节选部分<<2025版最新辽宁省沈阳二建法律法规，难度如何？>>题型

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑法》及《建设工程施工许可证管理办法》的相关规定，关于对限额以下小型工程的说法，正确的是()。

A.限额以下的小型工程不适用建筑法，可以不办理施工许可

B.限额以下的小型工程指的是工程投资额在30万元以下且建筑面积300m2以下的工程

C.限额以下的小型工程包括临时房屋建筑和农民自建低层住宅

D.省级住建主管部门对限额调整后，应报国务院住建部门备案

正确答案:查看最佳答案

第1题:关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是()。

A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫

B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任

C.守约方采取的措施不适当致使担失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿

D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B选项错误，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。C选项错误，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

第2题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。选项B，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项C，没有此项规定，对于转让抵押物，需要征得抵押权人的同意;选项D，不可以单独转让。

第3题:根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予法人处理的是()。

A.撤销注册

B.处1万元以上3万元以下罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。继续教育不合格的不予注册。

第4题:关于施工企业资质申领条件的说法，正确的是()。

A.有符合规定的已完成工程业绩

B.有符合规定的总资产

C.需符合关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核，最低等级资质除外

D.施工单位需使用自行拥有的与其从事施工活动相适应的大中型技术装备

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是()

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104

第6题:受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为()。

A.承诺

B.新要约

C.要约邀请

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承诺，选项分析:承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。

第7题:某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷.施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是()。

A.法院调解应由审判员一人主持

B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助

C.调解书与判决书的效力不同

D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第8题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件且逾期不改的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

正确答案:查看最佳答案

第9题:建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括()。

A.施工行为地

B.合同纠纷发生地

C.合同签订地

D.发包人或承包人住所地

正确答案:查看最佳答案

第10题:处置危险废物的相关单位应制定意外事故防范措施和应急预案，并向所在地()备案。

A.县级以上地方人民政府环保部门

B.县级以上地方人民政府

C.县级以上地方建设主管部门

D.县级以上地方公安部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:题考查的是对产生环境污染噪声污染企业事业单位的规定。生产环境噪声污染的企事业单位在拆除或闲置环境噪声污染防治设施时，必须事先经过所在地县级以上地方政府环境生态主管部门批准。

第11题:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告()要求设计单位改正。

A.工商行政主管部门

B.所在地人民政府

C.建设项目投资单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。

A.甲为上诉人

B.甲应在判决之日起15日内上诉

C.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D.上级人民法院接到上诉后，认为符合法定条件，应当立案审理

正确答案:查看最佳答案

第13题:根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续

B.企业发生合并.分立.重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质

C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书

D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定;逾期未作出决定的，视为准予延续。所以A错误。企业发生合并.分立.重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。所以B错误。资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。所以C错误。

第14题:根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()。

A.擅自迁移.拆除不可移动文物的，处于罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划.涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划.涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的在主要法律责任。刻划.涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的，由公安机关或者文物所在地单位给予警告，可以并处罚款。二.

第15题::建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工许可证有效期3个月，延期2次每次3个月。323原则。

第16题:根据有关规定()应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.工程质量监督机构

B.施工图设计审查单位

C.建设项目规划审查机关

D.建筑安全监督管理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

第17题:房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是()。

A.建设单位

B.建筑施工企业

C.建设监理单位

D.政府安监部门

正确答案:查看最佳答案

第18题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜问进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。

A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第19题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定，以及刑事判决.裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间，不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误

第20题:施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由()承担。

A.本人

B.项目经理

C.项目经理部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系，选项分析:项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。本题中，“项目经理部管理人员”主要指“项目经理”。则无论是项目经理，还是项目经理部，其职权范围内所行使授权行为的法律后果都由施工企业法人来承担。

第21题:某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是A.B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方A为了自己的方便与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权。因此，正确答案为B。

第22题:李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决书之日起()内。

A.7天

B.15天

C.30天

D.60天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动争议的解决方式。。，选项分析:《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。故选项B正确。

第23题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失

D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

第24题:下列建筑工程中，开工前依法可以不办理施工许可证的是()。

A.投资45万元的厂房

B.造价为60万元的管道安装工程

C.建筑面积为250平方米的装修工程

D.建筑面积为380平方米的修缮工程

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于建筑工程一切险说法正确的是()。

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险往往还加保第三者责任险，故A错在必须;B选项错在仅对，负责赔偿的情形还包括自然事件造成的损失和费用;D选项包括业主聘用的技术顾问。被保险人具体包括:(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师.工程师及其他专业顾问。

第26题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工，则甲的行为视同()。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

第27题:下列不属于施工合同内容的是()。

A.工程范围

B.建设工期

C.工程质量

D.已结算工程价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同的内容。已结算工程价款不属于施工合同内容。

第28题:根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在()以上时，必须进行招标。

A.200万元和100万元

B.100万元和50万元

C.200万元和50万元

D.300万元和100万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，.必须进行招标:①施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;②重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;③勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;④单项合同估算价低于第①.②.③项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第29题:王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于()。

A.行政调解

B.法院调解

C.仲裁调解

D.人民调解

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于证据，以下说法正确的是()。

A.证据应当在法庭上出示

B.书证只能提交原件

C.16岁以下的未成年人不得作为证人

D.当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据，选项分析:根据《民事诉讼法》和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。故选项“证据应当在法庭上出示”正确；书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本可以作为证据，故选项“书证只能提交原件”错误；《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证人作证。不能正确表达意志的人，不能作证。故选项“16岁以下的未成年人不得作为证人”说法错误；我国民事诉讼中的证据交换，是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前，在法院的主持下，当事人之间相互明示其持有证据的过程。故选项“当事人之间应在庭审中相互明示其持有的证据”说法错误。

第31题:某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了《设备融资租赁合同》，该合同应当采用()。

A.口头形式

B.书面形式

C.默示形式

D.推定形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是融资租赁合同的法律特征，选项分析:融资租赁是三方主体参与的经济活动。为明确各自的权利和义务，《民法典》规定，融资租赁合同应当采用书面形式。

第32题:在证据可能灭失的情况下，当事人可以向法院申请()。

A.先予执行

B.证据保全

C.强制执行

D.财产保全

正确答案:查看最佳答案

第33题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时解决争议方式应该为()。

A.和解

B.调节

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁，若合同中只约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼。

第34题:违约责任承担的方式包括()

A.继续履行

B.提供担保

C.解除合同

D.代位赔偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行.采取补救措施和赔偿损失。

第35题:关于仲裁协议的效力，说法错误的是()。

A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷

B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)》，下列重大事故隐患中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是()。

A.对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施

B.模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求

C.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业

D.有限空间作业时现场未有专人负责监护工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是生产安全事故隐患排查治理制度，选项分析:施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患:(1)建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；(2)施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；(3)建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；(4)危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。

第37题:王某应聘到某施工单位，签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列说法正确的是()。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中,材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中,对于完成施工任务,施工企业是债权人,建设单位是债务人

D.在施工合同中,对于支付工程款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B错，材料设备也可由建设单位购买;C和D选项，债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

第39题:申请仲裁的条件不包括()

A.有效的仲裁协议

B.具体的仲裁请求和事实、理由

C.有完备的证据

D.属于仲裁委员会的受理范围

正确答案:查看最佳答案

第40题:某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是()。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁协应当具有下列内容;请求1.仲裁的意思表示;2.仲裁事项;3.待定的仲裁委员会这三项内容必须同时具备，仲裁协议才有效。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿，这样的仲裁协议无效。

第41题:施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿的决定，欲提起行政复议。该行政复议申请应从企业知道该具体行政行为之日起的一定期限内提出。该期限的天数是()。

A.15

B.30

C.45

D.60

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政复议范围，选项分析:根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。故D正确。

第42题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程招标的基本程序主要包括:履行项目审批手续.委托招标代理机构.编制招标文件及标底.发布招标公告或投标邀请书.资格审查.开标.评标.中标和签订合同，以及终止招标等。

第43题:某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同中承运人的权利有()。

A.任意变更运输线路权

B.拒绝支付运费权

C.特殊情况下的货物留置权

D.对货物的处置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是货运合同当事人的权利义务。，选项分析:在运输合同中，承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加运输费用的，托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的运输费用。托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输。承运人无权处置托运人的货物。故“特殊情况下的货物留置权”正确。

第44题:在下列担保方式中，只能同债务人而非第三人提供担保的是()

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题参考留置权。

第45题:劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在劳务派遣中，劳动合同是由劳务派遣单位与劳动者签订的2年以上固定期限合同

第46题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第47题:关于不动产物权的说法，正确的是()。

A.不动产是指土地、海域以及房屋、林木等定着物

B.不动产登记费可以按件收取，也可以按照不动产的面积、体积或者价款的比例收取

C.不动产权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致，不一致的，以不动产权属证书为

D.利害关系人可以公开权利人的不动产登记资料

正确答案:查看最佳答案

第48题:某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。

A.国务院发展计划部门

B.该省级发展计划部门

C.该省人民政府

D.该省建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此本题应选C。

第49题:建筑作品(工程设计图纸及其说明)属于()的客体。

A.物权

B.著作权

C.财产权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:著作权的客体就是著作权法的保护对象，著作权是基于作品而发生的民事权利。作品指文学.艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。著作权法保护的作品表现形式有:文字作品；口述作品；音乐作品；戏剧作品；曲艺作品；舞蹈作品；杂技艺术作品；美术作品；建筑作品；摄影作品；电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；图形作品；模型作品。

第50题:关于委托合同法律特征的说法，正确的是()。

A.应当是有偿合同

B.委托事务只能是法律行为

C.是—种典型的提供劳务的合同

D.委托人不得转委托

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托合同是一种典型的提供劳务的合同。

第51题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人.总经理.主管质量安全和生产工作的副总经理.总工程师和副总工程师。

第52题:下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

正确答案:查看最佳答案

第53题:当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的基层人民法院裁定

C.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

D.申请人住所地的基层人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地.仲裁协议签订地.申请人住所地.被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

第54题:施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以()罚款。

A.1千元以上1万元以下

B.5千元以上5万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.5万元以上50万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是哄抢、私分国有文物等违法行为应承担的法律责任，选项分析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款:(1)发现文物隐匿不报或者拒不上交的；(2)未按照规定移交拣选文物的。

第55题:下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是()

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程必须招标的范围，选项分析:全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括:(1)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；(2)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

第56题:某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故.造成2人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由()上报有关主管部门。

A.幕墙分包企业

B.施工总承包企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院见着行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设强制性条文。所以A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。所以B错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。所以D错误。

第58题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。

A.50

B.80

C.60

D.100

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)，(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第59题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动有()。

A.修建储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在历史建筑上刻划、涂污

D.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定，选项分析:在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:(1)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；(2)占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；(3)修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；(4)在历史建筑上刻划、涂污。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《民法典》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有()。

A.动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

B.不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

C.动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

D.动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保

E.不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权、质权，选项分析:债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由于抵押物是不转移其占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。这类财产轻易不会灭失，其所有权的转移应当经过一定的程序。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。质押分为动产质押和权利质押。

第61题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.完成建设工程设计的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278

第62题:狭义的民事诉讼当事人包括()。

A.原告

B.被告

C.共同诉讼人

D.第三人

E.诉讼代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是当事人，选项分析:广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。

第63题:下列事项中可以设定行政许可的有()

A.有限自然资源开发利用，需要赋予特定权利的

B.企业或者其他组织的设立，需要确定主体资格的

C.市场竞争机制能够有效调节的

D.行业组织能够自律管理的

E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列事项可以设定行政许可;(1)直接涉及国家安全.公共安全.经济宏观调控.生态环境保护以及直接关系人身健康.生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项;(2)有限自然资源开发利用.公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准人等，需要赋予特定权利的事项;(3)提供公众服务并且直接关系公共利益的职业.行业，需要确定具备特殊信誉.特殊条件或者特殊技能等资格.资质的事项;(4)直接关系公共安全.人身健康.生命财产安全的重要设备设施产品.物品，需要按照技术标准.技术规范通过检验.检测.检疫等方式进行审定的事项;(5)企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项;(6)法律.行政法规规定可以设定行政许可的其他事项。以上所列事项，通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可:(1)公民法人或者其他组织能够自主决定的;(2)市场竞争机制能够高效调节的;(3)行业组织或者中介机构能够自律管理的;(4)行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。

第64题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力

D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。

第65题:关于承担侵权责任的说法，正确的有()。

A.构筑物发生脱落造成他人损害的，所有人.管理人或者使用人不论是否有过错，均应当承担侵权责任

B.建筑物倒塌造成他人损害的，由建筑工程五方责任主体承担连带责任

C.从建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权情形外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿

D.建筑物玻璃幕墙部分脱落造成他人损害的，由施工企业承担赔偿责任

E.施工现场未采取扬尘防治措施造成他人损害的，由施工企业承担赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。故AD错误。建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。故B错误。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。故C正确。以上解析参照2020教材。(根据2021年教材A.C.D选项内容已删除)

第66题:下列作品中，属于著作权保护对象的有()。

A.建筑作品

B.工程设计图

C.注册商标

D.外观设计专利

E.立体作品

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于借款合同的说法，正确的是()。

A.贷款人的主要义务是按照约定提供借款和不得预先在本金中扣除借款利息

B.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人应当解除合同

C.当事人对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

D.借贷双方没有约定利息或者对利息约定不明的，视为没有利息

E.借贷双方约定的利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的4倍

正确答案:查看最佳答案

第68题:依据《工伤保险条例》的规定，下列应当认定为工伤的情形有()。

A.某职工违章操作机床，造成右臂骨折

B.某职工下班回家后洗澡时滑倒，造成腿骨骨折

C.某职工上班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害

D.某职工在下班后清理机床时，机床意外启动造成职工受伤

E.某职工在易燃作业场所内吸烟，导致火灾，本人受伤

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:职工有下列情形之一的，应当认定为工伤:(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

第69题:当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院对开工日期认定的说法，正确的有

A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

D.开工通知发出前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工

E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《招标投标法》及相关规定，关于投标文件的说法，正确的有()。

A.对未通过资格预审的投标文件，招标人应当签收保存

B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收

C.不同投标人的投标文件在同一文印店装订视为投标人相互串通投标

D.投标文件当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应

E.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独提交的投标文件无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是投标文件，选项分析:未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

第71题:发生下列情形，施工企业解除劳动合同必须采取预告解除方式的有()。

A.员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任

B.员工非因公负伤在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事施工企业其他工作安排

C.员工违反施工企业规章造成其患职业病

D.员工严重失职，给施工企业造成重大损害

E.员工被依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第72题:建设工程施工合同中发包人应当承担的赔偿损失的情形包括()。

A.未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.要求压缩合同约定工期造成的损失

C.转包、违法分包造成的损失

D.未按照约定提供原材料、设备等造成的损失

E.提供图样或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据我国《民事诉讼法》规定，需要证据保全的情况有()。

A.当事人申请

B.法院依职权

C.证据可能灭失

D.证据以后难以取得

E.证据非常重要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据当事的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。

第74题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计和合同约定的主体工程

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第75题:合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择下列()人民法院作为合同纠纷的管辖法院。

A.被告住所地

B.合同履行地

C.合同签订地

D.标的物所在地

E.被告亲属所在地

正确答案:查看最佳答案

第76题:下列选项中，属于行政处罚的是()。

A.警告

B.罚款

C.责令停产停业

D.开除

E.没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，正确的是()。

A.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

B.中止施工不满1年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告

C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

D.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续

E.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。，选项分析:选项D错误，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续。选项E错误，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。

第78题:关于表见代理，下列说法正确的有()

A.表见代理的行为人具有代理权

B.表见代理在本质上属于无权代理

C.表见代理的法律后果由行为人承担

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当()。

A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B.建立.健全本单位安全生产责任制

C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。