节选部分<<2025年新版河南郑州监理工程师质量投资进度控制考试，怎么备考好？>>题型

眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!一般来说，许多人都在找"2025年新版河南郑州监理工程师质量投资进度控制考试，怎么备考好？"，布尔沃曾经说过，要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 一般来说，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们看刷题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:对于设计单位要求的工程变更，应由()将工程变更设计文件下发项目监理机构，由总监理工程师组织实施。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.使用单位

正确答案:查看最佳答案

第1题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第2题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第3题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设合同是()。

A.单务合同

B.实践合同

C.要式合同

D.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列关于建设工程代理行为的设立，说法正确的是()。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理

D.代理行为只能由自然人担任代理人，法人不能担任代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程的承包活动不得委托代理，所以A错误；除了律师，基层法律服务工作者、当事人的近亲属、当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民也可以做诉讼代理人。所以B错误；法人也可以成为代理人，所以D错误。

第7题:施工招标时，招标人与中标人签订合同时，以()为准。

A.投标价

B.评标价

C.议标价

D.招标价；

正确答案:查看最佳答案

第8题:承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()前通知承包人。

A.7天

B.10天

C.5天

D.3天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。

第9题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

正确答案:查看最佳答案

第10题:采用相关图分析法分析工程质量时，散布点形成从左至右向上较分散的直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第11题:发包人应在收到定金或预付款支付申请后()内，将定金或预付款支付给勘察人

A.7天

B.14天

C.28天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人

第12题:当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应()。

A.以小写金额为准

B.以大写金额为准

C.要求投标人重新报价

D.以评标委员会的计算结果为准

正确答案:查看最佳答案

第13题:当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.订立合同时履行地

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工图设计的内容不包括()。

A.方案设计

B.建筑设计

C.设备设计

D.结构设计

正确答案:查看最佳答案

第15题:依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是()。

A.应当先履行的合同当事人以履行债务

B.合同中约定了履行顺序

C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

正确答案:查看最佳答案

第16题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

A.7

B.14

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。

A.已标价的工程量清单→通用合同条款→图纸

B.已标价的工程量清单→图纸→通用合同条款

C.通用合同条款→已标价的工程量清单→图纸

D.通用合同条款→图纸→已标价的工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是()。

A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或

C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期

D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第19题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

正确答案:查看最佳答案

第20题:施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经承包人同意

B.未经工程师审核确认

C.未经工程师对分包工程验收

D.在分包人未提交工程进度表时

正确答案:查看最佳答案

第21题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第22题:根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正。

第23题:在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的()。

A.1‰

B.2‰

C.3‰

D.5％o

正确答案:查看最佳答案

第24题:根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。

A.全过程控制

B.全方位控制

C.系统控制

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于主合同与从合同的叙述中，有误的是()。

A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同

B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同

C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止

D.借款合同是典型的从合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.转移占有

B.约定保证期间

C.债权人优先受偿

D.转让办理登记

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于履约担保的保证期限的表述中，不正确的是()。

A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

B.工程接收证书的颁发是对承包商按合同约定圆满完成施工义务的证明

C.履约保函应担保承包商到工程师颁发工程接收证书为止

D.如果双方有约定的话，允许颁发整个工程的接收证书后，将履约保函的担保金额减少一定的百分比

正确答案:查看最佳答案

第28题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第29题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为()。

A.送交竣工验收报告日

B.修改后提请发包人验收日

C.修改后验收合格日

D.办理竣工移交手续日

正确答案:查看最佳答案

第31题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第32题:某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.与验收的各方共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程质量缺陷，由承包人负责修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。

第33题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

正确答案:查看最佳答案

第34题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第35题:关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是()。

A.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

C.当事人对合同成立的地点可以另行约定

D.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由()在专用条款内约定。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第37题:工程施工索赔分类中，将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔起因

B.索赔的目的

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第38题:邀请招标的缺点是()

A.节约费用，节约时间

B.减少了合同履行过程中承包方违约的风险

C.竞争激烈程度较大

D.可能排斥了某些在技术和报价上有竞争实力的潜在投标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、B选项是邀请招标的优点，邀请招标可能排斥了某些在技术和报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小

第39题:根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是()。

A.设计文件审查要求

B.适用规范标准

C.设计工作计划

D.设计方案说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人要求通常包括以下内容:勘察或设计要求、适用规范标准、成果文件要求、发包人财产清单、发包人提供的便利条件、勘察人或设计人需要自备的工作条件、发包人的其他要求。

第40题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应保障分包商免于承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是()。

A.承包商

B.政府监督管理部门

C.工程师

D.业主

正确答案:查看最佳答案

第41题:在招标投标活动中，()属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底

B.委托代理机构进行招标

C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机独立状态塔身轴心线对支承面的垂直度不大于()。

A.1/1000

B.2/1000

C.3/1000

D.4/1000

正确答案:查看最佳答案

第43题:某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。

A.大雨造成现场档案资料损毁

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修

正确答案:查看最佳答案

第44题:钻孔灌注桩桩身混凝土强度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列说法错误的是()

A.工程师是受业主聘用的

B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

C.工程师无权改变合同

D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

正确答案:查看最佳答案

第46题:甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的是()。

A.合同无效，但已履行部分双方不再返还

B.合同无效，已履行部分双方返还

C.合同已成立，甲公司承担违约责任

D.合同未成立，已履行部分双方相互返还

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，承插型盘扣式钢管模板支撑架，作为扫地杆的水平杆离地高度应小于()mm。

A.150

B.200

C.450

D.550

正确答案:查看最佳答案

第48题:材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算

正确答案:查看最佳答案

第49题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第50题:在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是()。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B、C、D均属于设计合同发包人的责任。

第51题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

第52题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.支撑架基础承载力应满足要求

C.模板支撑架不得与脚手架混搭

D.模板及其支架在安装过程中，应根据现场情况确定是否设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第53题:监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的()天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

第55题:在施工单位提交的下列报审表.报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是()。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

正确答案:查看最佳答案

第56题:FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求()。

A.通知对方并与他协商

B.提交给监理工程师请他作出决定

C.直接提交仲裁

D.直接提请诉讼

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第58题:由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，()有权确定一个价格作为执行格。

A.监理工程师

B.业主

C.承包商

D.定额站

正确答案:查看最佳答案

第59题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

第60题:施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第61题:标准化的施工合同协议书的主要内容不包括()

A.合同工期

B.工程承包范围

C.合同生效时间

D.违约.索赔和争议

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第63题:混凝土坍落度.维勃稠度.扩展度表示的是混凝土的()。

A.强度

B.凝结时间

C.流动性

D.均匀性

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列属于单务合同的是()。

A.赠与合同

B.仓储合同

C.行纪合同

D.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第65题:监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划或大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

第66题:材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()。

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴剐法

正确答案:查看最佳答案

第67题:合同法律关系的主体是指

A.合同法律关系中当事人的权利和义务

B.合同法律关系的当事人

C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”

D.国家颁布的法律、法规

正确答案:查看最佳答案

第68题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应按检验批验收

B.隐蔽工程应按分项工程验收

C.隐蔽工程应按分部工程验收

D.隐蔽工程可以按检验批或分项工程.子分部工程验收

正确答案:查看最佳答案

第69题:招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目,宜采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.综合评估法

C.最低投标价法

D.基准价评审法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目，宜采用综合评估法。

第70题:《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令.停工令.复工令。

A.可自行

B.报经委托人同意后

C.与委托人协商后

D.经委托人同意并征得承包人同意后

正确答案:查看最佳答案

第71题:事业单位自()取得法人资格。

A.成立之日

B.注册资金到位后

C.建立组织机构后

D.经工商行政管理机关核准登记后

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在软土地基上，彩钢板围挡高度不宜超过()，立柱间距不官大干()，围挡应进行抗风计算，

A.2.5m，3.6m

B.2.4m，3.3m

C.2.2m，3.3m

D.2.0m，3.0m

正确答案:查看最佳答案

第73题:某工程采用《标准施工招标文件》进行招标，工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m3。中标施工单位的报价为20元/m3。工程施工中，该分部工程的实际单价为25元/m3。项目监理机构应按()元m3进行该分部工程合同价款结算。

A.20

B.22.5

C.24

D.25

正确答案:查看最佳答案

参考解析:结算按照工程量清单中施工单位的报价结算。

第74题:发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项属于().

A.合同约定的合同价款

B.追加的合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，提升高度()及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程应由施工单位组织召开专家论证会。

A.200m

B.150m

C.50m

D.18m

正确答案:查看最佳答案

第76题:施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

第77题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，()。

A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.应由指定分包商直接对业主承担责任

正确答案:查看最佳答案

第78题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

第79题:合同公证与鉴证的相同点是()。

A.目的.法律效力.原则

B.范围.性质.目的

C.目的.原则.内容

D.法律效力.目的.性质

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:“建筑工程一切险”中，保险人对()等原因造成的损失不负责赔偿。

A.包装物料的损失

B.自然磨损造成的损失

C.地震带来的损失

D.火灾带来的损失

E.设计错误引起的损失

正确答案:查看最佳答案

第81题:设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有()。

A.实施所供货物的现场组装

B.提供货物组装所需的工具

C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册

D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训

E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务

正确答案:查看最佳答案

第82题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果由于工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括()。

A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用

B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用

C.清理现场所支付的费用

D.拆除工程所支付的费用

E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。

A.保修金数额

B.发包人的保修通知书格式

C.工程质量保修范围

D.质量保修期限

E.施工质量责任的保修金扣留方式

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，通风与空调节能工程使用的风机盘管机组，应对其()性能进行见证取样检验。

A.供冷量.供热量

B.风量

C.水阻力

D.吸水率

E.功率及噪声

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据有关规定，以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。

A.高处作业吊篮安拆工

B.高处作业吊篮操作工

C.普通脚手架架子工

D.建筑附着升降脚手架架子工

E.建筑木工

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，投保建筑工程一切险时，需要在专用合同条款中约定的内容有()。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。

第88题:根据《标准施工招标文件》，关于组织现场踏勘的说法，正确的是0。

A.招标人按照招标公告规定的时间组织投标人踏勘项目现场

B.投标人承担自己踏勘现场发生的费用

C.现场踏勘中所有人员伤亡均由招标人负责

D.招标人应介绍工程场地和相关周边环境情况

E.招标人可以组织部分投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第89题:建设工程合同管理的基本方法有()。

A.建立合同管理目标制度

B.建立合同管理评估制度

C.建立合同管理行政审查和备案制度

D.设立合同管理人员职业资格制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:(1)严格执行建设工程合同管理法律法规(2)普及相关法律知识，培训合同管理人才(3)设立合同管理机构，配备合同管理人员(4)建立合同管理目标制度，合同的管理目标应当落到实处，为此，还应该建立建设工程合同管理评估制度(5)推行合同示范文本制度。

第90题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有()。

A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底

B.核对工程资料，进一步收集相关的地质，水文等资料

C.编制施工组织设计和施工进度计划

D.编制施工环保措施计划

E.准备施工用的测量基准点、基准线和水准点等书面资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A属于发包人的责任。选项E属于监理人的责任:承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，测设施工控制网。

第91题:当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。

A.工程照片

B.监理工程师发布的各种书面指令

C.施工许可证

D.招标文件

E.财务凭证

正确答案:查看最佳答案

第92题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第93题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑降排水，正确的有()。

A.基坑工程专项方案中的降水控制值由总监理工程师确定

B.基坑附近有河道时，应制定专项疏.排水措施

C.必要时宜进行抽水试验确定降水影响范围

D.基坑降水可能对周围环境产生影响时，应对周边环境进行监测

E.应采取措施确保降水连续运行

正确答案:查看最佳答案

第94题:保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。

A.设计原因

B.自然事件

C.原材料缺陷或工艺不善

D.意外事故

E.维修保养费用

正确答案:查看最佳答案

第95题:《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有()。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约已经到达受要约人

C.要约人明示要约不可撤销

D.要约已经发生法律效力

E.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

正确答案:查看最佳答案

第96题:有关合同()及解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

A.法律效力

B.标的

C.质量

D.价款

E.履行期限

正确答案:查看最佳答案

第97题:监理质量管理体系“行为到位”的含义包括()。

A.文件规定到位

B.过程控制到位

C.目标管理到位

D.持续改进到位

E.监理人员到位

正确答案:查看最佳答案

第98题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第99题:采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括()。

A.发布招标广告

B.发出投标邀请函

C.进行资格预审

D.组织现场考察

E.召开标前答疑会

正确答案:查看最佳答案

第100题:工程质量事故调查报告的内容应包括()。

A.质量事故发生的简要经过

B.质量事故的处罚依据

C.质量事故发展变化的情况

D.质量事故发生的时间.地点.工程部位

E.造成工程损失状况的初步估计

正确答案:查看最佳答案

第101题:施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括()。

A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式

B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理

C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认

D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符

E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第103题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

第104题:关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()。

A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责

B.对工程的勘察许可应由勘察人完成

C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D.拆除地上障碍物应由发包人完成

E.拆除地下障碍物应由承包人完成

正确答案:查看最佳答案

第105题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第106题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第107题:从商务角度，下列情况视为没有实质性响应，其投标将被拒绝的有()。

A.投标人未提交投标保证金

B.投标文件已按照要求逐页签字的

C.投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的

D.投标文件无法定代表人签字

E.投标有效期不足的

正确答案:查看最佳答案

第108题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第109题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第110题:影响工程质量的环境因素包括()。

A.工程技术环境

B.工程劳动环境

C.工程社会环境

D.工程管理环境

E.工程作业环境

正确答案:查看最佳答案

第111题:设备监造人员可以由()派出。

A.设计单位

B.总承包单位

C.设备安装单位

D.项目监理机构

E.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，业主应对()的正确性负责。

A.当地气候水文条件的说明

B.工程预期目标的说明

C.工程竣工的试验和性能标准

D.完成工程所需工作量的说明

E.所提供现场数据的说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:业主应对“业主要求”及业主提供信息的下列部分的正确性负责:(1)在合同中规定的由业主负责或不可改变的部分、数据和资料；(2)对工程的预期目标的说明；(3)工程竣工的试验和性能的标准；(4)承包商不能核实的部分、数据和资料，除非合同另有规定。

第113题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第114题:在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，()。

A.供货方应赔偿因此造成的额外损失

B.采购方可通知供货方办理解除合同手续

C.如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任

D.供货方有义务发出发货协商通知

E.采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

正确答案:查看最佳答案

第115题:施工招标的评标过程中，综合评分法可分为()。

A.评标价评分法

B.按比例折算评分法

C.以标底衡量报价得分的综合评分法

D.无标底的综合评分法

E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法

正确答案:查看最佳答案

第116题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

第117题:合同的书面形式包括()等，这些可以有形地表现所载内容。

A.合同书

B.信件

C.数据电文

D.审批

E.公证

正确答案:查看最佳答案

第118题:施工招标投标的评标方法有()。

A.综合评估法

B.评标价法

C.最低投标价法

D.综合评标价法

E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件。

A.建筑物的设计稳定、安全、可靠

B.提出技术设计计划

C.设计的施工图达到规定的设计深度

D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范

E.不存在有可能损害公共利益的其他影响

正确答案:查看最佳答案