工污水()。污水排放应达到国家标准。

A.可直接排入市政污水管网

B.可直接排入市政雨水管网

C.经沉淀后可排入市政污水管网

D.经沉淀后可排入市政雨水管网

正确答案:查看最佳答案

第12题:购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

E.XW价D.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CIF价，卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。

第13题:国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划和大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第14题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第15题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第16题:能够作为保证人的是()。

A.法人的职能部门

B.公司

C.学校

D.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

第17题:美国建筑师学会(AIA)制定的风险型CM合同模式，采用的计价方式是()。

A.成本加酬金

B.固定单价

C.变动总价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:美国建筑师学会(AIA)制定的风险型CM合同模式，采用的计价方式是成本加酬金

第18题:在我国，建设工程一切险由()来办理保险。

A.承包商

B.发包人

C.项目经理

D.开发公司总经理

正确答案:查看最佳答案

第19题:索赔事件主要表现为()。

A.工期的延长

B.工作效率的降低

C.工期的延长和资料的不全

D.工期的延长和成本的增加

正确答案:查看最佳答案

第20题:FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。

A.完成合同内注明的全部工程的时间

B.完成合同内外全部工程的时间

C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

正确答案:查看最佳答案

第21题:公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现()原则。

A.平等

B.自愿

C.公平

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第22题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第23题:材料延迟付款违约金的公式描述正确的是()

A.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.01%×延迟付款天数

B.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数

C.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.05%×延迟付款天数

D.延迟付款违约金=延迟付款金额×0.06%×延迟付款天数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数

第24题:材料采购合同的履行过程中，对于现场交货的钢板，采购方衡量其面积应采用的检验方法是()。

A.化学试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.查点法

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是()。

A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同

B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效

C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是()。

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，“对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标”。第一阶段招标，投标人按招标文件的要求投“技术标”，技术标内不允许附带报价，否则视为废标。第二阶段招标，开启技术标被选中的投标人的商务标，审查各商务标是否对招标文件作出了实质性响应。

第27题:FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

正确答案:查看最佳答案

第28题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准材料采购招标文件》初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是()。

A.业绩要求

B.联合体协议书

C.交货期

D.投标人名称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B、D项属于形式评审内容，A项属于资格评审内容。

第30题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行技术角度实质性响应，其投标将被否决。

A.用文字表述的数值与数字表示的数值不一致

B.复制招标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人没有提交投标保证金

D.投标人与招标机构有利害关系

正确答案:查看最佳答案

第31题:在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程.合同业务有关的保密资料，这是()的义务。

A.设计人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第32题:在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是()。

A.保证

B.留置

C.抵押

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第33题:国际工程材料设备投标报价中，同一投标人的同一批投标材料设备，报价最高的方式是()。

A.FOB

B.CIP

C.EXW

D.FCA

E.XWD.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FOB和FCA不负责跨国运输和保险费，EXW不负责运输和保险费，CIP包括运输至目的地的运费和保险费

第34题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()。

A.颁发履约证书日

B.颁发工程接收证书日

C.协议书中约定的竣工日

D.工程接收证书注明的竣工日

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),专职安全生产管理人员对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第36题:地基土载荷试验应根据《建筑地基基础设计规范》GB50007进行，以下说法正确的是()。

A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的3倍

B.加荷分级不应小于10级

C.最大加载量不应小于设计要求的3倍

D.12小时内沉降速率不能达到稳定时可终止加载

正确答案:查看最佳答案

第37题:卓越绩效模式的基本特征不包括()。

A.强调产品质量观

B.强调以顾客为中心和重视组织文化

C.强调可持续发展和社会责任

D.强调系统思考和系统整合

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮内的作业人员不得超过()人。升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第39题:投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应()。

A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第40题:根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是()。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、B、C项属于次要选项条款的内容。

第41题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由()发出。

A.发包人

B.总承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人同意，监理人可按约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。若没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更合同内容。

第42题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是()。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查。设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

第43题:签订建设物资采购合同时，关于价格条款()。

A.签订合同时确定的价格不能变动

B.不得采用交货时的市场价格

C.可以采用交货时的市场价格

D.价格如有变动应由业主确定

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管模板支撑架立杆的纵横距离不应大于()mm，对于超限工程，不应大于()mm

A.1800，1500

B.1500，1200

C.1200，1000

D.1200，900

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据相关规定，通常情况下，施工方案由()组织编制。

A.拟派项目经理

B.施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人

D.施工单位质量管理人员

正确答案:查看最佳答案

第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑开挖深度大于或等于()米时，应实施监测。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第47题:因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长，监理单位()。

A.不承担责任

B.监理单位承担全部责任

C.监督单位承担监督不力的责任

D.监理单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第48题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第49题:非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程监理书

B.工程预算书

C.工程施工书

D.工程勘察设计书

正确答案:查看最佳答案

第50题:以下关于钢绞线进场验收，正确的是()。

A.同一规格的钢绞线每批不得大于30吨

B.屈服强度检验试验必须在现场进行

C.钢绞线应逐盘进行表面质量的外观检查

D.抽样检验时，应从每批钢绞线中任取6盘取样送检

正确答案:查看最佳答案

第51题:按《建设工程施工合同(示范文本)》专用条款约定的数量和要求，承包人向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，通风与空调节能工程使用的同厂家的风机盘管机组进场时，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤500台时，抽检1台，每增加500台增加抽检1台;

B.数量≤500台时，抽检2台，每增加500台增加抽检1台;

C.数量≤500台时，抽检1台，每增加1000台增加抽检1台;

D.数量<500台时，抽检2台，每增加1000台增加抽检1台。

正确答案:查看最佳答案

第53题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第54题:设计施工图应由()负责报送建设行政主管部门审查。

A.承包商

B.设计人

C.监理单位

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第55题:工程设计投标时，投标书中首先提出的内容是()

A.设计构思和初步方案

B.设计报价和进度安排

C.设计概算和初步构思

D.设计方案和设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规方的工程量清单填报报价后算出总价。

第56题:以下关于单位工程质量验收，正确的是()。

A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收

B.对验收中提出的整改问题，建设单位应督促施工单位及时整改

C.工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署验收意见

D.设计单位项目负责人可书面委托总监理工程师参加验收

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从()中支付。

A.暂估价

B.暂列金额

C.单价措施项目费

D.总价措施项目费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂列金额适用于材料、设备、施工、服务，包括以计日工方式支付的款项。

第58题:增加监理工作时间的补偿金的计算式为()。

A.报酬一工程费节省额×报酬比率

B.报酬一额外工作天数×(合同约定的报酬／合同中约定的监理服务天数)

C.报酬一附加工作天数×(合同约定的报酬／实际监理服务天数)

D.报酬一附加工作天数×(合同约定的报酬／合同中约定的监理服务天数)

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于高处作业吊篮，不正确的是()。

A.吊篮验收前进行载荷试验

B.吊篮应具有型式检验报告

C.吊篮验收合格后方可使用，悬挂限载牌

D.安装单位改装吊篮构配件应报监理单位审批

正确答案:查看最佳答案

第60题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

正确答案:查看最佳答案

第61题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是()。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

第63题:下列可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务的是()。

A.停建后恢复建设的单位工程，承包人发生变更的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

C.采用专有技术进行勘察、设计或施工的项目

D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第64题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目t投标，中标后的合同义务由()c承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第65题:可撤销的合同在撤销前，属于()合同。

A.有效

B.无效

C.既未成立也未生效

D.虽未成立但已生效

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，发包人应完成的工作不包括()。

A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用

D.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要

正确答案:查看最佳答案

第67题:根据《招标投标法》的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，()。

A.必须自行办理招标事宜，无须备案

B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案

C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案

D.可以自行办理招标事宜，无须备案

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则()。

A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任

B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任

C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任

D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

正确答案:查看最佳答案

第69题:合同当事人双方权利义务共同指向的对象是()。

A.标的

B.数量

C.质量

D.价款

正确答案:查看最佳答案

第70题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

第71题:实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.发包人

B.监理人

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第72题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后()个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.3

B.5

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

第73题:合同文件在处理质量事故中的作用是()。

A.探寻事故产生的原因，界定质量责任的依据

B.确定事故调查单位

C.确定事故处理方案的提出单位

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第74题:合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应()。

A.立即停止执行

B.继续有效

C.宣告无效

D.对要求变更的条款部分无效

正确答案:查看最佳答案

第75题:对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向()。

A.有管辖权的基层人民法院申请执行

B.有管辖权的仲裁机构申请执行

C.有管辖权的基层人民检察院申请执行

D.有管辖权的公安机关申请执行

正确答案:查看最佳答案

第76题:按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()。

A.受限额限制

B.不超过中标的合同金额

C.不受限额限制

D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额

正确答案:查看最佳答案

第77题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的()。

A.主体部分分包

B.关键部分分包

C.非主体非关键部分分包

D.任何部分分包

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。

A.设计

B.规划

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第79题:当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，应提请()批准。

A.建设项目主管单位

B.仲裁机构

C.监理单位法人

D.项目业主

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，门窗(包括天窗)节能工程使用的材料.构件进场时，应核查质量证明文件包括()。

A.节能性能标识证书

B.门窗节能性能计算书

C.复验报告

D.C认证标志

E.燃烧性能检测报告

正确答案:查看最佳答案

第82题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第83题:资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括()。

A.合同条件

B.图纸和技术资料

C.招标工程概况

D.工程量清单

E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明

正确答案:查看最佳答案

第84题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

第85题:下列关于施工合同履行过程中竣工验收程序的说法中，正确的是()。

A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经业主签署意见

B.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28d内，组织勘察、设计、施工、监理等方面的专家组成验收组，制定验收方案

C.由发包人组织工程竣工验收

D.发包人在验收后l4d内给予认可或提出修改意见

E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28d内不组织验收，从第29天起，发包人承担工程保管及一切意外责任

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列项目进行施工招标时，适合采用邀请招标方式的有()。

A.投资额较大的项目

B.技术复杂、有特殊要求的项目

C.只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.行业特点较为明显的专业工程项目

E.公开招标费用占项目合同金额的比例过大的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:邀请招标的适用情形:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式所需费用占项目合同金额比例过大。

第87题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板支撑架基础，正确的有()。

A.基础承载力应满足要求

B.立杆基础不在同一高度时，应将高处纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定

C.垫板和底座应有足够强度

D.垫板和底座有足够支撑面积时，可考虑偏心承载

E.应有排水措施

正确答案:查看最佳答案

第89题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，投保建筑工程一切险时，需要在专用合同条款中约定的内容有()。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。

第91题:依照《建设工程施工合同(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是()。

A.承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

B.负责修改施工进度计划

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.提前竣工时间

E.发包人应为赶工提供方便的条件

正确答案:查看最佳答案

第92题:政府建设主管部门建立的工程质量管理制度有()。

A.施工图设计文件审查制度

B.工程施工许可制度

C.工程质量保修制度

D.工程质量监督制度

E.工程质量评定制度

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列可能导致工程质最缺陷的因素中，属于违反法律法规的有()

A.无证施工

B.越级设计

C.转包.挂靠

D.图纸未经会审

E.出借监理资质

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。

A.付款周期末已实施工程的价款金额

B.工程预付款的支付金额

C.工程预付款的扣回金额

D.按合同约定价格调整的金额

E.按合同约定经监理人核实的计日工金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从承包人本期应获得的工程进度款中，扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数。

第95题:建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有()。

A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用

C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计

D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包和劳务分包的主要区别表现为:1、专业分包规定为分包合同价格，劳务分包规定为劳务报酬；2、专业分包人独立承担分包工程的实施风险，必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不独立承担风险，不需单独办理保险和支付保险费用；3、专业分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，劳务分包人不需编制单独的施工组织设计，施工纳入承包人的组织管理之中；4、专业分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任；全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任。教材P103-104。

第96题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商业标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。建设工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分。评审的内容大致可以归纳为以下五个方面:(1)设计方案的优劣，评审内容主要包括总体布置的合理性等(2)投入、产出经济效益比较，主要涉及投资估算是否超过限制等(3)设计进度快慢(4)设计资历和社会信誉(5)报价的合理性。

第97题:建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括()。

A.直接成本

B.间接成本

C.增加监理工作时间的补偿酬金

D.额外监理工作的酬金

E.增加监理工作内容的补偿酬金

正确答案:查看最佳答案

第98题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第100题:投标保证金可以是()

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

E.其他不合法的担保形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金可以是银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票、现金，也可以是其他合法担保形式

第101题:根据《标准施工招标文件》，对潜在投标人进行资格评审的内容包括()。

A.资质等级和营业执照

B.企业信誉及类似工程业绩

C.工程量清单

D.投标保证金

E.项目经理资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等。

第102题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于土方开挖正确的有()。

A.开挖面上临时边坡坡率不宜大于1:15

B.机械挖土应避免对工程桩产生不利影响

C.挖土完毕应及时进行基础结构施工，严禁基坑长时间暴露

D.运输车辆进入基坑作业，应采取措施保证坡道稳定，坡道斜率不宜大于1:8

E.基坑平面尺寸较大时，由施工单位确定分区跳挖方案后实施

正确答案:查看最佳答案

第104题:施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

正确答案:查看最佳答案

第105题:材料采购方货款结算的支付方式包括()。

A.现金支付

B.转账结算

C.托收承付

D.验单付款

E.验货后付款

正确答案:查看最佳答案

第106题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

第107题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()。

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。

A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素

B.督促当事人转移或分散风险

C.监督承包人采取有效的防范措施

D.重视施工安全

E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失

正确答案:查看最佳答案

第109题:在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.开展监理业务前向监理人支付预付款

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

第110题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济.及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第111题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括()。

A.负责合同的协调管理工作

B.外部关系协调

C.免费提供监理工作需要的资料

D.更换委托人代表需要经监理人同意

E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人

正确答案:查看最佳答案

第112题:如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为()。

A.口头形式

B.书面形式

C.电传形式

D.法定形式

E.约定形式

正确答案:查看最佳答案

第113题:某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有()。

A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款

B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款

C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款

D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费

E.供货方应承担3t水泥的损失

正确答案:查看最佳答案

第114题:以下关于监理设备的控制，正确的有()。

A.定期对工具和设备进行检测，保证设备的可靠性

B.监理人员对自己的监视和测量装置建立台帐，进行标定

C.监理人员对施工单位的监视和测量装置建立台帐，进行标定

D.监视和测量装置偏离校准状态时，对先前的测量结果进行复评

E.在监理规划中明确配备的测量和监视装置

正确答案:查看最佳答案

第115题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有()。

A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生

B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项

C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项

D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用

E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂列金额指已标价工程量清单中所列的，用于支付合同履行阶段可能发生，签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。暂列金额在招投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。暂列金额可能全部使用或部分使用，承包人不一定能够全部获得支付。

第117题:不可预见物质条件的范围是

A.气候条件

B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件

C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物

D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件

E.招标文件和图纸均未说明的污染物

正确答案:查看最佳答案

第118题:施工企业职工意外伤害险按照被保险人人数计收保险费时，说法正确的是()。

A.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起，至约定的终止日的24时止

B.提前竣工的，保险责任自行终止

C.延长工期的，应当办理保险顺延手续

D.因故停工的，工程停工期间，保险责任中止

E.被保险人应当年满18周岁至60周岁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

第119题:工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有()。

A.企业资质

B.法定代表人的设计资格和能力

C.项目设计负责人的资格和能力

D.各类设计人员的专业覆盖面

E.设计人员数量是否满足工程设计的需求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程设计招标中，对投标人的资格审查包括资质审查(选项A)、能力审查、经验审查。判定投标人是否具备承担发包任务的能力，通常要进一步审查人员的技术力量。人员的技术力量主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面、人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。详见教材第47页。