节选部分<<2025年陕西西安二级建造师管理在线，在哪里刷题>>题型

每个人都不得不面对考试， 在面对"2025年陕西西安二级建造师管理在线，在哪里刷题"时，莎士比亚曾经说过，意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 一般来说，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们学习吧。最后的祝福:相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!我的你，衷心地祝福你在这次的考试中定能一举夺魁,榜上有名,考上通过的分数。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是()。

A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日

B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整

C.实行招标的工程，招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天

D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法律法规变化引起的合同价款调整。招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日。

第1题:某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是()。

A.投标时注明工程量表存在错误，应按实结算

B.修改工程量后进行报价

C.按业主要求工程量修改单价后报价

D.采用不平衡报价法提高该项工程报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者在投标时要附上声明:工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算。

第2题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录

B.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔

D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工单位用于明确项目各项工作任务的主办、协办或配合部门的组织工具是()。

A.项目结构图

B.工作任务分工表

C.管理职能分工表

D.项目管理组织结构图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工作任务分工在项目管理中的应用。，选项分析:任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门(机构)负责主办，另明确协办部门和配合部门。

第4题:某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位施工厚度为1.6米，在计量、支付时，对于多做0.1米的工程量应当()。

A.不予计量

B.予以计量

C.计量一半

D.由业主与施工单位协商处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程计量的原则和依据。，选项分析:计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。

第5题:当企业的产品质量管理体系受到相关法规要求时，通常会实施()。

A.组织协调

B.内部质量监控

C.第三方质量监控

D.自我评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对外部质量监控的理解。，选项分析:答案是C，因为当有关法规对企业的产品质量管理体系有要求时，第三方监控将会被实施。选项A和D是组织内部的活动，选项B是指企业自身进行的监控，不是题干所述情况。

第6题:根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为()。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.项目管理公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

第7题:根据《标准施工招标文件》，下列关于重新检验的表述正确的是()。

A.当工程师没有参与验收，如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人有权拒绝

B.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，但工期给予顺延

C.重新检验不符合合同要求，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

D.重新检验符合合同要求，发包人承担发生的全部费用，但工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据建标[2013]44号:住房和城乡建设部.财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知的规定，建筑安装工程费按照费用构成要素划分，企业按规定发放的劳动保护用品的支出，如工作服.手套.防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的****费用属于()。

A.人工费

B.材料费

C.规费

D.企业管理费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动保护费是指企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服.手套.防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的****费用等。劳动保护费属于企业管理费。

第9题:关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是()。

A.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值

B.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值

C.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间

D.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间

正确答案:查看最佳答案

第10题:下列关于索赔的说法，不正确的是()。

A.合同的双方都可以向对方提出索赔要求

B.索赔是一种正当的权利要求

C.与索赔相对应的活动是反索赔

D.索赔是以工程建设惯例为首要依据的

正确答案:查看最佳答案

第11题:某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离15cm，这时应该()。

A.加固处理

B.修补处理

C.返工处理

D.不作处理

正确答案:查看最佳答案

第12题:某工程因旅工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》。该通行权应当由()。

A.承包人负责办理，并承担有关费用

B.承包人负责办理，发包人承担有关费用

C.发包人负责办理，并承担有关费用

D.发包人负责办理，承包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出施工现场的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

第13题:某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的()。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组织措指分析于组织的原因影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构.任务分工.管理职能分工.工作流程组织和项目管理班子人员等。

第14题:施工项目部编制责任矩阵的工作包括:①列出参与项目管理及负责执行项目任务的职能部门名称；②列出需要完成的项目管理任务；③检查各职能部门的项目管理任务分配是否均衡适当；④在责任矩阵图中表示出项目管理任务与执行者的责任关系；⑤画出责任矩阵图。正确的程序是()。

A.①②④③⑤

B.①②③④⑤

C.②①⑤④③

D.②①③⑤④

正确答案:查看最佳答案

第15题:承包人需要更换项目经理的，应提前()天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。

A.5

B.7

C.14

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和代理人，并征得发包人书面同意。

第16题:下列成本计划中，用于确定责任成本目标的是()。

A.指导性成本计划

B.竞争性成本计划

C.响应性成本计划

D.实施性成本计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是指导性成本计划。，选项分析:指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。它是以合同价为依据，按照企业定额标准制定的施工成本计划，用以确定施工责任成本。

第17题:建设工程履约担保的有效期始于()之日。

A.合同签订

B.合同生效

C.承包人收到工程预付款

D.工程开工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。

第18题:关于工程质量保修的说法，不正确的是()。

A.对于建筑工程，施工单位应编制工程使用说明书

B.建设单位应建立工程质量回访和质量投诉处理机制

C.施工单位应与建设单位签署施工质量保修书，明确保修范围、保修期限和保修责任

D.工程在保修期内出现涉及结构安全的严重质量缺陷时，施工单位应提出保修设计方案并实

正确答案:查看最佳答案

第19题:建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，下列不属于由不同功能的计划构成的进度计划系统的是()。

A.控制性进度计划

B.竞争性进度计划

C.指导性进度规划

D.实施性进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由不同功能的计划构成的进度计划系统包括:控制性进度规划(计划);(2)指导性进度规划(计划);(3)实施性(操作性)进度计划等。

第20题:业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安全工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，该业主采用的施工任务委托模式是()

A.施工平行发包模式

B.施工总承包模式

C.施工总承包管理模式

D.工程总承包模式

正确答案:查看最佳答案

第21题:政府工程质量监督管理的内容不包括()。

A.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为

B.组织或者参与工程质量事故的调查处理

C.定期对本地区工程质量状况进行统计分析

D.组织工程竣工质量验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是政府质量监督的内容。，选项分析:工程质量监督管理包括下列内容:(1)执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；(2)抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；(3)抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；(4)抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；(5)对工程竣工验收进行监督；(6)组织或者参与工程质量事故的调查处理；(7)定期对本地区工程质量状况进行统计分析；(8)依法对违法违规行为实施处罚。其中，对涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量抽查的范围应包括:地基基础、主体结构、防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。

第22题:根据《建设工程项目管理规范》(GF/T50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程()。

A.发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失

B.发生风险可能性中等，风险后果为中度损失

C.发生风险可能性中等，风险后果为重大损失

D.发生风险可能性很大，风险后果为重大损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险等级分为1-5级，分别对应小对小至大对大。

第23题:根据绿色施工过程中实施情况进行评价，“难度和要求适中的条款”指的是()。

A.控制项

B.一般项

C.优选项

D.特殊项

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，下列措施项目适合采用分包法计价的是()。

A.混凝土模板

B.垂直运输

C.冬雨期施工

D.室内空气污染测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程量清单计价的方法。，选项分析:分包法计价:在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。

第25题:关于项目工作流程图的说法，正确的是()。

A.项目各参与方应形成统一的工作流程图

B.工作流程图反映组织系统中各工作之间的逻辑关系

C.工作流程图中用菱形框表示工作和工作的执行者

D.工作流程图中用双向箭线表示工作之间的逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是六种组织工具——四图两表(下)。，选项分析:工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图是一个重要的组织工具。工作流程图用矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者。

第26题:建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在()阶段确定的。

A.项目预测

B.项目决策

C.项目计划

D.项目实施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的。

第27题:施工绿色施工管理管理的第一责任人是()。

A.项目经理

B.建设单位负责人

C.施工单位负责人

D.项目专职安全员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工项目管理任务。，选项分析:明确施工项目经理是其所负责项目绿色施工管理的第一责任人。

第28题:根据《中华人民共和国投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。

第29题:工程质量统计分析方法中，用来观察分析两种质量数据之间相关关系的是()。

A.因果分析图法

B.相关图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第30题:编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于()

A.有效工作时间

B.低负荷下的工作时间

C.有根据地降低负荷下的工作时间

D.非施工本身造成的停工时间

正确答案:查看最佳答案

第31题:以下关于施工平行发承包模式的特点，说法错误的是()。

A.对某些工作而言，符合质量控制上的“他人控制”原则

B.需全部施工图完成后才进行招标，对进度控制不利

C.业主要负责所有施工承包合同的招标.合同谈判.签约，招标工作量大，对业主不利

D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择

正确答案:查看最佳答案

参考解析:进度控制方面，某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期。即B错误。

第32题:施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由()对管理体系进行系统评价。

A.施工企业的最高管理者

B.施工企业技术负责人

C.施工企业安全部门负责人

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价。

第33题:通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的()。

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。比如加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗等。

第34题:某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时应()。

A.按照工程量清单中的工程量计算

B.按承包人实际完成的工程量计算

C.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算

D.按承包人提交的已完工程量计算

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于建设工程施工招标中评标的说法正确的是()。

A.投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理

B.投标书正本.副本不一致时，将作无效标处理

C.初步评审时对投标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审

D.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标与投标。单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的应以单价为准，故选项A错误。标书正本和副本不一致的，则人正本为准，故选项B错误。细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评亩和商务评审，故选项C错误。

第36题:某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为1.3，而实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，应采取的处理方式是()。

A.加固处理

B.返工处理

C.限制使用

D.报废处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为1.3而实际仅为0.8属于严重的质量缺陷，也无法返修，只能返工处理。

第37题:技术交底是保证质量的重要措施之一，项目开工前应由()向承担施工任务的分包人进行书面技术交底

A.项目负责人?

B.项目技术负责人?

C.质量部门负责人?

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第38题:在工程量清单计价模式下，下列项目投标人可以竞争的是()

A.暂列金额?

B.分部分项工程费?

C.规费?

D.安全文明施工费

正确答案:查看最佳答案

第39题:比较法是施工成本分析的基本方法之一，其常用的比较形式是()。

A.本期实际指标与上期目标指标对比

B.上期实际指标与本期目标指标对比

C.本期实际指标与上期实际指标对比

D.上期目标指标与本期目标指标对比

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本分析的方法。，选项分析:比较法的应用，通常有下列形式。(1)将实际指标与目标指标对比。(2)本期实际指标与上期实际指标对比。(3)与本行业平均水平、先进水平对比。

第40题:根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在的是()。

A.组织的全体职工

B.影响人类生存的各种自然因素

C.组织的管理团队

D.静态组织结构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016.中，认为环境是指组织运行活动的外部存在，包括空气.水.土地.自然资源.植物.动物.人，以及它(他)们之间的相互关系这个定义是以组织运行前动为主体，其外部存在主要是指人类认识到的.直接或间接影响人类生存的各种然因素及它(他)们之间的相互关系。

第41题:根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔的规定，下列说法正确的是()。

A.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔通知书

B.承包人必须在发出索赔意向通知后的7天内或经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料

C.在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向

D.如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包则应按工程师(监理人)要求的合理间隔(一般为28天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的14天提交一份最终索赔报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书，即A错误;承包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师(监理人)同意的其他合理时间内向工程师(监理人)提交一份详细的索赔文件和有关资料。即B错误;如果干扰事件对工程的影响持续时间长，承包则应按工程师(监理人)要求的合理间隔(一般为28天)，提交中间索赔报告，并在干扰事件影响结束后的28天提交一份最终索赔报告。即D错误。

第42题:施工过程中，当出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时，则综合单价()。

A.可以变动

B.可以变动，工程款可以调整

C.不得变动，工程款不作调整

D.不得变动，但工程款予以调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标价的编制方法。，选项分析:招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中给予考虑，通常以风险费率的形式进行计算。风险费率的测算应根据招标人的要求结合投标企业当前的风险控制水平进行定量测算。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围(幅度)在招标文件规定的范围(幅度)内时，综合单价不得变动，工程款不作调整。

第43题:根据《建筑施工组织设计规范》，重点、难点分部(分项)工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，由()批准。

A.项目负责人

B.施工单位技术负责人

C.施工单位负责人

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第44题:项目结构图、组织结构图和合同结构图的含义不同，其表达的方式也有所不同。右图反映了一个建设项目的业主与总承包商，以及总承包商与分包商之间的某种关系，这种关系是()。

A.指令关系

B.项目结构关系

C.工作任务关系

D.合同关系

正确答案:查看最佳答案

第45题:在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()。

A.向工程项目建设行政主管部门报告

B.向造价工程师提交正式索赔报告

C.收集完善索赔证据

D.向发包人发出书面索赔意向通知

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同的索赔程序。，选项分析:在工程实施过程中发生索赔事件后，承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内向发包人发出书面索赔意向通知。

第46题:某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》。该通行权应当由()。

A.承包人负责办理，并承担有关费用

B.承包人负责办理，发包人承担有关费用

C.发包人负责办理，发包人承担有关费用

D.发包人负责办理，承包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()。

A.50%

B.90%

C.60%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全文明施工费。，选项分析:发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

第48题:下列关于履约担保的说法，正确的是()。

A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保

B.履约担保是担保金额最大的工程担保

C.履约担保书通常是由商业银行开具

D.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是履约担保。，选项分析:选项“建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保”错误，正确的表述应为“建筑业通常倾向于采用有条件的银行保函作为履约担保”。选项“履约担保书通常是由商业银行开具”错误，正确的表述应为“履约担保书通常是由担保公司或保险公司开具”。选项“采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低”错误，履约保证金额的大小取决于招标项目的类型与规模，故采用担保书或银行保函的金额应该是一样的。

第49题:某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为()。

A.专项应急预案

B.综合应急预案

C.现场应急预案

D.现场处置预案

正确答案:查看最佳答案

第50题:在进行施工成本的控制时，对水泥、木材等材料用量的控制，适宜采用的方法是()。

A.限额发料

B.指标控制

C.作业包干

D.计划配料

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，质量保证金的计算额度应包括()。

A.预付款的支付

B.承包人完成的安装工程款

C.价格调整的金额

D.预付款的扣回

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列施工职业健康安全管理体系文件要求的说法中，不属于体系文件编写原则的是()。

A.标准要求的要写到

B.文件写到的要做到

C.做到的要有有效记录

D.记录到的要有改进措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立。，选项分析:体系文件的编写应遵循“标准要求的要写到、文件写到的要做到、做到的要有有效记录”的原则。

第53题:根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是()。

A.发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容

B.发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点.基准线和水准点及书面资料

C.发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误

D.发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项，发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实.准确.完整。B选项，发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点.基准线和水准点及其书面资料。CD选项，发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

第54题:管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用()。

A.项目组织设计文件

B.项目任务分期表

C.工作任务分工表

D.管理职能分工描述书

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门迟报事故或阻碍、干涉事故调查工作的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚标准为()。

A.处上一年年收入40%～80%的罚款

B.处上一年年收入60%～100%的罚款

C.依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任

D.依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故的处理。，选项分析:有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有以下:不立即组织事故抢救；迟报或者漏报事故；谎报或者瞒报事故；在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；阻碍、干涉事故调查工作等违法行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第56题:下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是()。

A.固定总价合同

B.单价合同

C.变动总价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:固定总价合同承包商承担的风险一方面是工程量的风险，另一方面是价格的风险

第57题:监理人出具竣工付款证书后的()日内，发包人需将应支付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.42

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工付款证书及支付时间。，选项分析:发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按合同约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

第58题:某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天；工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分为第21天.第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

A.4

B.1

C.8

D.11

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算，自由时差=紧后工作的最早开始时间－本工作的最早开始时间－本工作的持续时间=21-12-5=4。

第59题:根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指()。

A.施工进度横图

B.大型机械布置位置图

C.施工现场交通组织图

D.施工现场平面布置图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场文明施工的措施。，选项分析:“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

第60题:斗容量为1m3的正铲挖土机，挖四类土，装车，深度在2m内，小组成员为两人，机械台班产量为4.76(定额单位100m3)，则人工时间定额和机械时间定额分别为()。

A.0.42台班、0.21工日

B.0.21工日、0.21台班

C.0.42工日、0.42台班

D.0.42工日、0.21台班

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于项目经理的职责，以下说法正确的是()

A.主持编制项目目标责任书?

B.进行利益分配?

C.参与竣工验收?

D.组织项目的检查.鉴定和评奖申报工作

正确答案:查看最佳答案

第62题:在工程项目的施工阶段，对现场用到的钢钉.钢丝等零星材料的用量控制，宜采用的控制方法是()。

A.定额控制

B.计量控制

C.指标控制

D.包干控制

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.增加的费用和延误的工期均由承包人承担

B.增加的费用和延误的工期均由发包人承担

C.费用由承包人承担，工期由发包人承担

D.费用由发包人承担工期由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误由承包人承担。

第64题:关于职业伤害事故分类标准规定，轻伤与重伤划分的界限是()

A.损失100个工作日?

B.损失100天?

C.损失105个工作日?

D.损失105天

正确答案:查看最佳答案

第65题:建立工程项目施工质量保证体系的目标是()。

A.保证体系文件的严格执行

B.控制产品生产的过程质量

C.保证管理体系运行的质量

D.控制和保证施工产品的质量

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列关于施工竣工图叙说错误的是()。

A.项目竣工图由施工单位负责编制

B.如果施工图没有变动的，在原施工图上加盖并签署竣工图章

C.一般性图纸变更，可在原图上更改，加盖并签署竣工图章

D.涉及结构、工艺等重大改变及图纸变更面积超过45%的，应重新绘制竣工图

正确答案:查看最佳答案

第67题:下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是()。

A.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

B.因地震造成工程停工的

C.发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的

D.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B属于不可抗力原因，并不是发包人原因。选项C属于承包人的原因。选项D属于发包人的责任，发包人义务中并没有包含选项D。相比较的话，选项A更符合题意。

第68题:下列选项中。属于风险评估工作内容的是()

A.编制施工风险识别报告

B.确定应对各种风险的对策

C.分析风险发生各种风险发生的概率和损失量

D.对风险进行监控并提出预警

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险评估包括以下工作:分析风险发生的概率.分析损失量.根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。

第69题:关于人工定额消耗量的测定，下列计算公式正确的是()。

A.工序作业时间=基本工作时间/(1+辅助工作时间%)

B.规范时间=辅助工作时间+准备与结束工作时间+休息时间

C.规范时间=工序作业时间/(1+规范时间%)

D.定额时间=工序作业时间+规范时间

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列施工质量工作保证措施中，属于施工准备阶段的有()。

A.实行自检.互检和专检，强化过程控制

B.建立工程测量控制网和测量控制制度

C.进行施工平面设计，建立施工现场管理制度

D.进行技术交底和技术培训工作，制定技术管理制度

E.严格按规范进行施工，认真执行质量检查制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工准备阶段。施工准备是为整个项目施工创造条件。准备工作的好坏，不仅直接关系到工程建设能否高速.优质地完成，而且也决定了能否对工程质量事故起到一定的预防.预控作用。在这个阶段要完成各项技术准备工作，进行技术交底和技术培训，制订相应的技术管理制度；按质量控制和检查验收的需要，对工程项目进行划分并分级编号；建立工程测量控制网和测量控制制度；进行施工平面设计，建立施工场地管理制度；建立健全材料.机械管理制度等。

第71题:下列有关成本核算的说法正确的有()。

A.施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法

B.用表格核算法进行工程项目成本核算

C.表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好

D.表格核算法的精度不高

E.项目财务部门一般采用表格核算法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本核算的方法。，选项分析:用表格核算法进行工程项目成本核算说法错误，正确说法为“用表格核算法进行工程项目施工各岗位成本的责任核算和控制，用会计核算法进行工程项目成本核算”；项目财务部门一般采用表格核算法说法错误，正确说法为“项目财务部门一般采用会计核算法”。

第72题:某建设项目业主采用如下图的组织结构模式。关于业主和各参与方之间的组织关系的说法，正确的有()

A.业主代表必须通过业主方项目经理下达指令

B.施工单位不可直接接受总经理指令

C.设计单位可直接接受业主方项目经理的指令

D.咨询单位的唯一指令来源是业主方项目经理

E.总经理可直接向业主方项目经理下达指令

正确答案:查看最佳答案

第73题:费用索赔的计算方法主要有()。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正总费用法

D.修正实际费用法

E.统计法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔费用的计算方法。，选项分析:费用索赔的计算方法主要有:实际费用法、总费用法和修正总费用法。

第74题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的有()。

A.承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

B.永久工程损失由发包人承担

C.承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担

D.承包人施工机械损坏由发包人承担

E.发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不可抗力。，选项分析:除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担:①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

第75题:关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有()。

A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间.地点召开的会议

B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准

C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人

D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间

E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第76题:政府对建设工程质量监督的职能包括()。

A.监督工程建设参与各主体的质量行为

B.评定施工企业的施工资质等级

C.监督已验收合格工程进度款的支付

D.监督检查涉及结构安全和使用功能的实体施工质量

E.监督工程质量验收

正确答案:查看最佳答案

第77题:某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有()

A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工

B.不受设计变更响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工

C.如监理人逾期不予批准承包人的书面透知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作

D..如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约

E.要求发包人延长工期，支付合理利润

正确答案:查看最佳答案

第78题:依次施工组织方式的特点包括()。

A.没有充分利用工作面进行施工，工期较长

B.如果按专业组建工作队，则各专业工作队不能连续作业

C.不利于提高劳动生产率和工程质量

D.施工现场组织管理比较复杂

E.有利于资源供应的组织

正确答案:查看最佳答案

第79题:下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有()。

A.使用不合格的工程材料

B.边勘察，边设计，边施工

C.勘察报告不准，不细

D.施工人员不具备上岗的技术资源

E.施工管理混乱

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工管理人员及实际操作人员的思想.技术素质差，是造成施工质量事故的普遍原因。缺乏基本业务知识，不具备上岗的技术资质，不懂装懂瞎指挥，胡乱施工盲目干；施工管理混乱，施工组织.施工工艺技术措施不当；不按图施工，不遵守相关规范，违章作业；使用不合格的工程材料.半成品.构配件；忽视安全施工，发生安全事故等，所有这一切都可能引发施工质量事故。

第80题:关于施工企业质量管理体系文件构成的说法，正确的是()。

A.质量计划是企业战略管理的纲领性文件

B.质量手册具有唯一性，内容包括质量方针和目标、质量管理体系的描述等

C.作业指导书是质量手册的支持性文件

D.程序文件是保证过程质量的最基础文件

E.质量记录是记载过程状态和过程结果的文件

正确答案:查看最佳答案

第81题:施工过程中，可以作为工程量计量依据的资料有()。

A.质量合格证书

B.《计量规范》

C.招标工程量清单

D.技术规范

E.设计图纸

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程计量的依据。，选项分析:计量依据为质量合格证书、《计量规范》和技术规范、设计图纸。

第82题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，专业工程分包人应承担违约责任的情况有()。

A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件

B.分包人原因工程质量达不到约定的质量标准

C.不按分包合同约定履行义务

D.因分包人原因不能按照分包合同协议书约定的竣工日期竣工

E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平，可以直接用于施工项目的管理。在进行施工项目管理时，施工定额可以用于()。

A.签发限额领料单

B.编制施工作业计划

C.结算计件工资

D.工程价款的结算

E.签发施工任务单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程定额的分类。，选项分析:施工定额是建筑安装施工企业进行施工组织、成本管理、经济核算和投标报价的重要依据，属于企业定额性质。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。所以“签发限额领料单、编制施工作业计划、结算计件工资、签发施工任务单”说法均正确。

第84题:根据建标[2013]44号)，应计入措施费的有()。

A.二次搬运费

B.脚手架工程费

C.夜间施工增加费

D.施工机械大修理费

E.已完工程及设备保护费

正确答案:查看最佳答案

第85题:关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是(?)。?

A.各参与方都有进度控制的任务?

B.各参与方进度控制的目标和时间范畴相同?

C.项目实施过程中不允许调整进度计划?

D.进度控制是一个动态的管理过程?

E.进度目标的分析论证是进度控制的一个环节?

正确答案:查看最佳答案

第86题:某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的有()。

A.工作B的最迟完成时间是第8天

B.工作F的自由时差是1天

C.工作G的总时差是2天

D.工作H的最早开始时间是第12天

E.计算工期是15天

正确答案:查看最佳答案

第87题:建设工程项目施工成本控制的主要依据包括()。

A.工程承包合同

B.施工成本计划

C.工程进度报告

D.工程变更资料

E.工程质量水平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本控制的依据。，选项分析:施工成本控制的依据:合同文件、成本计划、进度报告、工程变更与索赔资料、各种资源的市场信息。

第88题:某承包人将一个月以前发生的一项质量返工费用与近期(28天以内)发生的合同变更费用超支合并成一项索赔事件向发包方提出索赔。为了不使发包方提出异议，承包商把返工费用相关证据的日期进行了修改。在此事件中，承包商的证据违背了《标准施工合同文件》对于索赔证据的()基本要求。

A.真实性

B.及时性

C.全面性

D.关联性

E.有效性

正确答案:查看最佳答案

第89题:建设项目信息管理工作部门的工作任务主要包括()等。

A.负责编制信息管理手册，并在项目实施中进行修改和补充

B.负责协调和组织各项目管理班子的各项工作

C.负责信息处理工作平台的建立和运行维护

D.负责工程档案的管理

E.负责收集项目现场信息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B.负责协调和组织各项目管理班子中各个工作部门的信息处理工作。选项E.与其他部门协同组织收集信息。

第90题:包装物的回收办法可以采用押金回收和折价回收，以下各项属于折价回收的是()。

A.油漆桶

B.电缆卷筒

C.麻袋

D.玻璃瓶

E.集装箱

正确答案:查看最佳答案

参考解析:包装物的回收办法可以采用如下两种形式之一:押金回收:适用于专用的包装物，如电缆卷筒.集装箱.大中型木箱等;(2)折价回收:适用于可以再次利用的包装器材，如油漆桶.麻袋.玻璃瓶等。

第91题:以下关于业主方项目管理的目标和任务的描述正确的有()。

A.建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段

B.项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立统一的关系

C.业主方项目管理服务于投资方的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和安全目标

D.业主方最重要的任务是质量管理

E.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

正确答案:查看最佳答案

第92题:大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括()。

A.项目实施总体部署

B.总进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度目标

D.施工准备与资源配置计划

E.总进度目标实现的条件和应采取的措施

正确答案:查看最佳答案

第93题:环境管理体系标准的主要特点有()。

A.可增强劳动者身心健康，提高劳动效率

B.以人为本，组织的管理以强制行为为主

C.适用于各行各业、任何类型和规模的组织

D.着重强调与法律法规的符合性

E.与其他管理体系的兼容性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是环境管理体系标准的特点。，选项分析:环境管理体系标准的特点:(1)标准作为推荐性标准被各类组织普遍采用，适用于各行各业、任何类型和规模的组织，用于建立组织的环境管理体系，并作为其认证的依据。(2)标准在市场经济驱动的前提下，促进各类组织提高环境管理水平、达到实现环境目标的目的。(3)环境管理体系的结构系统，采用的是PDCA动态循环、不断上升的螺旋式管理运行模式，(4)标准着重强调与环境污染预防、环境保护等法律法规的符合性。(5)标准注重体系的科学性、完整性和灵活性。(6)标准具有与其他管理体系的兼容性。

第94题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有()。

A.参与项目招标、投标和合同签订

B.制定内部计酬办法

C.参与组建项目经理部

D.选择建立单位

E.选择分包人

正确答案:查看最佳答案