节选部分<<2025年北京市监理工程师监理基本理论与相关法规，难度高不高？>>题型

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:发包人委托两个监理单位承担施工监理服务，并委托其中一个监理单位对建设工程项目施工监理服务总负责，该监理单位按照各监理单位合计监理服务收费额的()向发包人收取总体协调费。

A.4％～6％

B.4％～5％

C.4％～7％

D.4％～8％

正确答案:查看最佳答案

第1题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第2题:需经过总监理工程师审核签订后报送建设单位的用表是()。

A.费用索赔审批表

B.工程款支付证书

C.工程临时延期审批表

D.工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

第3题:CM模式是以使用()为特征的建设工程组织管理模式。

A.平行承发包模式

B.CM单位

C.施工单位

D.项目总承包模式

正确答案:查看最佳答案

第4题:对于工程项目而言，工程实际造价超出工程预算的原因之一是()。

A.缺乏可靠的成本数据

B.项目管理要求高

C.设计图纸的标准高

D.设计选用新材料.新技术

正确答案:查看最佳答案

第5题:以下关于投标后评估，正确的是()。

A.只有中标的项目需要做好后评估

B.只有未中标的项目需要做好后评估

C.无论是否中标，均应做好后评估

D.总监理工程师应组织做好投标后评估工作

正确答案:查看最佳答案

第6题:以下关于开标，正确的是()。

A.投标人代表应在开标记录上签字

B.开标时，应由招标人或其推选的代表检查投标文件密封情况

C.开标顺序由招标人现场随机抽定

D.设有标底的，开标时应予以保密

正确答案:查看最佳答案

第7题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。

A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

正确答案:查看最佳答案

第8题:《建筑法》规定，负责建筑安全生产管理的是()。

A.国务院

B.安全生产行政主管部门

C.劳动行政主管部门

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)，桥梁混凝土工程中，同条件下经外观检查合格的机械连接接头，应以每300个为一批(不足300个也按一批计)，从中抽取()个试件做单向拉伸试验。如有1个试件抗拉强度不符合要求，应再取()个试件复验，如再有1个试件不合格，则该批接头应判为不合格。

A.1，2

B.2，3

C.3，6

D.6，9

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)，注册监理工程师在每一注册有效期内，需完成()学时的继续教育。

A.48

B.80

C.96

D.120

正确答案:查看最佳答案

第11题:工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，()。

A.代表项目法人对工程项目实施的监督管理

B.对工程项目进行“三控两管一协调”，同时履行安全管理法定职责

C.对工程项目进行约束和协调

D.对工程项目进行“三控制、两管理、一协调”

正确答案:查看最佳答案

第12题:道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.15

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

第13题:采用非代理型CM模式时，保证最大价格(GMP)数额过高会导致的结果是()。

A.CM单位所承担的风险大，业主所承担的风险小

B.CM单位所承担的风险小，业主所承担的风险大

C.CM单位和业主所承担的风险都比较小

D.CM单位和业主所承扭的风险者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果GMP的数额过高，就失去了控制工程费用的意义，业主所承担的风险增大；反之，GMP的数额过低，则CM单位所承担的风险加大。因此，GMP具体数额的确定就成为CM合同谈判中的一个焦点和难点。第十一章国际工程咨询与实施组织模式第二节国际工程实施组织模式

第14题:根据《合同法》，下列合同中，不属于建设工程合同的是()。

A.工程勘察合同

B.工程设计合同

C.工程咨询合同

D.工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈢《合同法》主要内容《合同法》中的合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。《合同法》中的合同分为15类。其中，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。

第15题:下列事件中,承包单位提出延长工期申请，不应予以批准的是()。

A.不利的外界条件

B.监理工程师发出工程变更指令导致的工程量增加

C.业主造成的任何延误.干扰或障碍

D.承包商管理不善导致仓库中的工程材料被盗

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022，隧道工程施工应对线路中线、高程进行检核，隧道的衬砌结构()侵入建筑限界。

A.不得

B.应当

C.可以

D.宜

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建设工程质量管理条例》，下列各项中，属于施工单位质量责任和义务的是()。

A.就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明

B.按照国家有关规定办理工程质量监督手续

C.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人

D.将施工图设计文件报县级以上人民政府建设主管部门或者其他有关部门审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A属于设计单位的质量责任和义务；选项BD属于建设单位的质量责任和义务。

第18题:在可行性研究中，用来解决项目建设的必要性问题的是()。

A.市场研究

B.工艺技术方案的研究

C.财务分析

D.经济分析

正确答案:查看最佳答案

第19题:根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)，预应力钢绞线见证取样试验结果，如有一项不合格时，则不合格盘报废，并再从同批未检验过的钢绞线中取()数量的试样进行该不合格项的复验，如仍有一项不合格，则该批钢绞线为不合格。

A.相同

B.一倍

C.双倍

D.三倍

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程组织流水施工时，固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工共同的特点是()。

A.相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间

B.相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍

C.专业工作队数等于施工过程数

D.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

正确答案:查看最佳答案

第21题:工程风险管理中，分析与评价工程风险可采用的方法是()。

A.财务损表法

B.流程图法

C.敏感性分析法

D.经验数据法

正确答案:查看最佳答案

第22题:建设工程监理规划的审核内容包括()是否与工程监理合同要求和建设意图一致。

A.监理目标

B.项目监理机构结构

C.投资、进度、质量目标控制方法和措施

D.监理工作制度

正确答案:查看最佳答案

第23题:下面关于质量控制，不正确的是()。

A.对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证

B.对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理

C.亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查

D.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查

正确答案:查看最佳答案

第24题:某工程因设计缺陷导致停工等待变更的图纸，则以下正确的是()。

A.停工增加的费用和工期由承包人承担

B.停工增加的费用和工期由设计人承担

C.停工增加的费用和工期由发包人承担

D.停工增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第25题:投资控制的比较不包括()。

A.投资目标分解值与施工图预算值的比较

B.投资目标分解值与概算值的比较

C.概算值与施工图预算值的比较

D.合同价与实际投资的比较

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列各项中，不属于勘察设计单位选择方式的是()。

A.招标

B.议标

C.直接委托

D.设计方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第27题:处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候，应交给()审核。

A.建设单位

B.监理工程师

C.施工单位

D.仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《住宅工程质量常见问题控制标准》(DBJ33/T1286-2022)，排烟道和排气道应做承托处理，承托间隔不应超过()层。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第29题:项目监理机构处理工程索赔事宜是建设工程目标控制重要的()措施。

A.技术

B.合同

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第30题:某进口设备，装运港船上交货价(FOB)为50万美元，到岸价(CIF)为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为:1美元=6.7元人民币，则该进口设备的增值税为人民币()万元。

A.43.55

B.47.91

C.44.42

D.48.86

正确答案:查看最佳答案

第31题:下列选项中，反映了建设工程三大目标之间对立关系的是()。

A.对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金

B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，虽然会造成一次性投资的增加和建设工期的延长，但能够节约工程项目动用后的运行费和维修费

C.适当增加投资数量，为采取加快进度的措施提供经济条件，即可加快工程建设进度，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回

D.如果建设工程进度计划制定得既科学又合理，使工程进展具有连续性和均衡性，可缩短建设工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.三大目标之间的对立关系在通常情况下，如果对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金和花费较长的建设时间;如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降;如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准。这些表明，建设工程三大目标之间存在着矛盾和对立的一面。2.三大目标之间的统一关系在通常情况下，适当增加投资数量，为釆取加快进度的措施提供经济条件，即可加快工程建设进度，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回，建设工程全寿命期经济效益得到提高;适当提高建设工程功能要求和质量标准，虽然会造成一次性投资的增加和建设工期的延长，但能够节约工程项目动用后的运行费和维修费，从而获得更好的投资效益;如果建设工程进度计划制定得既科学又合理，使工程进展具有连续性和均衡性，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价。这些表明，建设工程三大目标之间存在着统一的一面。

第32题:建设工程信息管理在()要求信息收集人员充分了解施工设计和施工图预算，特别是在了解工程特点和工程量分解上有一定能力。

A.施工阶段

B.设计阶段

C.项目决策阶段

D.施工招投标阶段

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022，建筑物照明供配电系统中，除常规保护措施外，室外照明配电终端回路应设置的附加保护是()。《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-20224.5.1:

A.短路保护

B.过负荷保护

C.接地故障保护

D.剩余电流动作保护电器

正确答案:查看最佳答案

第34题:在建设项目管理的类型中，()最为普遍，所涉及的问题最多，也最复杂，需要系统运用建设项目管理的基本理论。

A.为设计单位服务的项目管理

B.为施工单位服务的项目管理

C.为业主服务的项目管理

D.为设备供应单位服务的项目管理

正确答案:查看最佳答案

第35题:《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为()。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第36题:项目监理机构巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况时，发现未按专项施工方案实施的，正确的处理方式是()

A.签发工程暂停令，要求施工单位按专项施工方案实施

B.签发工程暂停令，要求施工单位及时修改专项施工方案

C.签发监理通知单，要求施工单位及时修改专项施工方案

D.签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:D㈡专项施工方案的监督实施及安全事故隐患的处理{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/C8A37E564C9B8686723CDAF058189C3F.png}}

第37题:根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)，水泥进场时应进行抽样检验，下列不属于抽样检验项目的是()。

A.强度

B.重量偏差

C.安定性

D.凝结时间

正确答案:查看最佳答案

第38题:物资供应计划审核的主要内容不包括()。

A.物资的库存量安排是否经济.合理

B.由于物资供应不足而使施工进度拖延现象发生的可能性

C.协调各有关单位的关系

D.物资采购安排在时间上和数量上是否经济.合理

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列关于组织形式特点的说法中，正确的是()。

A.直线制组织形式要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物

B.直线职能制组织形式中，职能部门人员有权对下级实行指挥和发布命令

C.矩阵制组织形式由纵向子项目系统和横向职能系统构成

D.直线职能制组织形式的缺点是纵横向协调工作量大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B错误，直线职能制组织形式中，职能部门人员只能对下级部门进行业务指导，不能对下级部门直接进行指挥和发布命令；选项C错误，矩阵制组织形式由纵向职能系统和横向子项目系统构成；选项D错误，矩阵制组织形式的缺点是纵横向协调工作量大。

第40题:项目业主只有将有关监理的事宜明确的反应在中，才能使被监理单位接受和配合监理。

A.监理大纲

B.监理合同

C.工程建设合同

D.监理合同及其他工程建设合同

正确答案:查看最佳答案

第41题:能正确反映外汇真实价值的汇率，称为()。

A.影子工资

B.社会折现率

C.影子价格

D.影子汇率

正确答案:查看最佳答案

第42题:目标控制措施中，()是其他各类措施的前提和保障。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第43题:签订合同协议书后，承包人查勘现场，发现实际情况与发包人提供的资料有重大差异，其做法最恰当的是()。

A.继续按发包人提供的资料组织施工

B.继续按实际情况组织施工

C.停工，要求重新进行合同洽商

D.及时通知监理人，由其做出相应指示，明确合同责任

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工单位按要求在()将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位。

A.保修期开始前

B.保修期结束时

C.竣工后

D.竣工前

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑法》，监理人员发现设计文件不符合工程质量标准时，正确的做法是()。

A.报告建设单位要求设计单位改正

B.要求施工单位修改图纸

C.要求设计人员改正

D.报告施工图审查机构要求设计单位改正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒋明确了工程监理人员的职责《建筑法》:“工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。”“工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。”第一章建设工程监理制度第一节建设工程监理概述

第46题:根据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021，生活饮用水管道配水至卫生器具、用水设备等，配水件出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径的()倍。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第47题:监理文件的所有收文最后由()签字。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理员

D.项目监理部负责收文人员

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建设工程文件归档整理规范》，下列监理文件中监理单位应长期保存的是()。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.专题总结

D.建设工程监理合同

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)，热拌沥青混合料的摊铺，城市快速路、主干路宜采用两台以上摊铺机联合摊铺，每台机器的摊铺宽度宜小于()。

A.6m

B.8m

C.10m

D.12m

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:下列属于监理规划中工程质量控制主要任务的有()。

A.参加工程竣工验收，签署建设工程监理意见

B.熟悉施工合同及约定的计价规则，复核、审查施工图预算

C.审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划

D.对隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收

E.审查施工单位用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工图设计文件审查的主要内容包括()。

A.专项施工方案

B.是否符合工程建设强制性标准

C.开工报告

D.地基基础和主体结构的安全性

E.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字

正确答案:查看最佳答案

第52题:关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有()。

A.工程档案资料应随工程进展及时收集、整理

B.由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料

C.监理档案资料的管理由总监理工程师负责，并指定专人具体实施

D.分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位

E.工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作

正确答案:查看最佳答案

第53题:设计施工总承包合同通用条款中，可以给予承包人“工期.费用.利润”三项补偿的索赔事项有()。

A.监理人指示错误

B.不可预见的物质条件

C.发包人提供的材料.设备延误

D.发包人原因指示的暂停工作

E.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022，以下关于配电箱(柜)安装，正确的有()。

A.室外落地式配电箱(柜)应安装在高出地坪不小于200㎜的底座上

B.配电箱(柜)可设置在水管接头的下方，但应做好防护措施

C.PE线必须通过PE母排或PE端子板连接

D.不同回路的N线或PE线可连接在母排同一端子上

E.N端子板必须与金属电器安装板做绝缘隔离

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第56题:项目监理机构的内部管理制度包括()。

A.隐蔽工程质量验收制度

B.工程质量事故处理制度

C.监理费用支出预算制度

D.对外行文审核批准制度

E.监理工作日志制度

正确答案:查看最佳答案

第57题:建设工程实施过程中采用BIM技术的目标有()。

A.实现建设工程可视化展示

B.提升建设工程项目管理质量

C.加强建设工程全生产管理

D.控制建设工程造价

E.缩短建设工程施工周期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程监理过程中应用BIM技术期望实现如下目标:(1)可视化展示；(2)提高工程设计和项目管理质量；(3)控制工程造价；(4)缩短工程施工周期。

第58题:项目监理机构应签发《监理通知单》的情形有()。

A.未按工程建设标准施工的

B.未经批准擅自组织施工的

C.在工程质量方面存在违规行为的

D.在工程进度方面存在违规行为的

E.使用不合格的工程材料的

正确答案:查看最佳答案

第59题:项目监理机构审查部品、部件、组件供应计划应符合()要求。

A.深化设计进度应满足部品、部件、组件生产及现场施工要求

B.供应计划应符合施工总进度计划要求

C.资源供应计划应满足施工进度计划需要

D.供应计划应满足现场储备能力及安装计划要求

E.供应计划应满足阶段性施工进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

第60题:在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是()。

A.审查施工单位的施工组织设计

B.审查施工单位的施工进度

C.协调各单位关系

D.预防并处理好工期索赔

E.审查确认施工分包单位

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括()。

A.建筑材料、建筑构配件在工程上使用

B.设备在工程上安装

C.施工单位进行下一道工序的施工

D.建设单位拨付工程款

E.建设单位进行竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第62题:赢得值法的基本参数有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.已完工程实际投资

D.进度绩效指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《建筑法》，建设单位领取施工许可证后，还应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形包括()。

A.临时占用规划批准范围以外的场地

B.拆除场地内的旧建筑物

C.进行暴(同音字)破作业

D.临时中断道路交通

E.可能损坏电力电缆

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责有()

A.组织编制监理规划

B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员

C.负责编制监理实施细则

D.组织编写监理日志

E.检查进场的工程材料.构配件.设备的质量

正确答案:查看最佳答案

第65题:以下()做法不妥。

A.总监理工程师派负责合同管理的专业监理工程师组织有关人员进行编制

B.在收到有关文件后，经过45天的编制，完成了监理规划的编制。

C.经监理公司负责人审核批准后，在监理交底会后报送建设单位。

D.在项目实施过程中，监理规划是不可调整和修改的。

E.项目监理部的监理工作制度:信息和资料管理制度；监理会议制度；监理工作报告制度；其他监理工作制度。

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列监理文件档案中，要求监理单位长期保存的有()。

A.监理规划

B.监理月报表中有关质量问题

C.监理实施细则

D.监理会议纪要中有关质量问题

E.监理部总控制计划

正确答案:查看最佳答案

第67题:申请工程监理企业资质，应当提交的材料包括()。

A.可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

B.企业法人、合伙企业营业执照

C.企业章程或合伙人协议

D.有关企业质量管理体系、技术和档案等管理制度的证明材料

E.工程监理企业资质申请表(一式三份)及相应电子文档

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程的协调分为()。

A.人员／人员界面

B.人员／系统界面

C.系统／环境界面

D.系统／系统界面

E.人员／环境界面

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置()。

A.防火伸缩节

B.防火阀

C.防火套管

D.阻火圈

E.防爆套管

正确答案:查看最佳答案

第70题:下列各项中，属于总监理工程师职责的有()。

A.调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔

B.组织审查施工组织设计

C.处置发现的质量问题和安全事故隐患

D.复核工程计量有关数据

E.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工招标投标阶段的信息可从()方面进行收集。

A.工程地质.水文地质勘察报告，施工图设计及施工图预算.设计概算，设计.地质勘察.测绘的审批报告等

B.本工程适用的规范.规程.标准，特别是强制性规范

C.所在地关于招标投标有关法规.规定，国际招标.国际贷款指定适用的范本，本工程适用的建筑施工合同范本及特殊条款精髓所在

D.该建设工程采用的新技术.新设备.新材料.新工艺，投标单位对“四新”的处理能力和了解程度.经验.措施

E.可行性研究报告，前期相关文件资料

正确答案:查看最佳答案

第72题:成功运用Partnering模式所不可缺少的要素有()。

A.长期协议

B.信任

C.责任分解

D.合作

E.共同目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈢Partnering模式的组成要素⒈长期协议；⒉共享；⒊信任；⒋共同的目标；⒌合作。

第73题:某工程进度计划各节点最早时间和最迟时间如下图所示(时间单位:d)，图中表明()。

A.工作1-3为关键工作

B.工作2-4的总时差为2

C.工作2-5的总时差为1

D.工作3-6为关键工作

E.工作5-7的自由时差为4

正确答案:查看最佳答案

第74题:以下()分析不妥。

A.事件1中应由建设单位组织设计交底会。总监理工程师对设计图样中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议；会议纪要应由监理单位负责整理。

B.在工程定位放线期间指派专业监理工程师审查分包单位资格报审表及相关资料。并安排专业监理工程师复验原始基准点、基准线和测量控制点。

C.事件2，项目监理机构应协调施工单位保管该批材料，若经设计单位确认可以使用，则该批材料可用于本工程，若不能使用，应要求退厂。

D.事件3，总承包单位的正确做法是:工程具备了隐蔽条件，总承包单位进行自检，自检合格后，并在隐蔽前12小时以书面形式通知监理工程师，待验收合格后方可进行隐蔽。

E.事件4，收到工程竣工报验单和全部竣工资料后，总监理工程师应组织专业监理工程师预验收。整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。再由建设单位组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，对工程进行验收。工程经验收合格后方可投入使用。

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关于工程监理股份有限公司的表述中，正确的有()。

A.董事会成员不得兼任经理

B.上市公司需要设立独立董事和董事会秘书

C.公司设立的条件之一是股份发行、筹办事项符合法律规定

D.股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式

E.股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(二)股份有限公司股份有限公司的设立，可以采取发起设立或者募集设立的方式。1.公司设立条件设立股份有限公司，应当具备下列条件(共6条):(3)股份发行、筹办事项符合法律规定；2.公司注册资本股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。3.公司组织机构(2)董事会。上市公司需要设立独立董事和董事会秘书。(3)经理。公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。

第76题:承包人向发包人索赔的情形有()。

A.不利自然条件引起的索赔

B.工程变更引起的索赔

C.工程延期引起的费用索赔

D.工期延误引起的费用索赔

E.加速施工引起的费用索赔

正确答案:查看最佳答案

第77题:建设监理协调过程中，监理工程师要()。

A.从监理工作内容出发研究和处理问题

B.重视发挥系统整体功能

C.侧重于控制

D.善于通过别人的工作把事情办好

E.把工作重点放在人员/人员界面.系统/系统界面.系统/环境界面

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《招标投标法实施条例》，下列项目中可以不进行招标的有()。

A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制

B.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

C.需要采用不可替代的专利或者专有技术

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《必须招标的工程项目规定》，下列使用国有资金的项目中，必须进行招标的有()。

A.施工单项合同估算价为400万元人民币的项目

B.设计单项合同估算价为150万元人民币的项目

C.监理单项合同估算价为50万元人民币的项目

D.工程材料采购单项合同估算价为300万元人民币的项目

E.重要设备采购单项合同估算价为100万元人民币的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标:㈠施工单项合同估算价在400万元人民币以上；㈡重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；㈢勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。