节选部分<<2025年安徽合肥监理工程师质量投资进度控制测试试题>>题型

身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，这毕竟是加薪与否的关键,祝愿每一位即将参加考试的你都能实现自己的证书梦!这样看来，许多人都在找"2025年安徽合肥监理工程师质量投资进度控制测试试题"，屠格涅夫曾经说过，你想成为幸福的人吗？但愿你首先学会吃得起苦。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这样看来，读万卷书，行万里路。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来找题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:监理评标的量化比较通常采用()对各投标人的综合能力进行对比。

A.评标价法

B.综合评分法

C.加权打分法

D.专家评审法

正确答案:查看最佳答案

第1题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以()的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同文件的优先解释次序为:“合”“中”“投”“专”“通”“发包人要求”“承包人建议书”“价格清单”。

第2题:要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。

A.业主

B.监理工程师

C.总包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机和出厂年限超过8年的齿轮齿条式施工升降机，应进行()，合格后方可继续使用。

A.自行检测

B.维护保养

C.无损检测

D.安全评估

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工安全技术交底，不正确的是()。

A.项目部技术人员应在分部工程作业前向班组作业人员进行交底

B.项目部技术人员应在分项工程作业前向班组作业人员进行交底

C.交底应形成书面资料，双方履行签字手续

D.项目监理人员必须参加安全技术交底并检查实施情况

正确答案:查看最佳答案

第5题:设计施工总承包合同通用条款中，只给承包人补偿费用的情形是指()。

A.基准资料错误

B.发包人原因指示的暂停工作

C.化石、文物

D.发包人要求提前交货A、基准资料错误工期、费用、利润补偿B、发包人原因指示的暂停工作工期、费用、利润补偿C、化石、文物工期、费用补偿D、发包人要求提前交货费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第6题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第7题:《建设工程监理合同》规定,()应属于附加监理工作的范围。

A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

B.不可抗力事件发生后的善后工作

C.调解建设单位与施工单位的合同争议

D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第9题:隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，()，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。

A.验收7小时后

B.验收24小时后

C.验收48小时后

D.验收72小时后

正确答案:查看最佳答案

第10题:施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使的()。

A.先履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.同时履行抗辩权

正确答案:查看最佳答案

第11题:当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自()时解除。

A.发出通知

B.通知到达对方

C.对方签认通知

D.对方签认通知送达主张人

正确答案:查看最佳答案

第12题:《建设工程监理合同》通用条件规定“委托人”是指()。

A.进行监理招标的一方

B.监督监理招标的一方

C.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人

D.委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人

正确答案:查看最佳答案

第13题:《工程建设监理合同》示范文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。

A.无权

B.有权

C.经与监理单位协商后方可

D.经主管部门批准后

正确答案:查看最佳答案

第14题:依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件

正确答案:查看最佳答案

第15题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

A.必须经双方协议

B.必须因为当事人一方的意思

C.因不可抗力

D.因当事人一方的意思或双方的协议

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第17题:以下关于工程材料见证取样，正确的是()。

A.见证检测机构应由施工单位确定

B.见证检测机构应当是施工单位下属单位

C.见证检测机构应当具有相应的资质

D.施工单位应按规定编制见证取样送检计划

正确答案:查看最佳答案

第18题:以下关于发包人审查设计文件，说法错误的是()

A.发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过15天。

C.审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

D.发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

第19题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A.工程师助手不得向承包商发出口头指示

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。

第20题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请投标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于防水工程，错误的是()。

A.防水混凝土出现离析，必须进行二次搅拌

B.桩头属于防水混凝土的节点部位

C.穿墙管属于防水混凝土的节点部位

D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm

正确答案:查看最佳答案

第22题:成本加酬金合同通常适用于()

A.施工期限一年左右的项目

B.建设周期一年半以上的工程项目

C.抢险救灾项目

D.工程技术、结构方案已经预先确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通常仅适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫(如抢险救灾)的项目。

第23题:下列施工合同订立方式中为非法定方式的是()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接发包

D.定向议标

正确答案:查看最佳答案

第24题:以下关于设备采购方案，正确的是()。

A.设备由总包单位实施采购的，由总承包单位审查采购方案

B.设备由设备安装单位采购的，由监理单位负责编制采购方案

C.设备由建设单位直接采购的，由监理单位审查采购方案

D.设备由建设单位直接采购的，由监理单位协助编制采购方案

正确答案:查看最佳答案

第25题:非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程监理书

B.工程预算书

C.工程施工书

D.工程勘察设计书

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，()。

A.由承包人负责，费用由承包人承担

B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担

D.由发包人负责，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第27题:因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第28题:合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法错误的是()。

A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁

C.仲裁协议约束合同当事人

D.仲裁协议不排除法院对纠纷的管辖权

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。详见教材第90页。

第30题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含主控项目的质量均应验收合格

B.具有完整的施工操作依据.质量验收记录

C.无需进行观感质量验收

D.有关安全.节能.环保和主要使用功能的抽样检验结果符合规定

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据相关规定，节能工程应当由()组织验收，竣工验收应当由()组织。

A.监理单位，监理单位

B.监理单位，建设单位

C.建设单位，监理单位

D.建设单位，监理单位

正确答案:查看最佳答案

第32题:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，解释顺序在技术标准和要求之后的文件是()。

A.合同协议书

B.投标函及投标函附录

C.图纸

D.通用合同条款

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由()负责提供。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第34题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于后浇带正确的是()

A.后浇带留设界面应平行于纵向受力钢筋

B.为确保质量，后浇带的结合面应保证光渭

C.为确保质量，后浇带应采用与先浇混凝土同强度的混凝土浇筑

D.为确保质量，后浇带应采用减少混凝土收缩的技术措施

正确答案:查看最佳答案

第35题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第36题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

第37题:某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第38题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第39题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

第40题:对于建设工程合同的纠纷，由()人民法院管辖。

A.合同签订地

B.合同履行地

C.原告住所地

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

第41题:某建设工程采购的砂石，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第43题:在工程开工前，()应负责办理有关单位施工图设计文件审查.工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计交底。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。

A.招标代表人2人，专家3人

B.招标代表人2人，专家4人

C.招标代表人2人，专家6人

D.招标代表人2人，专家7人

正确答案:查看最佳答案

第45题:买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的()。

A.15%

B.10%

C.5%

D.25%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:3.验收款买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

第46题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是()。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权利并不来自雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。雇主授予工程师独立作出决定的权限。工程师处理施工过程中有关问题时应保持公平(Fair)的态度。

第47题:施工合同履行过程中，竣工后的试车组织和试车工作由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-215,开关箱中漏电保护器额定漏电动作时间不应大于()。

A.1.0S

B.0.5S

C.0.2S

D.0.1S

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第50题:按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是()。

A.贸易公司

B.建筑公司

C.建设主管部门

D.银行

正确答案:查看最佳答案

第51题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.设计变更的期限

C.竣工验收的标准

D.合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第52题:当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.订立合同时履行地

正确答案:查看最佳答案

第53题:监理资料的管理应由()负责。

A.专业监理工程师

B.业主代表

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第54题:某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法.正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

正确答案:查看最佳答案

第55题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第56题:以下关于建筑工程一切险，保险期限说法错误的是()

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工时起

B.建筑工程一切险的保险责任自保险工程用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

C.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以后发生者为准

D.保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

第57题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第58题:关于保留金，下列说法错误的是()。

A.在承包商手中

B.用于承包商违约赔偿费

C.应从首次支付进度款时起扣

D.属于承包商的工程款

正确答案:查看最佳答案

第59题:当格式条款与非格式条款不一致时，应该()。

A.采用非格式条款

B.采用格式条款

C.由提供格式条款的一方决定

D.由提供格式条款的相对人决定

正确答案:查看最佳答案

第60题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第61题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应由总监理工程师组织验收

B.隐蔽工程应由总监代表组织验收

C.隐蔽工程为检验批时，应由专业监理工程师组织验收

D.隐蔽工程为子分部工程时，应由专业监理工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据有关标准，对有抗震设防等级为三级的框架结构，其纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于()。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

正确答案:查看最佳答案

第63题:材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按()执行。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.推荐性

正确答案:查看最佳答案

第64题:在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。

A.设计人应退还发包人已付的定金

B.设计人不退还发包人已付的定金

C.发包人支付该阶段设计费的一半

D.发包人支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第66题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，建筑围护结构节能工程施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造和外窗气密性能进行()。

A.见证取样试验

B.现场实体检验

C.委托使用

D.型式检验

正确答案:查看最佳答案

第67题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

B.调解.仲裁.诉讼可以任选

C.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D.只能通过仲裁解决

正确答案:查看最佳答案

第68题:与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的()。

A.物体

B.事件

C.智力成果

D.行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。

第69题:典型的从合同是()。

A.融资租赁合同

B.担保合同

C.赠与合同

D.借款合同

正确答案:查看最佳答案

第70题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。

A.直接发包

B.否决所有投标

C.内部定标

D.选择投标书中报价最低者中标

正确答案:查看最佳答案

第71题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第72题:某建筑工程建筑面积20万m，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程应配备()名专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第73题:FIDIC《施工合同条件》规定保留金(滞留金)的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，如果颁发的证书涉及整个工程，每次退还整个保留金总额的()。

A.1/2，1/2

B.1/3，2/3

C.1/4，3/4

D.2/5，3/5

正确答案:查看最佳答案

第74题:如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人()。

A.应与被代理人承担连带责任

B.不承担任何责任

C.应承担缔约过失责任

D.应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第75题:某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是()。

A.由设计单位直接向承包人承担违约责任

B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任

D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对()进行论证。

A.勘察文件

B.设计文件

C.监理细则

D.专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，外保温采用保温浆料，厚度大于()时应分层施工。

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.40mm

正确答案:查看最佳答案

第78题:经济法律关系是由()三要素所构成。

A.主体.客体.内容

B.当事人.经济行为.经济利益

C.法人.经济合同.经济权利和义务

D.经济管理.经济协作.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第79题:由于设计错误导致工程质量事故，在发包人不解除合同的情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施外，()。

A.不再承担其他赔偿责任

B.还应返还设计合同规定的定金

C.还应免收直接损失部分的设计费

D.还应双倍返还设计合同规定的定金

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是()。

A.购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

B.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行

C.没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行

D.按颁布的国家标准执行

E.无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行

正确答案:查看最佳答案

第81题:当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供()。

A.房屋买卖合同

B.主合同

C.抵押合同

D.房屋产权证书

E.房屋钥匙

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列关于招标流程的相关说法正确的是()。

A.现场踏勘是由招标人组织的

B.招标人具备自行招标能力可以自行进行招标事宜

C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数

D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行

E.对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定，合同价中应包括的费用有()。

A.进行测绘、取样、试验评估的费用

B.占地及青苗、园林绿化补偿费用

C.发包人要求勘察人外出考察的费用

D.因勘察人原因需要对工程进行补充勘察的费用

E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

第84题:设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的()。

A.各项要求

B.技术说明

C.价格

D.供应单位

E.有关标准

正确答案:查看最佳答案

第85题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()。

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致，甚至差额较大，主要原因大多为()，因此双方应就索赔的处理进行协商。

A.索赔计算的依据分歧较大

B.索赔证据不充分

C.对承担事件损害责任的界限划分不一致

D.补偿的额度随时间的增长而增长

E.索赔计算的方法分歧较大

正确答案:查看最佳答案

第87题:某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有()。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超负荷原因造成的设备损失、维修保养的费用支出、机械装置失灵造成的本体损失，属于保险人的除外责任。

第88题:以下项目中，可不采取招标方式而采取直接委托方式的有()。

A.抢险救灾工程

B.大型基础设施

C.涉及国家安全.国家秘密的项目

D.需要使用农民工特殊情况的项目

E.利用扶贫资金以工代账的项目

正确答案:查看最佳答案

第89题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程变更管理可以调整合同工作单价的原则中，当()时，允许对此项工作规定的费率或价格加以调整。

A.由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1％

B.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1％

C.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01％

D.此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％

E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.1％

正确答案:查看最佳答案

第90题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以顾客为关注焦点

B.改进

C.全员参与

D.领导作用

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第92题:根据FIDIC《施工合同条件》规定，下列属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分的是()。

A.合同协议书

B.中标意向书

C.专用条件

D.图纸

E.资料表

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人仅限于给予承包人费用补偿的情形有()。

A.法规变化引起的价格调整

B.监理人的指示错误

C.因不可抗力停工期间的工程照管

D.发包人提供图纸延误

E.重新检验隐蔽工程质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人的指示错误、发包人提供图纸延误，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。重新检验隐蔽工程质量，根据检查结果确定责任承担。

第94题:以下属于监理合同评审内容的有()。

A.服务要求

B.成本核算

C.资源配置

D.建设单位财产

E.监理产品防护

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《合同法》的规定，下列合同转让行为无效的是()。

A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

C.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工企业应建立健全安全生产管理体系，明确以下()安全制度。

A.项目部管理人员和作业人员的安全生产责任制度

B.安全教育培训制度

C.防火消防安全制度

D.危险性较大的分部分项工程专项巡查制度

E.安全生产文明施工措施费使用管理制度

正确答案:查看最佳答案

第97题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()

A.基础工程的土方开挖

B.基础工程的混凝土灌注桩浇筑

C.地下连续墙混凝土浇筑

D.主体结构的索膜安装

E.预应力张拉

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的是()

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考。招标人不得规定最低投标限价，可以规定最高投标限价。

第99题:进行工程材料招标时，标段划分过小，将会产生的后果有()。

A.不利于保证材料质量

B.不利于材料的及时供应

C.不利于中小厂商参与竞标

D.不利于吸引大型厂商参与竞标

E.不利于减少招标工作量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标段划分过小，不利于吸引大型厂商参与竞标，不利于减少招标工作量

第100题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第101题:合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括()。

A.债务转让权

B.法定解除权

C.撤销权

D.代位权

E.免责条款

正确答案:查看最佳答案

第102题:合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括()。

A.物

B.行为

C.权利

D.义务

E.智力成果

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

第104题:某工程采用公开招标方式采购建筑钢材时，招标文件应包括的内容有()。

A.钢材供货需求

B.招标公告

C.合格厂商列表

D.合同条款及格式

E.中标通知书格式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料采购招标文件的内容包括:(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)供货要求；(6)投标文件格式；(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

第105题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于附着式升降脚手架安装平台正确的有()。

A.在首层安装前应设置安装平台

B.安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求

C.安装平台应有保障施工人员安全的防护设施

D.连接处所需结构混凝土强度应由计算确定，且不得小于C10

E.升降设备.同步控制系统及防坠落装置等专项设备，均应采用同一厂家产品

正确答案:查看最佳答案

第106题:法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.必须有人来承担

正确答案:查看最佳答案

第107题:决标成交阶段的主要工作内容有()。

A.开标

B.资格预审

C.评标

D.定标

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第108题:下列不能成为索赔的证据资料的有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.会议纪要

D.施工现场照片

E.业主的口头承诺

正确答案:查看最佳答案

第109题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

第110题:仲裁协议的作用主要有()。

A.避免了违约责任的发生

B.排除了法院对纠纷的管辖权

C.合同当事人均受仲裁协议的约束

D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁

E.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

正确答案:查看最佳答案

第111题:世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

第112题:下列行为中属于委托代理的法律行为有()。

A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人

B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人

C.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人

D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作

正确答案:查看最佳答案

第113题:建设工程质量的安全性主要表现在以下几个方面()。

A.抗震

B.耐火

C.防火能力

D.抗辐射

E.防水隔热

正确答案:查看最佳答案

第114题:建筑工程一切险的保险期限至()之时终止，以先发生者为准。

A.工程所有人对部分工程签发完工验收证书

B.对全部工程签发验收合格

C.工程所有人实际占用部分工程

D.工程所有人实际接受该部分工程

E.工程提交验收申请

正确答案:查看最佳答案

第115题:监理招标中，评标委员会对投标人的资质进行评审，其内容主要包括()。

A.财务状况

B.人员综合情况

C.批准的监理业务范围

D.单位规模

E.资质等级

正确答案:查看最佳答案

第116题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第117题:依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括()。

A.负责设计变更

B.负责修改预算

C.参加隐蔽工程验收

D.参加工程竣工验收

E.参加施工组织设计目查

正确答案:查看最佳答案

第118题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。

A.被保证的主债权种类.数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

第119题:下列属于引起合同法律关系变更的事件有()。

A.战争

B.业主违约

C.洪水

D.双方协商延长工期

E.政策变化

正确答案:查看最佳答案