节选部分<<2025年吉林省二建法律法规，备考时间需要多久？>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是()。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:《劳动合同法》第40条规定，因员工不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。故选项“7月2日”正确。

第1题:施工单位的项目经理未履行安全生管理职责，被施以刑罚，依法五年内不得担任任何施工企业的主要负责人，项目负责人，该期间的起算时间为()

A.犯罪行为发生之日

B.案件已送审查之日

C.刑罚执行完毕之日

D.刑事判决生效之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》施工单位的主要负责人、项目负责人有以上违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

第2题:除专用合同条款另有约定外，()应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。

A.发包人

B.承包商

C.分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)。，选项分析:2017年9月住房和城乡建设部、工商总局经修订后联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

第3题:某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法中错误的是()。

A.该专项方案应当由施工总承包单位组织编制

B.该专项方案可由专业工程公司组织编制

C.该专项方案应当由施工单位技术负责人签字

D.该专项方案经现场监理工程师签字后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第4题:下列合同债务中，可以转移的债务是()。

A.提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务

B.必须采取施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务

C.委托监理合同中监理单位的主债务

D.施工合同中关于主体结构施工的债务

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。

A.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

B.保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成

C.取得施工许可后依法抽查不合格的，停止施工

D.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

正确答案:查看最佳答案

第6题:某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，()申请行政复议。

A.市环保局

B.省建设厅

C.市人民政府

D.省人民政府

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的”，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

第7题:关于竣工验收，下列说法正确的是()。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第十六条规定:“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。

第8题:关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是()。

A.任何单位不得对能源消费实行包费制

B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证

C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制

D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。，选项分析:选项“任何单位不得对能源消费实行包费制”正确。用能单位应当加强能源计量管理，任何单位不得对能源消费实行包费制。选项“施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证”正确。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。选项“建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告”正确。建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。故“建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制”选项错误，符合题意，当选。

第9题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，组织竣工验收的主体是()。

A.质量监督站

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程竣工验收的主体，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

第10题:国家实行固定资产投资项目()评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据我国《民事诉讼法》的规定，我国地域管辖的一般原则是()。

A.原告就被告原则

B.被告就原告原则

C.公平合理原则

D.意思自治原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事诉讼的法院管辖。一般地域管辖，是以当事人与法院的隶属关系来确定诉讼管辖，通常实行“原告就被告”原则。

第12题:关于工程建设行业标准的说法，正确的是()。

A.对没有推荐性国家标准，需要在全国工程建设行业范国内统一的技术要求，可以制定行业标准

B.行业标准可以由行业协会制定

C.工程建设行业标准中包括强制性标准

D.行业标准的制定，应当报国务院标准化行政主管部门批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行业标准，选项分析:《标准化法》规定，对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。

第13题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。选项B，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项C，没有此项规定，对于转让抵押物，需要征得抵押权人的同意;选项D，不可以单独转让。

第14题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工，则甲的行为视同()。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

第15题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的，应当立即制止。

第16题:施工单位应当履行的消防安全职责，不包括()。

A.在施工现场确定消防安全责任人

B.制定消防安全管理制度和操作规程

C.在施工现场入口处设置消防安全标志

D.对建筑消防设施必须每两年全面检测一次

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场消防安全责任，选项分析:按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

第17题:甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是()。

A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算

B.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算

C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算

D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算

正确答案:查看最佳答案

第18题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前24小时通知生产经营单位。

第19题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A.建设单位

B.施工单位

C.勘察单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止无资质承揽工程。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

第20题:关于施工许可证申请延期的说法，正确的是()。

A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按时开工的，应当申请延期

B.延期以3次为限，每次不得超过3个月

C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止

D.超过延期时限的施工许可证，自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，自领取施工许可证之日起3个月内因故不能按时开工的，应当申请延期。B项错误，延期以2次为限，每次不超过3个月。C项错误，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第21题:.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

第22题:下列权利证书中，不可以进行质押的是()。

A.股权证书

B.存单

C.仓单

D.房屋产权证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利，D项属于不动产，不可以进行质押。

第23题:发包人可以解除建设工程施工合同的情形是()。

A.发包入未按约定支付工程价款，承包人停工的

B.已经完成的建设工程质量不合格的

C.承包人未按合同约定的期限完工的

D.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人可以解除建设工程施工合同的情形;(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包.违法分包的。

第24题:建设工程一切险的保险终止日应为()之日。

A.工程竣工验收

B.工程验收合格

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日。

第25题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

D.核验开工报告批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月，重新办理。

第26题:关于教唆侵权、帮助侵权和共同危险行为的说法，正确的是()。

A.教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人分别承担按份责任

B.教唆、帮助无民事行为能力人实施侵权行为的，无民事行为能力的监护人尽到监护职责的，应当承担全部责任

C.二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任

D.二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能确定具体侵权人的，由行为人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第27题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是()。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的种类，选项分析:用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同:(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

第28题:根据《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，应承担的法律责任不包括()。

A.责令限期改正

B.有关行政监督部门给予警告

C.处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款

D.对单位直接负责人员给予处分

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于不可抗力的说法，正确的是()。

A.不可抗力包括主观情况与客观情况

B.法定的免责事由主要限于不可抗力

C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任

D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由，而法定免责事由主要限于不可抗力，约定的免责事由主要是合同中的免责条款，故B正确。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第30题:关于著作权保护期的说法，正确的是()。

A.作者的署名权.修改权.保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年

B.公民的作品，其发表权.使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权.使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作者的署名权.修改权.保护作品完整权的保护期不受限制，故A错;公民的作品，其发表权.使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年，故B错;法人或者其他组织的作品著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权.使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护，因此D错。

第31题:甲与某施工企业于2018.年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始实行。2018.年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者可以单方解除劳动合同的规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

第32题:根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是()。

A.总价方式

B.定额方式

C.成本加酬金方式

D.单价方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款，故D正确。建设规模较小.技术难度较低.工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险.救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款，故ABC错误。

第33题:国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，下列选项错误的是()。

A.不得安排女职工从事矿山井下作业

B.不得安排女职工在经期从事低温、冷水作业

C.不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动

D.不得安排怀孕女职工从事第3级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护，选项分析:《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第34题:同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据相关法律规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家内部约定

正确答案:查看最佳答案

第35题:当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，()。

A.可以根据仲裁协议重新申请仲裁

B.不能再申请仲裁

C.只能向法院提起诉讼

D.仲裁申请的撤回视为无效，继续进行原仲裁程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是和解，选项分析:当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。

第36题:施工企业取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。

第37题:甲于2014年12月份取得了二级建造师的证书，那么甲在每一注册有效期内应参加继续教育不少于()学时。

A.30

B.60

C.90

D.120

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师考试.注册和继续教育的规定。注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时，其中必修课60学时，选修课60学时。

第38题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人在交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，将该货物转卖给丁并通知内向丁交货，但乙和丁对于货物毁损.火失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人(乙)出卖交由承运人运输的在途

第39题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程一切险。自工程动工或用于保险的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书为止。移交后，遇到不可预料的损失由业主自行承担。

第40题:当事人对于仲裁协议的效力有异议。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的基层人民法院裁定

C.申请人住所地的基层人民法院裁定

D.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁协议。，选项分析:当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

第41题:关于团体标准的说法，正确的是()。

A.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求

B.在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域制定团体标准必须利用自主创新技术

C.国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准

D.团体标准对本团体成员强制适用

正确答案:查看最佳答案

第42题:某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照()的市场价格履行。

A.履行义务一方所在地

B.材料所在地

C.合同签订地

D.订立合同时履行地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程价款的支付。价款约定不明确的，应按照订立合同时履行地的市场价格履行。

第43题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是()。

A.建设单位应当做好现场安全防护

B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，拒绝支付

C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费

D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护

正确答案:查看最佳答案

第44题:甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是()。

A.甲公司支付100件产品的货款

B.甲公司可以向乙公司无偿退货

C.由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款

D.由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款

正确答案:查看最佳答案

第45题:张某的日工资为100元，2021年元旦国家规定放假3天，其中1月1日属于法定休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天加班而且不能安排补休。根据《劳动法》的规定，公司应当向张某支付加班费合计()元。

A.300

B.500

C.700

D.900

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动者的工作时间和休息休假，选项分析:用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资300%的工资报酬。1×3×100+2×2×100=700元。

第46题:工程合理使用年限是指()。

A.从竣工验收合格之日起，工程地基基础.主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

B.从竣工结算之日起，工程地基基础.主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

C.从工验收合格之日起，工程主体结构.装饰装修能够保证在正常情况下安全使用的年限

D.从合同到期之日起，工程地基基础.主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。工程合理使用年限是指从竣工验收合格之日起，工程地基基础.主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限。

第47题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备条件的是()。

A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书

B.为职工办理意外伤害保险

C.配备兼职安全生产管理人员

D.有职业危害防治措施，并为安全生产管理人员配备合格的安全防护用具与防护服装

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设工程施工许可证的申请主体是该工程的()。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.咨询服务单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工许可证的申请主体，选项分析:根据《建筑法》，按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的主体是建设单位。

第49题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立

第50题:根据《注册建造师管理规定》第15条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是()。

A.甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故

D.丁现年已61周岁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请人有下列情形之一的，不予以注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。因此，只有D项符合题干要求。

第51题:标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务，选项分析:①现实交付。标的物由出卖人直接交付给买受人。普通发票可以作为买受人付款和履行付款义务的凭证，但有相反证据足以推翻的除外。②简易交付。标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。③占有改定。买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移。④指示交付。合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。⑤拟制交付。出卖人将标的物的权利凭证(如仓单、提单)交给买受人，以代替标的物的现实交付。出卖人仅以增值税专用发票及税款抵扣资料证明其已履行交付标的物义务，买受人不认可的，出卖人应当提供其他证据证明交付标的物的事实。所以本题选“简易交付”。

第52题:下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的是()。

A.转让安全生产许可证的

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续的

C.建筑施工企业不再具备安全生产条件的

D.超越法定职权颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定，选项分析:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证:(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职权领发安全生产许可证的；(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的；(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

第53题:适用《产品质量法》调整的是()

A.建筑工程

B.设备安装工程

C.销售用预制件

D.装修工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:适用于《产品质量法》的产品:经过加工.制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。

第54题:关于建设工程合同变更，说法正确的是()。

A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，合同的变更须经当事人双方协商一致。C项错误，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。D项错误，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的.不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

第55题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，特别重大事故，在()日内作出处理批复。

A.10

B.15

C.30

D.45

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工生产安全事故的处理。特别重大事故，在30日内做出处理批复。

第56题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》，关于工程价款结算的说法，正确的是()。

A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接，参照最后订立的合同结算建设工程价款

B.当事人就同一建设主程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款

C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款

D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件.投标文件.中标通知书载明的工程范围.建设工期，工程质量.工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。当事人签订的建设工程施工合同与招标文件.投标文件.中标通知书载明的工程范围.建设工期.工程质量.工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件.投标文件.中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

第57题:下列建设工程合同中，属于无效合同的有()

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

D.施工企业与发包人订立的重大误解合同

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()。

A.施工单位签署质量合格文件上，必须有注册建造师的签字盖章

B.分包单位签署质量合格的文件，无需担任总承包项目负责人的注册建造师签章

C.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章

D.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改

正确答案:查看最佳答案

第59题:标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称之为()。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权。此种形式为指示交付。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%

C.招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为34个月

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清.说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清.说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清.说明，不得接受投标人主动提出的澄清.说明。

第61题:关于承担侵权责任的说法，正确的有()。

A.构筑物发生脱落造成他人损害的，所有人.管理人或者使用人不论是否有过错，均应当承担侵权责任

B.建筑物倒塌造成他人损害的，由建筑工程五方责任主体承担连带责任

C.从建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权情形外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿

D.建筑物玻璃幕墙部分脱落造成他人损害的，由施工企业承担赔偿责任

E.施工现场未采取扬尘防治措施造成他人损害的，由施工企业承担赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。故AD错误。建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。故B错误。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。故C正确。以上解析参照2020教材。(根据2021年教材A.C.D选项内容已删除)

第62题:下列情形中，依法可以不招标的项目有()。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，()可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第63题:授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件有()。

A.新颖性

B.实用性

C.创造性

D.富有美感

E.适于工业应用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性.创造性和实用性。

第64题:施单位与建设单位答订施工合同，双方没约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算，为人民法院判决之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时日没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(1)建设工程实际交付的，为交付之日(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第65题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有()。

A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责

C.确保安全生产费用的有效使用

D.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

E.及时、如实报告生产安全事故

正确答案:查看最佳答案

第66题:合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择下列()人民法院作为合同纠纷的管辖法院。

A.被告住所地

B.合同履行地

C.合同签订地

D.标的物所在地

E.被告亲属所在地

正确答案:查看最佳答案

第67题:民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为()。

A.不违反法律

B.不违背社会公德

C.不与强制性标准相抵触

D.不与第三人利益相冲突

E.不与社会公共利益相冲突

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项分析:工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。E属于承揽业务不良行为认定标准。

第69题:根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按否决其投标处理的有()。

A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金

B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点

C.投标文件未按招标文件要求密封

D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字

E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格即可任职的有()。

A.施工单位的主要负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.项目技术员

E.从事施工安全的所有负责人

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于工程总承包的说法，正确的有()。

A.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体

B.设计单位和施工单位组成联合体的，应当根据项目的特点和复杂程度，合理确定牵头单位

C.工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、造价咨询单位

D.政府投资项目的招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告的，其编制单位可以参与该工程总承包项目的投标

E.建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有()。

A.外墙防渗漏

B.设备安装

C.给排水管道

D.防水工程

E.装修工程

正确答案:查看最佳答案

第73题:物权的种类包括()。

A.所有权

B.占有

C.不当得利

D.担保物权

E.用益物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:物权包括所有权.用益物权和担保物权。

第74题:关于建筑工程一切险的说法，正确的有()。

A.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

B.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保单明细表中列明的保险生效日和终止日15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项正确;建筑工程一切险:被保险人具体包括:(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师.工程师及其他专业顾问。E选项正确;安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。

第75题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。

A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准

B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。

第76题:关于工程质量检测的说法正确的有()。

A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

正确答案:查看最佳答案

第77题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()

A.诉讼终结

B.当事人解除委托

C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

E.委托代理人有过错

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。

第78题:设计文件中应当注明()。

A.工程合理使用年限

B.工程保修期限

C.建筑材料构配件设备的规格型号和性能指标

D.建筑材料构配件设备的生产厂供应商

E.涉及施工安全的重点部位和环节

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是()。

A.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额

B.小规模纳税人应纳税额=当期销项税额一当期进项税额

C.一般纳税人应纳税额=销售额×征收率

D.销项税额=销售额×税率

E.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不再结转下期继续抵扣

正确答案:查看最佳答案