节选部分<<2025年二建法律法规考核历年题库>>题型

每个人都不得不面对考试， 在面对"2025年二建法律法规考核历年题库"时，亚伯拉罕·林肯曾经说过，你活了多少岁不算什么，重要的是你是如何度过这些岁月的。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 既然如此，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来学习之旅吧！最后的祝福:十年寒窗苦,只为一刻甜! 都要加油哦!

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某施工单位持提货单去材料供应商仓库取货，由于仓库发货员的失误，多取回20t材料，对于施工单位该情形构成了()。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的产生，选项分析:不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。故选项“不当得利”正确。

第1题:根据《民事诉讼法》规定，下列裁定中，可以上诉的是()。

A.保全和先予执行

B.准许或者不准许撤诉

C.中止或者终结诉讼

D.驳回起诉

正确答案:查看最佳答案

第2题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件且逾期不改的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》，属于建筑市场基本信息的是()。

A.行政机关奖励信息

B.群团组织奖励信息

C.注册执业人员信息

D.行政处罚信息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑市场诚信行为信息的分类，选项分析:基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息。不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。

第4题:李某2012年9月参加二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以()。

A.以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理

B.通过注册取得建造师资格证书

C.取得建造师资格证书、通过注册后以建造师名义执业

D.取得建造师执业证书和执业印章

正确答案:查看最佳答案

第5题:仲裁委员会收到仲裁申请书之日起()日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人。

A.15

B.10

C.7

D.5

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《安全生产法》的规定，无需设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的企业有()。

A.矿山企业、金属冶炼企业

B.建筑施工企业

C.道路运输单位

D.民用物品的生产、经营、储存单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任制度，选项分析:矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

第7题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

正确答案:查看最佳答案

第8题:,某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中严重违反了民用建筑节能强制性标准的规定，造成业重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销职业资格证书()内不予注册。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工节约能源违法行为应承担的法律责任。注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。

第9题:水下文物是指遗存于下列水域的具有历史.艺术和科学价值的人类文化遗产，其保护范围不包括()。

A.遗存于中国内水.领海内的一切起源于中国的.起源国不明的和起源于外国的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物

D.遗存于外国领海的起源于中国的文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《中华人民共和国水下文物保护管理条例》(以下简称《水下文物保护管理条例》)规定。水下文物是指遗存于下列水域的具有历史.艺术和科学价值的人类文化遗产:(1)遗存于中国内水.领海内的一切起源于中国的.起源国不明的和起源于外国的文物;(2)遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物;(3)遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物.

第10题:关于法人在建设工程中的地位的说法,正确的是()

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织；B错，法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任；D错，建设单位应当有能力承担民事责任，可以自己独立承担，也可以和别人一起承担。

第11题:根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等的质量要求，可以制定工程建设()。

A.国家标准和行业标准

B.国家标准或行业标准

C.行业标准和地方标准

D.行业标准和企业

正确答案:查看最佳答案

第12题:建设工程合同的法定形式为()。

A.书面合同

B.口头合同

C.默示合同

D.合同示范文本

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工合同的法定形式，选项分析:《民法典》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。

第13题:合同权利转让未通知债务人，则()。

A.对债务人不发生效力

B.转让合同无效

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未经债权人同意，债务人转移债务的行为对债权人不发生效力。

第14题:关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是()。

A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定一个部门负责处理

B.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动

C.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料

D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理，选项分析:投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理；必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动；行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

第15题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列属于施工单位资质不良行为的是()。

A.相互串通投标

B.允许他人以本单位名义承揽工程

C.不履行保修义务

D.转让安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第16题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是()。

A.须大修才能达到安全技术标准的

B.超过制造厂家规定的使用年限的

C.无安全技术档案的

D.无齐全有效的安全保护装置的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:1.属国家明令淘汰或者禁止使用的；2.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；3.经检验达不到安全技术标准规定的；4.没有完整安全技术档案的；5.没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第1.2.3.项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。二.

第17题:设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定()提供技术保障。

A.安全防护措施

B.安全操作规程

C.施工方案

D.专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的安全责任。设计单位的工程设计文件对保证建设工程结构安全非常重要。同时，设计单位在编制设计文件时，还应当结合建设工程的具体特点和实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定安全防护措施提供技术保障。

第18题:某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于()。

A.可撤销合同

B.有效合同

C.无效合同

D.效力待定合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按国家规定，招标代理业务属于有偿服务，其费用可以由双方协商确定，本合同中开发公司采用欺诈手段由监理公司免费招标代理，订立的合同显失公平，《合同法》规定，在没有损害国家利益.集体利益或者第三人利益的情况下，属于可撤销合同。故选项A正确。

第19题:下列行为中，属于委托代理的是()。

A.转包工程

B.肢解分包

C.请律师代为诉讼

D.分包商完成主体结构施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理的种类，选项分析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。而《建筑法》明确规定了禁止转包、禁止肢解分包、要求总包商自行完成主体结构施工，显然，建设工程承包不得委托代理。所以“请律师代为诉讼”正确。

第20题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在拆除工程施工15日前应当将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。下列资料中，应当报送备案的是()。

A.拆除工程的施工合同

B.安全措施计划方案

C.工程监理单位人员名册

D.施工企业资质等级证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位和相关单位的建设工程安全责任，选项分析:建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

第21题:某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。

A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告

B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期

C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证

D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第22题:关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。

A.申请证据保全应当在提起诉讼或者申请仲裁前

B.人民法院不得主动调查收集证据

C.自然规律以及定理、定律当事人无须举证证明

D.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，应当在庭审辩论结束前书面申请人民法院调查收集

正确答案:查看最佳答案

第23题:企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，责令限期改正，期不改的，许可将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.作废

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门.其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月;企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级.增项，不能承揽新的工程;逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，资质许可机关可以撤回其建筑业企业资质证书。

第24题:根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是()。

A.定金合同自订立之日起成立

B.当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方只能选择适用定金条款

C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金

D.约定的定金数额超过主合同标的额20%的，超过部分不产生定金的效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是定金，选项分析:A错误，定金合同自实际交付定金时成立；B错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。D正确，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。C错误，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

第25题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第26题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提出反诉

B.提出和解

C.提出管辖权争议

D.提出上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。

第27题:某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧失劳动能力，关于其劳动合同解除的说法，正确的是()。

A.小李不能胜任工作的，单位有权与其解除劳动合同

B.小李严重违反单位规章制度，单位有权与其解除劳动合同

C.单位经济性裁员的，有权与小李解除劳动合同

D.无论任何情形，单位均不得与小李解除劳动合同

正确答案:查看最佳答案

第28题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保

C.第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《劳动合同法》，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.职工非因工负伤，伤愈出院

C.女职工在孕期内

D.女职工在哺乳期内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。故选项“职工非因工负伤，伤愈出院”正确。

第30题:如无特别约定，投标文件的作者是()。

A.招标人

B.投标人

C.投标文件载明的项目经理

D.投标文件编写小组

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任；投标人、投标文件和投标保证金，选项分析:《招标投标法》规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。《著作权法》规定，由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承担责任的作品，法人或者非法人组织视为作者。本题中，投标人编制投标文件，是投标文件的作者，对投标文件这一作品享有著作权，且属于单位作品。

第31题:张某的日工资为100元，2021年元旦国家规定放假3天，其中1月1日属于法定休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天加班而且不能安排补休。根据《劳动法》的规定，公司应当向张某支付加班费合计()元。

A.300

B.500

C.700

D.900

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动者的工作时间和休息休假，选项分析:用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资300%的工资报酬。1×3×100+2×2×100=700元。

第32题:关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失

D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法典》规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。合同不生效.无效.被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。民事法律行为无效.被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

第33题:关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是()。

A.噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公

B.夜间施工作业必须征得附近居民同意

C.抢修.抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业

D.噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域

正确答案:查看最佳答案

参考解析:所谓噪声敏感建筑物集中区域，是指医疗区.文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。所谓噪声敏感建筑物，是指医院.学校.机关.科研单位，住宅等需要保持安静的建筑物。故D正确，A错误。夜间作业，必须公告附近居民。故BC错误。

第34题:根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同。

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣单位应与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。

第35题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第36题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括()。

A.依法办理有关批准手续

B.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

C.依法实施装修工程和拆除工程

D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位的安全责任，选项分析:建设单位的安全责任:①依法办理有关批准手续；②申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；③向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施费用；⑤不得提出违反安全法规的要求以及压缩合同工期；⑥不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；⑦落实安全设施"三同时"；⑧装修工程和拆除工程的安全要求；⑨建设单位违法行为应承担的法律责任。

第37题:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，应当()。

A.由仲裁机构强制执行

B.另一方当事人可就已经裁决的事项提起诉讼

C.由仲裁机构向人民法院申请执行

D.另一方当事人向人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁裁决执行，选项分析:对依法设立的仲裁机构的裁决，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。

第38题:项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出判决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。

A.甲为上诉人

B.甲应在判决书送达之日起15日内上诉

C.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状

D.当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；当事人提起上诉，应当递交上诉状。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

第39题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法，正确的是()。

A.甲与乙.丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙.丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先，甲与乙之间的合同是有效的;其次，内对甲乙之间的合同并不知情，因此是善意第三者，出于保护善意第三者的依赖利益，甲与丙之间的合同也是有效的;最后，依据《民法典》当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效，未办理物权登记的，不影响合同效力”，设备交付不影响合同的效力。因此甲与乙.甲与丙之间的合同均是有效的

第40题:适用《产品质量法》调整的是()

A.建筑工程

B.设备安装工程

C.销售用预制件

D.装修工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:适用于《产品质量法》的产品:经过加工.制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。

第41题:下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是()。

A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

C.应当向登记机构申请变更登记

D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设用地使用权，选项分析:A正确，建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应当采用书面形式订立相应的合同。B正确，建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或者赠与的，该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权一并处分。C正确，建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，应当向登记机构申请变更登记。D错误，住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。

第42题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求与企业订立无固定期限劳动合同的是()。

A.在该企业已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤未丧失劳动能力的赵某

B.在该企业连续工作满8年的张某

C.在该企业工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

D.在该企业累计工作10年，但期间曾就职于其他企业的李某

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的种类，选项分析:用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同:(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。

第43题:根据《行政处罚法》，下列选项属于行政处罚的是()。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第44题:关于中标的表述中，不正确的是()。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任

正确答案:查看最佳答案

第45题:合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。

A.仲裁机构所在地中级

B.仲裁协议签订地基层

C.被告住所地中级

D.原告住所地基层

正确答案:查看最佳答案

第46题:建设工程材料采购合同，交付地点没有约定或者约定不明确，依约或依法也无法确定的，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，交货地点为()

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.石刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:古文化遗址.古墓葬.石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物.古建筑.石刻.壁画.近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。P196-197

第48题:下列关于最高限制单价的说法中，错误的是()。

A.确定最高限制单价时，有政府定价的，执行政府定价

B.没有政府定价的，可在市场中通过向潜在供应商询价确定

C.货物项目单价按照台(套)等计量单位确定，其中包含售后服务等相关服务费用

D.服务项目单价按照单位采购标的价格或者人工单价等确定

正确答案:查看最佳答案

第49题:作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导致架体坍塌，故停止了作业，李某的行为属于行使()。

A.拒绝权

B.知情权

C.紧急避险权

D.检举权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工作业人员依法享有的安全生产保障权利，选项分析:《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

第50题:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的()环境噪声排放标准。

A.施工场地内

B.建筑施工场界

C.施工场地周边

D.建筑施工场地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治，选项分析:2018年12月颁布的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(以下简称《环境噪声污染防治法》)规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。

第51题:房地产开发商与甲混凝土预制构件厂签订了预制混凝土大型构件承揽加工合同。由于甲近期订单较多，在预制构件生产过程中，将部分工作转交给乙混凝土预制构件厂。甲转交给乙的工作应该是承揽的()。

A.主要工作

B.主导工作

C.关键工作

D.辅助工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承揽合同的特征，选项分析:承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责。故选项“辅助工作”正确。

第52题:甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任

B.应由乙承担全部责任

C.乙和丙对此承担连带责任

D.甲直接要求丙赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是多式联运合同，选项分析:多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运合同经营人对全程运输承担的义务。所以，应该由多式联运经营人乙就运输材料的损坏对甲承担违约责任。

第53题:下列关于劳动争议解决的说法，正确的是()。

A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力

B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼

C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼

D.提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会得出书面申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解书不具备强制执行力，选项A有误;对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼，选C有误;选项D错在提出的时间应该是60日而不是30日内，详见《劳动法》第八十二条。

第54题:建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。

A.40%

B.30%

C.50%

D.60%

正确答案:查看最佳答案

第55题:根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质，参见教材P62

第56题:以下不属于施工单位项目负责人的安全生产责任的是()。

A.对建设工程项目的安全技术措施负责

B.及时处理生产安全事故

C.确保安全生产费用的有效使用

D.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

正确答案:查看最佳答案

第57题:投标人对开标投诉的，依法应当先向()提出异议。

A.评标委员会

B.纪律检查委员会

C.有关行政监督部门

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

第58题:承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.质押权

B.抵消权

C.抵押权

D.留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是货运合同当事人的权利义务。托运人或者收货人不支付运费.保管费以及其他运输费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。

第59题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请

B.对行政复议决定不服的，不得再向人民法院提起行政诉讼

C.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行

D.书面申请有困难的，也可以口头申请

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于建设工程债的说法正确的是()。

A.建设工程债产生的根据有合同.侵权.无因管理和不当得利

B.明知无给付义务而进行债务清偿的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益

C.施工现场的施工噪声可能产生侵权之债

D.无因管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿

E.建筑物.构筑物或者其他设施倒塌.坍塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担按份责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外;(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。因此，B错。建筑物.构筑物或者其他设施倒塌.塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承扣连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外故E错。

第61题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下列属于出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的有()。

A.属国家明令淘汰或者禁止使用的

B.没有完整安全技术档案的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有齐全有效的安全保护装置的

E.经检验达不到安全技术标准规定的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任，选项分析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的；(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；(3)经检验达不到安全技术标准规定的；(4)没有完整安全技术档案的；(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

第62题:根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()。

A.替代性

B.辅助性

C.临时性

D.长期性

E.关键性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。

第63题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.完成建设工程设计的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278

第64题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项分析:工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。E属于承揽业务不良行为认定标准。

第65题:关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。

A.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的

B.违约责任具有连带性

C.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果

D.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效

E.违约责任是民事责任的一种形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任的概念和特征，选项分析:违约责任具有如下特征:(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。故选项“违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的”、“违约责任主要具有补偿性”、“违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销”、“违约责任是民事责任的一种形式”正确。

第66题:甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后，双方另行达成补充协议，又约定合同纠纷由A仲裁委员会裁决。施工中双方因工程质量引发纠纷，甲认为诉讼管辖约定无效，向仲裁委员会申请仲裁。但乙认为双方既约定诉讼又约定仲裁的，仲裁协议无效。则，乙对仲裁协议效力的异议，根据《仲裁法》规定其应当在()。

A.仲裁庭首次开庭前向a仲裁委员会提出

B.仲裁庭首次开庭前向仲裁协议签订地的中级法院提出

C.仲裁裁决作出前向a仲裁委员会提出

D.仲裁裁决作出前向仲裁委员会所在地中级法院提出

E.仲裁庭首次开庭前向仲裁委员会所在地的中级法院提出

正确答案:查看最佳答案

第67题:安全生产领导小组的主要职责()。

A.及时.如实报告安全生产事故

B.组织实施项目安全检查和隐患排查

C.建立项目安全生产管理档案

D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准

E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。

第68题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第69题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列表述中，符合施工现场临时设施的安全卫生要求的有()。

A.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求

B.职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准

C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

D.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

E.施工单位应当将施工现场的办公与作业区合并设置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公.生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公.生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

第70题:符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。

A.被告住所地人民法院

B.合同履行地人民法院

C.合同纠纷发生地人民法院

D.标的物所在地人民法院

E.合同签订地人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地.合同履行地.合同签订地.原告住所地.标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

第71题:招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.对同一招标项目向投标人提出有差别的项目信息

B.对潜在投标人采取不同的资格审查标准

C.设定与合同履行有关的资格条件

D.指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

E.以投标人的业绩、奖项作为加分条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止限制、排斥投标人的规定，选项分析:《招标投标法实施条例》规定，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

第72题:下列投标人的行为中，属于不正当竞争行为的是()

A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标

B.使用伪造、变造的许可证件投标

C.以高于最高投标限价的报价竞标

D.以低于成本的报价竞标

E.提供虚假的财务状况或者业绩投标

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于工程总承包的说法，正确的有()。

A.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体

B.设计单位和施工单位组成联合体的，应当根据项目的特点和复杂程度，合理确定牵头单位

C.工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、造价咨询单位

D.政府投资项目的招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告的，其编制单位可以参与该工程总承包项目的投标

E.建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有()。

A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B.限定投标企业必须具有总承包资质

C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E.限定投标人必须采用某种专利技术

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故报告的说法，正确的有

A.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人应当于1小时内向单位所在地的有关部门报告

C.事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报

D.特别重大、重大、较大事故逐级上报至国务院住房和城乡建设主管部门

E.较大事故、一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过2

正确答案:查看最佳答案

第76题:施工单位与建设单位对付款时间约定不明，后产生争议，下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第77题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。

A.材料采购的单项合同估算价为人民币180万

B.施工单项合同估算价为人民币500万

C.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万

D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币160万

E.项目总投责额为人民币2500万

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本规定范围内的项目，其勘察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标;(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同项目中可以合并进行的察.设计.施工.监理以及与工程建设有关的重要设备.材料等的采购，合同估算价合计达到以上规定标准的，必须招标。

第78题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《社会保险法》第二条规定，国家建立基本养老保险.基本医疗保险.工伤保险失业保险.生育保险等社会保险制度，保障公民在年老.疾病.工伤.失业.生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

第79题:下列国家机关中，有权制定地方性法规的有()。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

B.省、自治区、直辖市的人民政府

C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会

D.省级人民政府所在地的市级人民政府

E.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案