节选部分<<2025年西藏拉萨监理工程师质量投资进度控制在线考核，刷题有哪些平台?>>题型

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:观感质量验收以观察.触摸或简单量测的方式进行，并结合验收人员的主观判断，综合给出()的质量评价结果。

A.合格.基本合格.不合格

B.合格.良好.不合格

C.优.良.差

D.好.一般.差

正确答案:查看最佳答案

第1题:钻孔灌注桩桩长的检测方法是()。

A.静载荷试验法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第2题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后()个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.3

B.5

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

第3题:以下()适用于进行资格后审的邀请招标，让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选

A.招标公告

B.投标邀请书

C.标底

D.招标备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标

第4题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.沉降缝设置不当

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第5题:监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。

A.驻场监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第7题:我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。

A.发包人为承.发包双方人员办理保险.支付保险费用

B.承包人为承.发包双方人员办理保险.支付保险费用

C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险.支付保险费用

D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险.支付保险费用

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是()。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第9题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

正确答案:查看最佳答案

第10题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机独立安装高度不宜大于使用说明书规定的最大独立高度的()。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

正确答案:查看最佳答案

第11题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。

A.双方当事人抵押物登记后

B.双方当事人签字盖章后

C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

D.双方当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

第12题:钻孔灌注桩钢筋笼长度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第13题:施工企业提交的履约保函，属于《中华人民共和国担保法》规定的()担保。

A.留置

B.保证

C.定金

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第14题:()适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.计量估价合同

正确答案:查看最佳答案

第15题:因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，必须进行招标的项目是()。

A.涉及国家安全、国家秘密的工程

B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目

C.抢险救灾工程

D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工合同履行过程中，发现在有放射.毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()。

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不需工程师认可，费用由承包人承担

D.不需工程师认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第18题:随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。

A.符合建设工程运行规律

B.具体内容具有针对性

C.基本构成内容应力求统一

D.分阶段编制完成

正确答案:查看最佳答案

第19题:公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现()原则。

A.平等

B.自愿

C.公平

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第20题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列

B.监理委托合同约定

C.优先使用专用条款

D.年月最后编号

正确答案:查看最佳答案

第21题:以下关于质量事故处理，最恰当的是()。

A.总监应签发《工程暂停令》，要求工程全面停工

B.总监应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其关联部位的施工

C.监理单位应进行质量事故调查，提交质量事故调查报告

D.监理单位应主持质量事故调查组工作

正确答案:查看最佳答案

第22题:限制行为能力人订立的合同，相对人可以催告其法定代理人在()内予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。

A.1个月

B.45个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

第23题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由()进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于对承包人施工设备的控制，以下做法正确的是()

A.施工设备不满足质量要求时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由监理人承担

B.承包人擅自将施工设备挪作他用

C.目前闲置的施工设备，承包人擅自将其撤离施工现场

D.施工设备不满足合同进度计划，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工现场或挪作他用，对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第25题:项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()。

A.委托代理

B.法定代理

C.转代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板支架拆除，不正确的是()。

A.模板支撑结构拆除应经项目技术负责人和监理工程师批准

B.模板拆除时间应符合GB50204的规定

C.拆除作业应分层.分段，按由下至上顺序拆除

D.混凝土未达到拆模强度时，不得拆除支撑架

正确答案:查看最佳答案

第27题:设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.承包人的委托人

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足()个的，应当重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第29题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管模板支撑架立杆的纵横距离不应大于()mm，对于超限工程，不应大于()mm

A.1800，1500

B.1500，1200

C.1200，1000

D.1200，900

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据相关规范，以下关于混凝土力学性能试验正确的是()。

A.采用200x200x200mm的试件，尺寸换算系数是0.95

B.采用100x100x100mm的试件，尺寸换算系数是105

C.混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件

D.使用非标准试件时，尺寸换算系数由设计确定

正确答案:查看最佳答案

第32题:招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。

第33题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

A.18

B.24

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第34题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，分包合同的价格应为()。

A.承包商发出的“中标通知书”中接受的价格

B.分包商提出的估算价格

C.工程师确定的价格

D.通过业主同意的价格

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.越级设计

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.无图施工

正确答案:查看最佳答案

第36题:工程施工前，()需向承包人进行设计交底。

A.委托人

B.设计人

C.工程师

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第37题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.转移占有

B.约定保证期间

C.债权人优先受偿

D.转让办理登记

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列关于无权代理的说法，正确的有()。

A.无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意追认

B.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为否认，后果应由行为人承担

C.表见代理属于无权代理，代理行为无效

D.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍然实施代理行为都属于无权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理的行为，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认，A错误；本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的，视为承认，后果应由本人承担，所以B错误。表见代理属于无权代理，代理行为有效。C错误。

第40题:某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为()万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于施工企业意外伤害保险的说法，正确的是()。

A.施工企业必须为全体职工办理意外伤害保险

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18至60周岁的施工人员均可作为被保险人

D.工程停工期间保险人不承担保险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

第42题:同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。

A.主观性

B.个别性

C.复杂性

D.小确定性

正确答案:查看最佳答案

第43题:关于试用买卖的规定描述错误的是()

A.出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

C.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试用买卖，是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间，试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

第44题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料.构配件和设备，应当注明()。

A.生产厂家

B.规格和型号

C.供应商

D.使用年限

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于砌体工程，错误的是()。

A.质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.构造柱.圈梁应符合设计和规范要求

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第46题:在建设工程委托监理合同中，委托人拥有对()的审批权。

A.设计标准

B.工程设计变更

C.选定合同承包人

D.工程规模

正确答案:查看最佳答案

第47题:委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。

A.设汁

B.施工安装

C.建设准备

D.生产准备

正确答案:查看最佳答案

第48题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以()

A.不批准承包人的索赔要求

B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料

C.将该事件确认为承包人的责任

D.认定索赔不成立

正确答案:查看最佳答案

第49题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

正确答案:查看最佳答案

第50题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。

A.工程师已拒绝索赔要求

B.承包人需提交现场记录和补充证据资料

C.承包人的索赔要求已经被认可

D.需等待发包人批准

正确答案:查看最佳答案

第51题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见.

A.业主

B.总监理工程师

C.承包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第52题:设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，出厂年限超过()年的钢丝绳式施工升降机，出厂年限超过()年的齿轮齿条式施工升降机，应进行安全评估。

A.3，5

B.5，3

C.5，8

D.8，5

正确答案:查看最佳答案

第54题:按照承包工程计价方式分类不包括()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.预算合同

正确答案:查看最佳答案

第55题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第56题:设计合同履行中，施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等内容的审查。

A.设计人

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)太阳能光热系统辅助加热设备为电直接加热器时，应加装的保护装置是()。

A.防漏电.防干烧保护装置

B.防漏电.防漏水保护装置

C.防漏水.防于烧保护装置

D.防漏电.防雷击保护装置

正确答案:查看最佳答案

第58题:大中型建设工程设计变更超过原设计标准或者批准规模时，正确的处理方式是()。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。

第59题:按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和()三类。

A.建设工程监理合同

B.建设工程采购合同

C.建设工程分包合同

D.建设工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第61题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法人

正确答案:查看最佳答案

第62题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

第63题:建筑工程一切险保险合同于2015年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2015年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2015年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前两天正式开工。建设工程一切险的保险单责任开始时间为()。

A.2015年3月1日

B.2015年3月20日

C.2010年3月10日

D.2010年3月18日

正确答案:查看最佳答案

第64题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式时，根据我国《担保法》的规定，此保证属于()。

A.一般保证

B.连带保证

C.书面保证

D.反担保保证

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从()中支付。

A.暂估价

B.暂列金额

C.单价措施项目费

D.总价措施项目费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂列金额适用于材料、设备、施工、服务，包括以计日工方式支付的款项。

第66题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，在合同的计价方式中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.单项价格合同

正确答案:查看最佳答案

第67题:供货周期不超过()的签约合同价为固定价格

A.12个月

B.6个月

C.18个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)合同价格合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。除专用合同另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供贷周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

第68题:委托监理合同的通用文件是()。

A.合同专用条件

B.合同标准条件

C.监理委托函

D.中标函

正确答案:查看最佳答案

第69题:某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()。

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用

正确答案:查看最佳答案

第70题:采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:有关要约邀请的表述，不正确的是()。

A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示

B.商业广告的内容符合要约规定的，视为要约

C.要约邀请是合同成立过程中的必经过程

D.要约邀请是当事人订立合同的预备行为

正确答案:查看最佳答案

第73题:由总包单位实施采购设备时，设备采购方案应由()审查后方可实施。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。

第75题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑不宜超过()层，最大允许长度不应大于()m。

A.2，40

B.2，60

C.3，40

D.3，60

正确答案:查看最佳答案

第77题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于吊篮配重，不正确的是()。

A.配重块应稳定可靠地安放在配重架上

B.配重块应有重量标记

C.配重块重量应符合设计要求

D.经专家论证，可以使用局部破损的配重块

正确答案:查看最佳答案

第79题:Partnering协议通常是由()签署的协议。

A.监理单位与承包商

B.业主与承包商

C.工程参与各方共同

D.业主与监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于申请人须知的说法正确的有()。

A.申请人须知包括申请人须知前附表和正文

B.申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制

C.申请人须知前附表用于进一步明确正文中的未尽事宜

D.正文包括八部分内容

E.资格预审申请文件的审查，包括审查委员会和资格审查两部分内容

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《标准施工招标文件》，承包人的施工安全管理责任有()。

A.负责赔偿工程对土地占用所造成的第三人损失

B.严格执行国家安全标准并制定施工安全操作规程

C.织施工安全生产管理并加强危险品管理

D.加强操作人员安全教育并发放安全工作手册

E.承担其履行合同所雇全部人员的工伤事故责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程对土地占用所造成的第三人损失由发包人负责。承包人应对其雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成的除外。

第83题:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对()造成的损失和费用，负责赔偿。

A.维修保养或正常检修的费用

B.设计错误引起的损失和费用

C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用

E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)卸料平台钢丝绳出现下列情况之一的不得使用()。

A.断丝严重.断丝局部聚集

B.内.外部磨损或腐蚀的

C.绳股挤出.钢丝挤出.扭结.弯折.压扁等变形的

D.绳股断裂

E.钢丝绳上油保养不足

正确答案:查看最佳答案

第85题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》对"设计变更"的规定，下列情况中属于设计变更的有()。

A.减少合同中约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:查看最佳答案

第86题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降价评标价

E."投标资料表"中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

第88题:法人应当具备的条件包括()。

A.能够独立承担民事责任

B.依法成立

C.有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或经费

E.有自己的名称

正确答案:查看最佳答案

第89题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.评标委员会成员资格认定

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管模板支撑架构造要求正确的有()。

A.扫地杆.水平拉杆.剪刀撑宜采用48.3mmx36mm钢管

B.扫地杆.水平杆必须采用对接

C.立杆可采用搭接

D.剪刀撑应采用搭接

E.杆件搭接长度不得小于1000mm

正确答案:查看最佳答案

第91题:下列关于施工合同履行过程中竣工验收程序的说法中，正确的是()。

A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经业主签署意见

B.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28d内，组织勘察、设计、施工、监理等方面的专家组成验收组，制定验收方案

C.由发包人组织工程竣工验收

D.发包人在验收后l4d内给予认可或提出修改意见

E.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28d内不组织验收，从第29天起，发包人承担工程保管及一切意外责任

正确答案:查看最佳答案

第92题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。

A.运至施工现场待安装设备的损害

B.承包人机械设备的损坏

C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D.施工人员的伤亡费用

E.工程所需的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第93题:合同法律关系的客体包括()。

A.当事人

B.物

C.行为

D.权利

E.智力成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。

第94题:承担违约责任的方式包括()。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.支付违约金

E.恢复名誉

正确答案:查看最佳答案

第95题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程接收证书颁发后，表明()。

A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成

B.承包商对工程照管的责任转移给业主

C.缺陷责任期的开始

D.主体工程完成

E.工程达到竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第96题:依据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，我国现行的监理计算方法主要有()。

A.按照参与监理工作的年度平均人数计算

B.按照监理工程概预算的百分比计收

C.由委托人和监理人按商定的方法计收

D.中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准协商确定

E.按照参与监理工作的年度总人数计算

正确答案:查看最佳答案

第97题:公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括()。

A.工程概况

B.项目资金来源

C.投标须知

D.评标方法

E.招标范围

正确答案:查看最佳答案

第98题:建设工程委托监理合同中，监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为()。

A.对工程上使用的材料和施工质量进行检验

B.工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定

C.根据个人判断发布开工令、停工令、复工令

D.在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权

E.对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于外墙保温浆料同条件试件，正确的有()。

A.检测内容包括导热系数.干密度和抗压强度

B.试件尺寸为100x100x100mm

C.抗压强度试件数量为1组(6个)，导热系数试件数量为1组(2个)

D.抗压强度试件数量为1组(6个)，导热系数试件数量为1组(6个)

E.抗压强度试件数量为1组(2个)，导热系数试件数量为1组(2个)

正确答案:查看最佳答案

第100题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第102题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业行使权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第103题:根据有关规定，以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。

A.挖掘机司机

B.建筑物料提升机司机

C.建筑物料提升机安装拆卸工

D.建筑施工升降机司机

E.建筑施工升降机安装拆卸工

正确答案:查看最佳答案

第104题:根据《施工合同》，合同进度计划的主要作用有()。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

E.监理人控制合同工程进度的依据

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，可以由当事人在两种可供选择的条款中进行选择的情形有()。

A.发包人是否提供竣工后试验所必需的燃料和材料

B.计日工费和暂估价是否包括在合同价格中

C.办理取得出入施工场地的道路通行权

D.发包人要求中的错误导致承包人受到损失

E.发包人是否提供施工设备和临时工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准设计施工总承包合同通用条款给出两种可选用的约定形式的事项:1、道路通行权和场外设施2、发包人要求中的错误3、材料和工程设备4、施工设备和临时工程5、计日工和暂估价的补偿方式6、不可预见物质条件风险责任承担7、竣工后试验的责任方。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行，但不论由谁负责进行，发包人均承担下列责任:(1)提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等。(2)提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第106题:《民法典》规定，()的合同均属无效合同。

A.因重大误解而订立

B.订立合同时显失公平

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.恶意串通，损害集体利益

正确答案:查看最佳答案

第107题:合同生效应当具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反法律或者社会公共利益

C.合同的生效必须附条件

D.合同的生效必须附期限

E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第108题:施工招标资格预审中的必要合格条件包括()。

A.财务状况

B.营业执照

C.履约情况

D.流动资金

E.同类工程的施工经验

正确答案:查看最佳答案

第109题:根据《标准施工招标文件》，合同附件格式有()。

A.通用合同条款格式

B.专用合同条款格式

C.合同协议书格式

D.履约担保格式

E.预付款担保格式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约担保和预付款担保。

第110题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，太阳能光热系统节能工程的集热设备.保温材料，应对其()性能进行见证取样检验。

A.集热设备的热性能

B.集热设备的燃烧性能

C.保温材料的密度

D.保温材料的导热系数或热阻

E.保温材料吸水率

正确答案:查看最佳答案

第111题:建筑工程地基和基础分部工程施工质量验收时，应由()参加。

A.总监理工程师

B.施工单位项目负责人

C.设计单位项目负责人

D.勘察单位项目负责人

E.建设行政主管部门项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第112题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于货用施工升降机，正确的有()。

A.货用施工升降机应安装.使用可视安全系统

B.货用施工升降机导轨架外侧应有明显的楼层标志

C.货用施工升降机安装高度超过30米时，应采用语音对讲系统

D.货用施工升降机操作室应定型化.装配式

E.施工人员经安全教育合格后方可乘坐货用施工升降机上下

正确答案:查看最佳答案

第113题:工程投保建筑工程一切险后，如果因()原因导致被保险人受到损害时，保险公司负责赔偿。

A.地震

B.地面沉陷

C.施工机械制动失灵造成的损失

D.施工现场邻近建筑物的火灾

E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏

正确答案:查看最佳答案

第114题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

第115题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表

正确答案:查看最佳答案

第116题:依据《民法典》，有关承担违约责任的条件的表述，正确的是()。

A.承担违约责任的条件采用过错责任原则

B.违反合同而承担的违约责任，是以合同有效为前提的

C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任

D.当事人一方因第三人的原因造成违约时，无须向对方承担违约责任

E.施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据英国工程施工合同(ECC)文件，属于次要选项条款的有()。

A.测试和缺陷

B.保留金

C.争端和合同终止

D.所有权

E.工期延误赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:次要选项条款:履约保证；母公司担保；支付承包商预付款；承包商对其设计所承担的责任只限运用合理的技术和精心设计；多种货币；通货膨胀引起的价格调整；区段竣工；保留金；提前竣工奖金；工期延误赔偿费；功能欠佳赔偿费；法律的变化。核心条款:总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止。

第118题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当基坑出现深层水平位移.坑底隆起等险情时，可采取以下应急措施()。

A.立即停止基坑开挖，清理基坑周边堆放的物品

B.有条件的情况下挖除坑外土体进行卸载

C.坑内被动区范围内回土反压

D.在基坑外增设深井降水

E.采用双管双液注浆

正确答案:查看最佳答案